订立合同双方：
　　＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。
　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订
　　立本合同。
　　第一条　工程名称
　　＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）
　　第二条　工程地点
　　＿＿＿＿。
　　第三条　工程范围
　　＿＿＿＿。（可用列附表办法）
　　第四条　质量标准
　　＿＿＿＿。（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）
　　第五条　承包方式
　　＿＿＿＿（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品
　　种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
　　第六条　工程总价
　　本工程包价计人民币＿＿＿＿元整。
　　第七条　工程包价
　　本工程包价计人民币＿＿＿＿元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。
　　第八条　付款办法
　　第九条　工程期限
　　按本合同第三条规定的工程范围自＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿年＿＿月＿＿日止全部完工。
　　第十条　中间交工
　　本工程项目范围内的＿＿＿工程，自＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年＿＿月＿＿日开工于＿＿年
　　＿＿月＿＿日完成交工。
　　第十一条　双方联系制度及协作办法
　　＿＿＿＿＿＿。
　　第十二条　关于工程保密办法
　　＿＿＿＿＿＿。
　　第十三条　违约责任
　　＿＿＿＿＿＿。
　　第十四条　特殊条款
　　＿＿＿＿＿＿。
　　第十五条　合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款
　　项结清后失效。
　　第十六条　合同份数　本合同正式本二份，双方各执一份，副本＿＿＿＿份，总承包方收执
　　＿＿＿＿份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执＿＿＿＿份。
　　第十七条　合同附件
　　总承包方：
　　负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿
　　分包方：
　　负责人：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿电话：＿＿＿＿
　　＿＿年＿＿月＿＿日订立
　　
　　附表１：　　　　　　　　　　工程项目一览表
　　┌─────┬────┬──┬────┬───┬──┬─────┬──┐
　　│工程预算号│工程名称│单位│工程数量│预算　│价值│预定工期　│备注│
　　│　　　　　│　　　　│　　│　　　　│(概算)│　　│开工、竣工│　　│
　　├─────┼────┼──┼────┼───┼──┼─────┼──┤
　　│　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　　│
　　│　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　　│
　　│　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　　│
　　│　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　│　　│　　　　　│　　│
　　└─────┴────┴──┴────┴───┴──┴─────┴──┘　　
　　附表２：　　　　　　总承包方（发包方）负责供应材料表
　　┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
　　│　品种　│　规格　│　单位　│　数量　│交货时间│交货地点│备　　注│
　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘...

·工程分包合同格式
      （一九七三年三月三十日重行修正）　　　　本合同须联同英国土木工程师学会　　（Ｉ．ｃ．Ｅ）的合同通则一并使用．　　该合同的印本格式可径向伦敦ＳｗｉＰｇＰｕ　　塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。　　释　　义　　兹有工程总承包人　　　　　　注册商标　　　　　　　　住址　　......

·建筑安装工程设计合同
      工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　委托单位：　　　　　　　设计单位：　　　设计编号：　　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九____年____月______日订　　　　　建筑安装工程设计合同　　　　　　　订立合同双方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　......

·建筑装饰工程施工合同(二)
      发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情　　况，双方达成如下协议。　　第一条　工程概况　　１．１　工程名称　　１．２　工程地点：　　１．３　承包范围：　　１．４　承包方式：　　１．５　工期：本工......

·工程建设监理合同标准条件
      词语定义、适用语言和法规　　第一条　　下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。　　（１）“工程”是指业主委托实施监理的工程。　　（２）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。　　（３）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法......

·人体伤害法医鉴定程序
      人体伤害法医鉴定程序怎么走？人体伤害法医鉴定程序主要分为五步，首先是提出要求鉴定的申请，然后是缴纳鉴定费，受理立案，作出鉴定结论和书面通知鉴定结论。一、人体伤害法医鉴定程序1、提出要求鉴定的申请。技术鉴定分为申请鉴定和委托鉴定两种，当事人提出申请鉴定，单位委托......

·法定继承的范围和继承顺序？
      据《民法典》第1127条规定，遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母；继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。本编所称子女，包括婚生......

·医生开司法鉴定书要遵循什么原则？
      我们知道，在刑事诉讼过程中当事方对于某些专业性的问题存在疑惑的是可以申请司法鉴定的，正是因为司法鉴定的结果会在一定程度上影响刑事诉讼结果，所以我们当事方才更应该依法去有鉴定资格的机构进行司法鉴定来保障我们刑事诉讼结果的更公正性，医生开司法鉴定书的目的也是为此，......

·卖房没有土地使用权会造成什么后果？
      卖房没有土地使用权会造成什么后果？我国法律规定土地所有权归国家所有，而公民只拥有土地的使用权，土地使用权证只要是载明土地使用者名称，土地坐落、用途，土地使用权面积、使用年限和四至范围，若是房产商卖房没有土地使用权，将会造成以下我描述的情况，下面有为你解答。一、......

·划拨土地使用权出资
      按照现行法律规定，中方企业不能直接以划拨土地使用权作价出资与外国投资者进行合资、合作经营。以划拨土地使用权作价出资，可以通过三种途径来实现。第一种，进行国有企业改制，国家以划拨土地使用权作价出资投入到国有企业中，此时的土地使用权应视为出让性质，这样，国有......

·过失致人死亡罪 交通肇事的区别有哪些？
      随着我国社会经济水平的提高，现在汽车已经成为千家万户的普通交通工具，由此带来的交通拥堵和违法肇事行为也愈发普遍和常见。在道路行驶过程中，一旦遇到或者发生交通事故，特别是比较严重的车祸致人死亡的，只有做出过失致人死亡罪交通肇事的比较才能判定肇事人罪责的轻重，那么......

·可判决离婚的情形
      法院在审理离婚案件时，以是否感情已经破裂作为唯一的依据，感情是否破裂没有具体量化的标准，在实践中，具备以下情形之一的，法院在受理离婚案件后，经调解无效，即可判决离婚：1、重婚或有配偶者与他人同居的;2、实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;3、有赌博、......

·离婚子女抚养费包括哪些费用
      一、离婚子女抚养费包括哪些费用所称“抚养费”，包括子女生活费、教育费、医疗费等费用。尚在校接受高中及以下学历教育的教育费应当负担，但是因为上收费较贵的私立学校，贵族学校所多支付的择校费用，或者是因考分不够而产生的赞助费，不应当属于抚养费。子女就读未经父母双方全......


·云南省西双版纳州看守所家属律师预约会见办事指南（试行）
      一、事项名称：看守所预约会见指南。二、设定依据：《刑事诉讼法》、《看守所条例》、《看守......


·缙云县看守所
    浙江省缙云县看守所位于缙云县下双龙村，靠近下双龙村卫生室，缙云县看守所是“一级看......


·未婚生子孩子归谁有哪些法律规定
      一些未婚情侣在发生矛盾的情况下会选择分手，但是此时双方已经有了自己的孩子，未婚生育的孩子不属于双方共同财产，那么就要考虑未婚生子孩子归谁的问题。国家对此做出了相关规定，下面就跟随的我们一起来了解一下。未婚生子孩子归谁？2周岁以下的孩子原则......

·房主卖房子需要什么证件
      房屋出卖时出卖方所需准备的各种证件都有其特定的证明内容。由于不同的地区有各自的房产管理条例，各个省市的规定可能会有细微的不同，大致总结了所需的证件供您了解，以便您办理卖房手续。一、身份证明1、身份证出卖方身份证证明出卖方个人信息，该信息需......

·挂名私募基金有何风险？
      挂名私募基金有何风险？我国管理部门对私募的注册等方面管理的比较严格，需要达到相应的条件才可以，对人员资质方面也有要求，如果出于朋友的求助帮朋友忙等原因在私募那里挂个高管或者证券投资经理等名头但不是真的去工作。那么这种挂名私募基金有何风险呢?为......