装修工程承包合同范本怎样写？
  
  法律越来越健全的现在，参加市场经营活动，还是需要签订合同，为了更好的保护合同双方的利益，为了维护市场秩序的稳定。比如承包一个装修工程也是需要签订合同，这样主要目的是为了让您明确好各自的责任，做好分工，以免责任分配不清，既然要签订合同，那么我们就应该知道装修工程承包合同范本怎样写。
  
  装修工程承包合同范本怎样写？
  
  工程装修合同
  
  发包人（甲方）：
  
  承包人（乙方）：
  
  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
  
  第一条
  
  工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、工程量：
  
  图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变
  
  更的以甲方签字认证的实际工程量为准。
  
  4、承包方式按以下第项执行
  
  （1）包工包料
  
  （2）包工不包料
  
  （3）包工；部分包料
  
  （4）包料；部分包工
  
  第四百六十四条
  
  工期
  
  1、开工日期：年月日
  
  2、竣工日期：年月日3、工程总用工时间：
  
  天（工期顺延的时间未计入）
  
  第八条
  
  工程价款
  
  本工程总造价为：
  
  （大写）
  
  （人民币）￥：元
  
  注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算
  
  第四条
  
  工程质量本工程质量按以下第执行
  
  （1）国家标准
  
  （2）地方标准
  
  （3）行业通用标准
  
  （4）甲方特殊标准
  
  第五条
  
  图纸
  
  1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行
  
  （1）甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为（大写）：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内，但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作；
  
  （2）甲方自行提供施工图纸
  
  2、图纸会审和设计交底时间：
  
  3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前
  
  天将图纸
  
  交给乙方。
  
  第六条
  
  合同组成文件
  
  组成本合同的文件包括：
  
  1、本合同协议书
  
  2、标准、规范及有关技术文件
  
  3、图纸
  
  4、工程报价单或预算书
  
  5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  第七条
  
  工程变更
  
  1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
  
  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
  
  (2)增减合同中约定的工程量；
  
  (3)改变有关工程的施工时间和顺序；
  
  一张有效的合同，一定是要根据法律规定所签订，也就是说签订的合同受到法律的认可，否则就是白签的，在法律上也不受保护。所以我们在从事工程装修这类工作的时候要知道装修工程承包合同范本怎样写，这样就能避免签出无效的合同，不能得到法律的保护，也有可能造成经济上的严重损失。
  
  ...

·劳务分包资质条件包括什么
      我国的劳务分包很早便实施开来，随着我国的不断发展，对劳务分包也在法律上作出了相关的规定。劳务分包是市场经济的选择，尤其是一些建筑工程，通过劳务分包不仅可以减轻负担，并且也可以获得更加优质的服务。劳务分包需要一定的资质条件。那么，劳务分包资质条件包括什么呢?一起来看一下吧。一、劳......

·支付的加班工资的情形有哪些
      支付的加班工资的情形有哪些一、支付的加班工资的情形有哪些有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间的工资报酬：(1)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%的工资报酬;(2)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低......

·一、劳动合同补充协议模板参考 甲方： (简称甲方) 乙方
      一、劳动合同补充协议模板参考甲方：(简称甲方)乙方：身份证号码：(简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家、广东省有关规定，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则，订立此协议，作为劳动合同(合同编号：)的补充条款以其共同遵守，并确......

·无固定期限劳动合同解除条件有哪些
      劳动合同是用人单位和劳动者之间劳动关系存在的书面证明，合同规定了双方的权利和义务，而劳动合同又分为固定期限和无固定期限的劳动合同。实践中，不管是解除哪种合同，都需要满足一定的条件。那么您知道解除无固定期限劳动合同要满足哪些条件吗？以下是具体介绍。一、无固定期限劳动合同解除条件有......

·股权转让债权债务协议 股权转让债权债务协议范本
      股权转让债权债务协议股权转让债权债务协议范本本合同由双方在友好协商、平等、自愿的基础上，于年月日签署。合同双方：出让方：注册地址：法定代表人：职务：受让方：1、有限责任公司于年月曰在江苏淮安合法注册成立并有效存续的有限责任公司。注册号为......

·行政上诉状范文怎么写?
      行政上诉状范文怎么写?行政上诉状上诉人(一审原告)：，性别：男，民族：汉，出生日期：年月日，住址：梁平县石安镇刺竹村，邮编：，身份证号码：，电话：。被上诉人(一审被告)：梁平县石安镇人民政府，地址：梁平县石安镇，法定代表人：董，职务：。委托代理人：李，。案由：上诉人......

·长顺县征地补偿标准是多少？
      长顺县征地补偿标准是多少？说到征地，相信您都不陌生，征地就是国家为了公共利益需要，在国家的有关法律法规下将农民集体土地转变为国有土地满足公共利益需要，并且按照相应的法律法规给被征地对象补偿，那么征地补偿标准是多少呢？相关的法律法规是如何规定的呢？今天我们就来......

·第三者责任险
          第三者责任险(简称三责险)是指被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁，依法应当由被保险人承担的经济责任，保险公司负责赔偿。同时，若经保险公司书面同意，被保险人因此发生仲裁或诉讼费用......

·非婚生子女未成年抚养费要支付到什么时候
      即使是非婚生子女，在其父母分开的时候，也是要履行对该子女的扶养义务的，这点上面与婚生子女是没有差别的。那么您知道非婚生子女未成年抚养费需要支付到什么时候吗？我们将在下文中为您做详细解答。一、非婚生子女未成年抚养费要支付到什么时候婚姻法第二十一规定，未成年的或......

·民事诉讼中证据交换规则是怎样的
      民事诉讼中证据交换规则是怎样的关于证据交换规则是《民事诉讼法》所没有规定的新的制度。根据民事诉讼法的规定，当事人并没有交换证据的义务，而只有向法院提供证据的责任，因此规则规定这一内容是缺乏基本法律的根据的。如果法官要求当事人进行交换，而当事人依据民事诉讼法的规......

·工伤认定时效中断怎么办？
      在我们工作中，可能会因为不幸而发生意外造成自己受伤。如果受了工伤，应该进行工伤认定。但是工伤认定是需要在一定的时期内进行的。那么，如果工伤认定时效中断应该怎么办？工伤认定的流程又是什么？我们将会在本文中进行详细的解答。一、工伤认定时效中断怎么办？没有关系，......

·建筑工程勘察合同的订立是怎样的
      建筑工程勘察合同的订立是怎样的？依据示范文本订立建设工程勘察合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确以下方面的具体内容。(一)发包人应提供的勘察依据文件和资料(1)提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件......


·南京市看守所家属送钱办法及规定
      南京市看守所、南京市第二看守所、南京市第三看守所家属如何送钱？1.可以委托律师代送。2.可......


·天宁区律师
    常州市天宁区律师致力处理婚姻家庭、公司法律顾问、借贷纠纷、刑事辩护、劳动工伤、交......


·应该如何书写借条才有效
      应该如何书写借条才有效一、应该如何书写借条才有效法律对借条的严格规范如下：1、借款时宜写“借条”不宜写“欠条”。借条和欠条均是一种债权债务的凭证但两者之间有很大的区别。借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证，它证明双方建立了一种借款合......

·女方没工作离婚财产怎么分配
      女方没工作离婚财产怎么分配（一）、根据家庭财产分割的有关规定，即使女方婚后没有收入，但是仍然可以分割夫妻共同财产。针对男方名下的存款，根据法律规定，夫妻在婚姻存续期间的工资、奖金;生产、经营的效益都归夫妻共同共有。对于夫妻共有财产，不问夫妻收......

·劳动举报投诉什么时候可以知道结果？
      首先我们来看看劳动监察部门受理的劳动投诉案件　　1、违反劳动保障法律的行为发生在2年内的；　　2、劳动者有明确的投诉用人单位，且投诉人的合法权益受到侵害时被投诉用人单位违反劳动保障法律的行为所造成的；　　3、属于劳动保障监察职权范围......