随着农村经济条件的好转，很多农村人口会选择到城市买房，但是会有更多人因为习惯了农村的居住环境因而选择自己建房，一般农村建房都是委托施工，就是将房子的主体工程或者包括装修全部在内一起打包给施工方，那么农村建房协议书该怎么写呢，我们来看一下。
  
  农村建房协议书
  
  甲方(全称)： (以下简称“甲方”)
  
  乙方(全称)： (以下简称“乙方”)
  
  依照《中华人民共和国民法典》（2021.1.1生效）、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称：XXX自家住宅 工程地点：XX镇XX村XX组
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围：建筑基础、主体结构的砌砖、钢筋、模板、混凝土、预制板安装;墙面及天棚抹灰;底层地面混凝土垫层、楼面找平;室内外墙地砖、卫生间墙地砖;雨篷、室外散水、台阶以及给水、排水、雨水管及强弱电安装;卫生间洁具、室外简易化粪池修建等工作的人工单包项目。各种施工机具、模具均由乙方负责提供。
  
  三、合同工期：
  
  开工日期： 二0XX年X月X日
  
  竣工日期：二0XX年X月X日
  
  工程合同总工期暂定为 60 天。
  
  四、质量标准及要求：
  
  工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001合格标准。 需要注意的事项：
  
  1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
  
  2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法保证正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
  
  3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。
  
  4、抹灰工序，必须保证表面平整度、立面垂直度符合要求，阴阳角方正。
  
  5、墙地砖安装，粘贴牢固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，表面平整。
  
  6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。
  
  五、合同价款
  
  承包金额：据实按建筑面积每平方米 285.00 元(大写：人民币贰佰捌拾伍圆整)进行人工单包结算(含水电安装)。
  
  六、工程质量：
  
  1、工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准，乙方承担工程总造价1%的违约金责任。
  
  2、因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。
  
  3、经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。
  
  七、双方责权
  
  1、甲方供应该工程所需建筑材料及产品。
  
  2、甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
  
  3、甲方指定现场施工用水、施工用电。
  
  4、乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工，严格按照协议工期完工。
  
  5、甲方有权对现场工程材料的使用进行检查和监督，乙方必须听取甲方的意见并及时纠正。乙方不得把不符合标准的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
  
  6、乙方必须注意地下管道及电缆等设施设备。如有遭损坏，后果均由乙方负责。
  
  八、安全施工
  
  1、工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。
  
  2、乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工
  
  3、乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
  
  4、乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
  
  5、乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。
  
  6、乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。
  
  九、工程款支付
  
  自本协议签订后，工程施工至主体一层盖板完毕后，甲方支付给乙方工程进度款 1万元;工程主体封顶，再支付给乙方工程进度款 1万元;工程施工至装饰阶段50%，再支付给乙方工程进度款 1万 元;至工程全部竣工，经验收合格后，甲乙双方共同收方确认，结算本工程总款，并一次性支付剩余工程款给乙方。
  
  本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，双方签字盖章后生效。
  
  其它补充条款：
  
  甲 方： 乙 方：
  
  电 话： 身份证号： 电 话：
  
  X年X月X日 X年X月X日
  
  “农村建房协议书该怎么写”，以上是一份关于农村建房协议书的模板，通常建房协议应该约定工程的范围，工期的要求，工程承包的价款和支付方式以及工程质量标准、要求等，而且一般农村建房有全包和半包这一点必须在协议里进行约明，如果是半包甲方何时购买材料这都很重要，建议找个专业的律师帮忙审核为宜。如果需要帮助，欢迎登陆.
  
  ...

·怎么确定房产纠纷起诉法院
      怎么确定房产纠纷起诉法院一、怎么确定房产纠纷起诉法院在《中华人民共和国民事诉讼法》中明确规定，房地产诉讼，在民事诉讼的案件管辖中属于专属管辖。专属管辖是一种特殊的地域管辖。其特殊性表现为凡属专属管辖的案件，即不允许其他同级人民法院管辖。《民事诉讼法》又规定，不动产纠纷案件，由不动......

·回迁房多久可以买卖 回迁房与商品房的区别
      回迁房多久可以买卖回迁房与商品房的区别一、回迁房多久可以买卖？回迁房总体分两种情况：一种是业主已经持有房产证;另一种是业主只持有回迁协议。　　第一种情况：业主已经取得该商品小区的《房产证》。　　这些回迁房是完全可以做二手买卖或租赁交易的，因为在二手交易的过程中，《房产证》是房管局......

·未约定延期交房违约金，可以要求赔付吗？
      首先，开发商属于违约，需要承担违约责任。　　在房屋买卖合同中，开发商未按约定时间交房，延期交房行为即属于违约，需要承担违约损害赔偿。　　其次，双方当事人协商确定违约金。　　虽然双方对违约金未做约定，但是双方当事人可以根据所造成的损失，协商确定赔付的违约金。　　约定......

·房屋租赁合同押金条款
      现在租房都会遇见交纳押金的情况，如押一付三、压一付二等等方式，而且在租房合同上面有关于押金的条款，这是非常重要的一项内容，因为押金是可以退还的。那么，我们和您聊聊房屋租赁合同押金条款，希望对您有所帮助。一、房屋租赁合同押金条款为了预防因押金引起的纠纷，租赁双方在租房合同中最好......

·什么叫驰名商标,认定驰名商标应考虑哪些因素?
      什么叫驰名商标,认定驰名商标应考虑哪些因素?驰名商标，在我国享有较高的声誉，提起驰名商标，可能大多数人都听说过这个名称，但是具体驰名商标是什么，很多人对此并不清楚。为了让更多人能够了解驰名商标，我们在下文做了详细讲解，详情请阅读下文。一、什么叫驰名商标中国驰名......

·2023年违章停车扣分新规定是什么?
      违章停车扣分新规定是什么违章停车扣分新规定是什么?（一）驾驶人在场处罚方法1、如果驾驶人在场，交警可以指出违法行为，并予以口头警告，令驾驶人立即驶离。一般驾驶人只要快速驶离即可，没有罚款的处罚。2、如果驾驶人拒绝驶离，驾驶的车辆妨碍其他车辆、行人通行的，交警会对你......

·公司注册用房屋租赁合同范本
      公司注册时需要提供房屋租赁合同并登记，才能完成注册手续。个人用房屋租赁合同您都很熟悉，那么，公司用房屋租赁合同又有什么区别呢?有哪些需要格外注意的事项呢?下面，我们精心为您准备了一份公司注册用房屋租赁合同范本，供各位参考。公司注册房屋租赁合同范本出租单位以下......

·天津市永久征地补偿标准
      天津市永久征地补偿标准征地需要对被人的土地或房屋进行征用、拆迁，因此就要对被拆迁人做出相应的补偿才行。对于征地补偿标准数额，这是大多数被拆迁人想要了解的内容，在天津，征地也是有一定的补偿标准的，那么，天津市永久征地补偿标准是什么呢？接下来，我们就来告诉您征地补......

·一、建设工程质量保证金什么时候返还?这在工程合同中约定，可以
      一、建设工程质量保证金什么时候返还?这在工程合同中约定，可以约定达到期限后一次性返还，也可以约定到一定期为时段，分期返还。质量保证金一般是约定在工程款结算时扣留相应的比例与数额(按合同约定方式与数额)。二、国家对工程质保金的规定《建设工程质量保证金管理暂行办法》第......

·宁波抚养费标准的是什么？
      宁波作为一个开放城市，在很早的时候就开始了对外通商。所以宁波相对于其他城市有着很好的经济发展基础，所以这里的人民人均收入也比其他城市的人的人均收入要高一点，但是高收入带来的就是高投入，物价高就不用说了，宁波的孩子抚养费也是一个重负。很多宁波的市民就会问，宁波市......

·音频司法鉴定内容是什么？
      音频司法鉴定目前来说这还是比较少的，很多的法院暂时没有受理这样的案例现在法院不做鉴定，是一方或双方当事人申请鉴定后，法院通知双方当事人摇号选定鉴定机构，法院委托进行鉴定，除了法院委托鉴定，司法鉴定机构还接受律师事务所、当事人的委托进行鉴定。音频资料鉴定：......

·交通肇事罪主次责任赔偿比例是多少
      交通肇事罪肯定是由交通肇事演变而来的，此时由于肇事行为造成的损害结果太严重或者情节十分恶劣，因此才会被认定为犯罪。而其中也是需要区分一下责任的，在不同的责任下，当事人需要承担的赔偿比例不同。那其中交通肇事罪主次责任赔偿比例是多少呢?请一起在下文中进行了解吧。在......


·舟山市定海区看守所地址，如何达到？如何委托律师
      舟山市定海区看守所位于定海区白泉镇水管口村。在新城公交总站下车，可以乘坐88路车，在定海城区......


·蚌埠铁路公安处看守所
    上海铁路公安局蚌埠铁路公安处看守所位置在安徽省蚌埠市龙子湖区，主要关押蚌埠铁路公......


·签订公司投资股权协议应该注意什么？
      签订公司投资股权协议应该注意什么？一、签订公司投资股权协议应该注意什么？1、要弄清楚公司的详细信息。入股之前对此企业的经营方式、赢利模式、经营管理权、战略战术进行考查，同时，对于企业的净资产、公司负债情况、诉讼等信息，应当聘请律师进行详细......

·倒签提单对公司的影响是怎样的
      倒签提单对公司的影响是怎样的一、什么是倒签提单倒签提单是指承运人应托运人的要求在货物装船后，提单签发的日期早于实际装船完毕日期的提单。一般可分为二种情况：一是善意倒签;二是恶意倒签，即个案中卖方为了单方面的利益私下与船公司勾结起来倒签，......

·童工受伤的该怎么办
      非法招录童工本身就属于违法行为了，而要是在童工在工作过程中又受伤的话，那么单位需要承担的法律责任将是更重的。不过我们需要先了解童工受伤的该怎么办，下面我们为您做详细解答。一、童工受伤的该怎么办童工是指未满十六周岁，与单位或者个人发生劳动......