工期索赔费用索赔的关系是什么？

在工程项目建设过程中，承包方无法按时交付时，业主对承包方最主要的索赔方式就是工期索赔和费用索赔。那么工期索赔费用索赔的关系是什么？工期索赔的计算方式有哪几种？我们就此整理了有关工程索赔方面的法律知识，下面我们一起学习一下。

一、工期索赔费用索赔的关系是什么？

两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。

费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。

工期索赔是在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。

二、施工单位提出工期索赔的目的是什么？

1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；

2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

三、对已经产生的工期延长，建设单位一般采用两种解决办法

1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延；

2、施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。

如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工期索赔，则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

四、工期索赔的计算方法有哪些？

1、网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。

2、比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

《民法典》第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

综上所述，工期索赔一般是针对承包商而言，而费用索赔通常是针对业主。工期索赔费用索赔都是合同进行过程中的一种附加条件。其中工期索赔的计算方式主要包括比例计算法和网络图分析法，您要根据实际情况选择适合的计算方式。...

·不能胜任工作该怎么认定？
      劳动者因不能胜任工作被辞退时经常发生纠纷，企业说员工不能胜任工作，员工说自己的能力符合企业的要求，两者之间对是否不能胜任工作达不成一致性的意见，从而发生争议。那么，不能胜任工作该怎么认定呢？我们一起在下文中进行了解。一、不能胜任工作该怎么认定不能胜任工作的认定结论，需要以下几个方面的支持：1、企业的规......

·河北建筑工程资料管理规程的相关内容是什么?
      河北建筑工程资料管理规程的相关内容是什么第一章基本规定1、工程资料应与建筑工程建设过程同步形成，并应真实反映建筑工程的建设情况和实体质量。2、工程资料应字迹清楚、内容完整、结论明确，并应签字盖章齐全。3、工程资料应以打印文本为主，纸质载体幅面为A4，手工书写部分应用蓝黑或黑色碳素墨水。4、工程资料不......

·哪些情形用人单位在试用期可以解除劳动合同
      2017年毕业季即将到来，大多数企业已经开始校园招聘，绝大多数的应届毕业生也开始了自己的第一份工作。您都知道工作伊始是有试用期的，那么哪些情形用人单位在试用期可以解除劳动合同。接下来，请您仔细查看以下资料。一、试用期单位解除合同规定依据《劳动合同法》第三十九条第一款作出劳动合同解除处理应具备以下要件......

·怀孕女性享有哪些劳动权益
      女性由于生理结构与男性不同，因此在生活工作中很多时候都是受到法律保护的。尤其是在女性怀孕的时候，不仅不允许男方提离婚。同时在工作方面，也是享有相应的劳动权益的。那究竟怀孕女性享有哪些劳动权益呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、怀孕女性享有哪些劳动权益1、用人单位不得安排女职工在怀孕期间从事国家规......

·工程纠纷起诉状的注意事项的介绍
      工程纠纷起诉状的注意事项的介绍工程纠纷起诉状注意事项根据《民事诉讼法》的规定，证据可以分为以下几类：(1)书证，是指用文字记载人的思想或行为以及用符号、图表等表达一定的思想，其内容能够证明事件真实情况的物品。(2)物证，是指凡能够以自己的外形、质量、规格、特征等证明案件真实情况的物品和痕迹。(3)视听资......

·侵犯商标专用权抗辩事由有哪些
      侵犯商标专用权抗辩事由有哪些商标专用权也就是商标权，实践中很多不经过商标权人同意而使用他人商标的行为都会构成商标侵权。但也有可能存在一些抗辩事由，这个时候就不会构成商标侵权了。那么侵犯商标专用权抗辩事由有哪些呢?我们为您做详细解答。一、原告......

·邀请招标的条件以及相关规定
      邀请招标的条件以及相关规定邀请招标，对于很多公司以及企业来说并不陌生，需要某样东西的时候，就会需要邀请招标，刚刚成立了公司或者企业的人，对于邀请招标的条件还不是很清楚，对于这个问题和相关规定，我们给您详细说明一下。一、邀请招标的条件邀......

·开设赌场罪的辩护词如何写
      在我国不仅仅是以营利为目的参与赌博会犯罪，即使是为赌博的人提供场所的，也是会构成犯罪的。而要是构成了开设赌场罪，律师会向法院提供辩护词，那么开设赌场罪的辩护词是怎样的呢?我们将在下文中为你做详细解答。辩护词尊敬的审判长，审判员：根据我国刑......

·当事人申请国家赔偿驳回怎么办？
      当事人申请国家赔偿驳回怎么办？一、申请国家赔偿驳回怎么办？赔偿机关应当自收到申请之日起两个月内给予赔偿；逾期不赔偿，或请求人对赔偿数额有异议的，行政赔偿的请求人可自期间届满之日起3个月内向人民法院提起诉讼。刑事赔偿的请求人可自期间届满之日起......


·乐陵 律师田树森热心服务市综治维稳信访
      2015年7月1日，乐陵律师田树森按照统一部署，来到乐陵市政法综治维稳信访综合服务大厅值班。上班不久，一群人来到大厅，寻求得到法律服务。来访人按照服务人员的引领，走到法律服务窗口。田律师耐心的听取当事人的倾诉，得知这是一起损害赔偿纠纷案件。起......

·王林律师代理涉嫌非法储存爆炸物品罪案件辩护词
      辩护词    尊敬的审判长、审判员：    　　河北公泽律师事务所依法接受被告人庞某某家属的委托，指派我们作为被告人庞某某的一审辩护律师。庭前通过会见被告人，并且仔细地查阅了本案的卷宗，且经过刚才的的法庭......


·南京市看守所会见律师
    犯罪嫌疑人进南京市看守所多久才可以会见律师、刚进看守所可以会见律师吗？律师去南京市看守所会见需要准备什么材料？怎么办理会见手续？南京律师去南京市看守所会见一次的费用大概是多少钱?南京市看守所建律师会见预约平台如何预约......

·南京刑事诉讼律师
    南京刑事诉讼律师对刑事辩护有自己独特的经验和方法，为当事人申请取保候审、代理刑事诉讼、犯罪量刑、故意犯罪、经济犯罪、贪污受贿等刑事辩护。◇南京刑事诉讼律师的服务范围：刑事辩护、死刑复核、取保候审、刑事自诉、受（被）害人诉讼代理、刑事法律......


·监护人证明在哪里开，需要什么资料
      在生活中其实有很多的特殊的地方需要我们来证明某个人是另一个人的监护人，对他的行为需要负责。这时就需要用到监护人证明，监护人证明在哪里开具及其所需要的相关的资料有哪些呢，下面就让网的我们为您详细的介绍一下相关内容。一、监护人证明需要在哪里开......

·未成年犯罪惯犯成立的条件是什么，有哪些处罚规定？
      未成年人，指的是未满十八周岁的人。但是未成年人犯罪的处罚规定，所涉及的是已满十四周岁，但不满十八周岁的人。通常情况下，未成年人犯罪是由于触犯了法律，或者实施了危害社会等行为，而且对于未成年犯罪惯犯是有一定的成立条件的，下面我们将其条件的详细......

·房屋装修合同的签订
      1、装修工期的约定　　一般2居室90平米的房间，简单装修的话，工期在30天左右，装修公司为了保险，一般会把工期约定到40-50天。　　2、付款方式的选择　　一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交纳35%，完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的......