建筑合同违约责任条款怎么处理？ 一、建筑合同违约责任条款
建设工程合同的违约责任的内容主要包括工期延误违约责任的认定处理、工程质量责任认定的有关问题违约责任的处理以及约定违约金数额过高的调整的问题，下面由我们就这三部分内容为您简单介绍建设工程合同违约责任的内容。
二、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。
但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的，则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的，一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
三、工程质量责任认定的有关问题
1、是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
2、是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据《合同法》第281条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，依据《司法解释》第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。
3、是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，则依据《司法解释》第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
四、约定违约金数额过高的调整
根据《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂，因此，判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高，不可能有一个统一而具体的客观标准。在审判实践中，可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定：
(1)违约金数额与当事人的实际损失之间的比例;
(2)违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例;
(3)当事人违约的原因及过错大小;
(4)违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例;
(5)违约的时间长短。
在无法确定非违约方当事人实际损失的情况下，可以根据《合同法解释(二)》的规定，如果合同约定的违约金超过了合同价款的10%，则可以确定该违约金过高，并予以适当调整。
关于“建筑合同违约责任条款”涉及到的方方面面你是否已经清楚了解呢，我们要提醒的是，建筑方面的合同不像其他合同涉及到的主体那么简单，构成建筑合同违约责任的内容也是比较复杂的，您在阅读建筑合同的相关条款时，需要结合其他和建筑相关的法律条款，帮助您理解。...

·建筑业的发展，使得建筑合同开始普遍，那什么是建筑合同？
      建筑业的发展，使得建筑合同开始普遍，那什么是建筑合同？建筑工程纠纷造成的合同解除有什么条件？合同解除后的责任归属又是怎样划分的呢？今天我们就和您聊一下关于在建设工程纠纷中发包方解除合同基本内容问题。一、解除合同的条件问题在合同履行过程中，由于一些条件的出现会导致合同当事人解除合同，《解释》中对于......

·拆迁违章建筑是否能获得补偿
      拆迁违章建筑是否能获得补偿如今，城市中的违章建筑也是有可能面临被拆迁的时候，这并不是因为属于违章建筑而进行拆迁，而是出于市政建设考虑，对违章建筑进行的拆迁，我们知道要是拆迁合法建筑肯定是能够获得补偿的，那拆迁违章建筑是否能获得补偿呢？我们马上为你做详细解答。一、拆迁违章建筑是否能获得补偿根据《国有......

·建筑企业合同管理方法有什么？
      建筑企业合同管理方法有什么？一、建筑企业合同管理的方法1、建立和完善合同管理体系为适应建筑市场的激烈竞争，施工企业应根据市场和自身的发展，优化企业和项目管理的组织结构，增强实力，提高专业化和协作化水平。根据工程合同管理工作的实际运行情况，处理和协调存在的争议和摩擦，进一步优化工程合同管理工作程序。......

·在经济利益的驱使下，一些开发商使用不合格的建筑材料或者为了赶
      在经济利益的驱使下，一些开发商使用不合格的建筑材料或者为了赶工期而忽视房屋质量，导致房屋质量问题频发。那么，对于购房者而言，遇到房屋质量问题怎么办呢？本文将对这个问题做具体介绍。一、遇到房屋质量问题怎么办(一)遇到房屋质量问题可以要求修复。1、在保修期内发生的属于保修范围的质量问题，房地产开发企......

·建筑物区分所有权的构成部分
      业主对建筑物所享有的权利是有所区分的，并不是一概而论。因为每个业主所享有的权利包括共有权和专有权，这也就是建筑物区分所有权的构成部分，即共有部分和专有部分。共有是全体业主享有的，专有是业主只对自己空间特有的权利。建筑物区分所有权是我国物权法专章规定的不动产所有权一种形态。所谓建筑物区分所有权，指的是......

·未成年人有权订立合同吗
      未成年人有权订立合同吗一、未成年人有权订立合同吗18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力。18周岁以下的公民都是未成年人，但是关于其行为能力却分为三种情形。第一类是16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收人为主要生活来源的，视为完全......

·债权转让合同范本
      债权转让合同范本全文如果要签署协议肯定就避免不了有甲方和乙方，债权转让合同范本就应该有，债权出让方、债权受让方、债务人和债务承担人。这份协议是转让债权为目的的，友好协商，达成约定。网的我们为您提供相应的示范文本供您参考。债权转让协议文本......

·配偶患有精神病该怎么离婚？
      有的人在结婚的时候，可能精神都还是正常的。但婚后由于各方面的压力，可能精神方面就出现了问题，甚至还有被鉴定患上精神病的。那么在这种情况下，配偶患有精神病的话，若想要离婚的话，应该怎么离呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、配偶患有精神病该怎么......

·离婚时确定子女抚养原则是什么
      离婚时确定子女抚养原则是什么一、离婚时确定子女抚养原则是什么有利于子女身心健康，保障子女的合法权益，是贯穿于本法的基本原则，也是处理离婚后子女抚养归属问题的出发点，只有在此前提下，再结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况妥善解决。二......


·寻衅滋事罪 上诉后成功得到法院的支持
          辩护词    审判长、审判员：    根据法律的规定，河北张凤阁律师事务所接受本案上诉人***妻子***的委托，指派我担任***的辩护人。接受委托后本辩护人查阅了案卷，会见了被告人，了解......

·南京市看守所正式上线运行“微支付”系统！家属送钱更方便！
      根据监管支队部署，南京市看守所联合技术公司研究了在监所无网络情况下运行智能消费系统，经前期研究对接，2019年5月21日正式上线运行。运行以来，在押人员亲属纷纷尝试使用新系统并给予了高度评价。通过监所“微支付”系统建设，极大方便在押人员家属......


·苏州市看守所
    江苏省苏州市看守所地址：苏州市相城区黄埭镇康阳路390号，故俗称“苏州市黄埭看守所”。苏州市看守所分为四个，分别为苏州市..看守所、苏州市第二看守所、苏州市第三看守所、苏州市第四看守所，均由于苏州市.监管支队管理。苏州市各看守所的定......

·南京交通事故赔偿
    南京交通事故赔偿律师提供南京交通事故赔偿知识以及交通事故赔偿项目与标准、南京交通事故处理赔偿标、交通事故赔偿标准表、交通事故责任认定、交通事故赔偿程序、南京交通事故索赔、交通事故死亡赔偿、交通事故律师费标准、南京交通事故案例、南京交通事故赔......


·离婚财产分割诉讼时效的法律规定是什么
      现实中，离婚夫妻因财产分割问题产生的纠纷不在少数。此时解决纠纷的途径比较多，而其中最有效的可以说就是诉讼了。当事人必须在规定的时间内提起诉讼，否则的话法院是不会受理的，这就是离婚财产分割诉讼时效。那到底这个诉讼时效是怎么规定的呢？我们一起在......

·在建设工程施工之前，施工方一般需要和承包方签订一份建设工程合
      在建设工程施工之前，施工方一般需要和承包方签订一份建设工程合同，合同上会规定双方的责任和义务。建设完成后，还需要对建设的内容进行审核，只有审核通过才可以交付。这时候可能就会产生纠纷。为了减少这样的纠纷发生，我国专门出台了审理建设工程施工合同......

·债权转让电话通知债务人可以么？
      债权转让电话通知债务人可以么？一、债权转让可以通过电话形式通知么？口头协议的，以电话通知便可，但更赞成书面通知，以便形成纠纷时有相关证据。债权转让的通知方式，虽然没有明确的条文规定，但对待转让通知的形式与原权利义务关系的表现形式相对应平衡......