建筑工程承包意向书

建筑工程一般都是由开发商承包出去给别人做的，这时候有意向承包的单位应该提交一份建筑工程承包意向书，意向书的制作需要规范的，接下来我们就为您介绍一篇建筑工程承包意向书范本以供参考。

工程施工意向书

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称甲方)

依照国家、地方有关法律法规，结合本工程特点，为明确甲乙双方在建筑工程协议中的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利和诚实守信的原则经共同协商一致，就湟源县火祖阁南商业广场工程原则上同意承包给乙方 施工，特达成以下协议，以便共同遵守。

一、工程名称

湟源县火祖阁南商业广场。

二、工程地点

湟源县东大街以南(火祖阁正对面)。

三、工程承包方式

包工包料。

四、工程施工内容

施工图纸范围以内所有工作内容具体(电梯除外)。

五、开竣工日期：

开工日期：二O一三年七月三十日

竣工日期：二O一四年十一月十五日

注：此工期为绝对工期，不因其它任何因素而改变。

(一)协议工期中包含总工期和阶段工期，已经考虑以下因素在内：

1、法定节假日及公休日。

2、恶劣天气对施工造成的影响(不可抗因素除外)。

3、高考、中考期间政府对施工的限制造成的延误。

4、夏、秋收对施工造成的影响。

5、与其他施工工序期间不可避免的交叉作业影响。

6、政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比造成的停工。

7、施工过程中各种检查、验收造成的影响。

(二)乙方须按照甲方总体网络计划施工，确保每月工程进度满足甲方的工期要求。

六、质量目标

达到国家验收规范合格标准。

七、安全文明施工标准

达到“青海省安全文明工地”标准。

八、合同价款

(一)采用预算结算方式进行结算。

(二)计价依据：执行《青海省建设工程消耗量定额》(2004版)，取费执行标准叁类取费，由乙方垫资到主体封顶，可在标准叁类取费基础上上浮取费部分的5%进行计费。

注：1、甲方在施工现场提供水、电源接口，乙方产生的水电费须装表计量，计量装置由乙方自费安装，其价格由国家相关计价标准从工程款中扣除。

2、合同签订后乙方向甲方交纳履约保证金10%。以现金或转账的形式转入甲方指定账户，乙方施工至正负零时，甲方退还履约保证金总额的50%，主体封顶后退还其余50%。

3、合同价款(暂估)：人民币捌仟伍佰萬元(RMB8500万元)。

九、工程费用的支付与审批

本工程不提供预付款，主体完工后支付已完工程量的80%进度款;工程完工验收合格并决算后支付结算的95%，其余5%为质保金，质保期满后退回，不计利

息。

甲方支付乙方工程款时，直接付至乙方提供的本合同主题的公司财务账户

内。因乙方提供的银行账户信息不准确或乙方要求付至其它账户而影响甲方拨付工程款的，由乙方承担全部责任。甲方付款的同时，需要由乙方向甲方提供工程所在地的正式发票。

甲方每月25日前，对乙方当月已合格完成的工程量进行审核。乙方月结算

单及工程竣工结算单须经甲方公司预结算管理部审核、公司主管领导盖章签字后生效。经甲方签字、盖章后的工程款结算单，是甲方挂账、付款的依据。

工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方递交完整的工程结算资料，甲方

给乙方办理竣工结算。

十、材料供应方式与管理

(一)材料供应：

1、甲方协调供应的主要材料明细：

钢筋、商混等。

2、除甲方提供的上述材料外，其它一切材料均由乙方负责。

(二)材料管理

甲方提供的材料由乙方自行管理。

十一、施工设备

(一)本合同工程施工设备由乙方自备，并按照甲乙双方约定时间按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方，并作现场书面认定备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则乙方应承担相应的违约责任。

(二)乙方设备停放于管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域，不得乱停乱放。

(三)乙方使用的甲方设备，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程结算时扣除。

(四)对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方工程部签证。

(五)乙方每月应将自由主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方 部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时掌握和分析。

(六)乙方施工设备要求安全装置齐全，性能可靠，在施工期间其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方设备造成损坏的，由乙方承担相应的赔偿责任。

(七)其它补充款项：

十二、质量要求

(一)质量目标与要求

本工程质量标准按 执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率应达到 %(优良率达 %)以上，工程综合验收质量评定达 标准。(依据合同条款补充具体工序的标准，要求)

(二)质量检查与验收

1、乙方应确保承包工程的质量达到约定标准。

2、本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由 方负责，费用由 方承担。

3、乙方须配合监理工程师对乙方施工现场检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方须在自检合格之后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

4、工程经甲方验收后，国家或地方质监部门验收合格后方视为正式验收。

5、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，返工、修理期间产生的费用应由乙方独立承担，因工程质量不合格所给甲方造成的损失，应由乙方进行赔偿，且约定工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未完成整改，则甲方有权指定第三方进行整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项中扣除。

6、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

7、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

8、其它：

十三、安全生产与文明施工

(一)乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，并向甲方交纳安全保证金。乙方因管理不善而发生安全事故及重大环境事故，该保证金将不再退还。

(二)乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全人员3名，兼职安全管理员2名，加强施工作业的安全管理。

(三)乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成的伤亡事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。

(四)甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按合同规定作出处理。

(五)乙方在施工现场内必须使用合格的安全防护用品。费用已包含在合同价中。

(六)发生重大伤亡及其它安全事故时，乙方应自行在第一时间采取必要措施，及时抢救伤员，防止事态进一步恶化，并尽快通报甲方。

(七)乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险由乙方自费，同时乙方须将保单复印件在签订合同后7日内报送甲方备案。超过7天为办理保险的，由甲方代为购买，费用在履约保证金中扣除。

(八)乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地相应的管理规定，共同维护工地的治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

(九)乙方须遵守有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保证环境卫生整洁良好。

可以看出建筑工程承包意向书中需要承包商表达出自己对于承包的意向，以及对承包之后的一些事情进行约定，意向书会给项目承包结果带来直接的影响，因此写一份标准的工程承包意向书是很重要的，...

·如果工厂倒闭社保怎么办
      如果工厂倒闭社保怎么办1、工厂缴纳到何时依据《劳动合同法》第44条的规定，用人单位被依法宣告破产的，用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的，即发生劳动合同终止的法律效力，用人单位应当依法向劳动者支付经济补偿。对于企业破产导致劳动合同无法履行，发生终止的法律效力后，劳动者的社......

·在上海工伤赔偿流程是怎样的，怎么申请工伤赔偿？
      当劳动者在工作时间，工作地点，因为工作原因受到人身损害时，可以申请工伤赔偿。但是很多劳动者并不知道在上海工伤赔偿流程是怎样的?将在下文为您详细的介绍工伤赔偿流程的相关知识，希望帮助您解决这方面的问题。一、在上海工伤赔偿流程是怎样的1、申请工伤认定。事故发生后，受伤职工应及时进行工伤认定，工伤认定是工伤......

·员工提前离职的技巧有哪些
      虽然，劳动合同中都约定了具体的期限，但实践中，也是允许员工提前离职的。不过此时需要掌握一定的技巧，这样才能避免自己的利益受到损害。那到底员工提前离职的技巧有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。在与单位正式签订了劳动合同的情况下，员工提前离职的方式设计有三类，供选择。（一）与单位协商解除合同这是首选......

·我们作为劳动者，在辛勤工作的时候总希望自己的付出能够得到应有
      我们作为劳动者，在辛勤工作的时候总希望自己的付出能够得到应有的回报，但我们的权利难免有被侵犯的时候。当我们身为劳动者的权利被侵犯，自身的合法权益无法实现，这时就要寻找相关法律的保护以维护自己的合法权益。在这里我们将带您看一看劳动合同法如何保护劳动者权益。劳动合同法如何保护劳动者利益?1、劳动者有平......

·最新中华人民共和国企业劳动争议处理条例的内容 一、概述
      最新中华人民共和国企业劳动争议处理条例的内容一、概述为了妥善处理企业劳动争议，保障企业和职工的合法权益，维护正常的生产经营秩序，发展良好的劳动关系，促进改革开放的顺利发展，制定《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》。该行政法规已被2011年1月8日公布且于2011年1月8日实施的第588号国务院令废止。二、中......

·车祸行政处罚的标准是怎样的
      车祸行政处罚的标准是怎样的一、车祸行政处罚的标准是怎样的交通事故处罚包括2个方面：交通事故行政处罚和交通事故刑事处罚。交通事故行政处罚标准：对于造成交通事故尚不够刑事处罚的当事人，对其违章行为，应当依照《中华人民共和国道路交通管理条例》和......

·未成年人犯故意杀人怎么办
      近年来，未成年人犯罪的情况在增加，而其中不乏犯重罪的情况，即犯故意杀人罪。那么，未成年人犯故意杀人的该怎么办呢？此时构成了故意杀人犯罪的，又该如何对未成年人进行处罚？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、未成年人犯故意杀人怎么办孩子是未来......

·退休后独生子女费发放标准
      国家在推行计划生育政策的同时为了达到有效的减少人口增长的目的，对独生子女的家庭进行奖励政策，符合国家规定的标准的可以享受独生子女费，这种政策一度起到了很大的激励作用，那么退休后独生子女费发放标准是什么呢。我们在下文中为您做具体解答。一、退休......

·民事诉讼法关于司法鉴定的界定存在的问题
      民事诉讼法关于司法鉴定的界定存在的问题司法鉴定在各类民事诉讼活动中时常提到，主要形式是鉴定人通过专门的技术方法来对诉讼中涉及的问题进行判断作出结论。影响的鉴定因素较多，所以常常也会引发争议。今天我们就来为您介绍民事诉讼法关于司法鉴定的界定相......


·北京律师吴丁亚代理车辆商业保险理赔合同纠纷终获全额赔偿
      当事人信息 上诉人（原审被告）中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司，住所地北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F6层。负责人苏少军，总经理。委托代理人李媛媛，律师。被上诉人（原审原告）杨颖。委托代理人吴丁亚，律师。审理经过 上......

·淮安市洪泽区人民法院洪泽湖流域环境资源法庭管辖范围
      淮安市洪泽区人民法院洪泽湖流域环境资源法庭管辖淮安市（不含淮阴区、涟水县），泗洪县、泗阳县的环境资源案件；淮安市洪泽区人民法院:·电话：0517-12368·电话：0517-12368在洪泽区法院设立集中管辖洪泽湖流域环资案件的法庭，将进一步消除......


·南京离婚律师咨询
    南京离婚律师承办婚姻家庭案件,处理诉讼离婚、协议离婚、财产分割、子女抚养权、涉外婚姻等婚姻、家庭财产纠纷案件，致力于圆满解决婚姻出现的种种问题。南京离婚律师专注于代理南京及各地疑难婚姻家庭类案件,如婚姻过错赔偿诉讼、离婚抚养协议、离婚诉......

·玉环县看守所
    玉环县看守所位于浙江省台州市玉环县玉城街道前山头村，是“一级看守所”，是玉环县...关押犯罪嫌疑人的场所。玉环县看守所不准家属探视，只有聘请律师去玉环县看守所会见家属亲人、了解案情、取保候审、提供及时的法律帮助、争取从轻处理、维护犯罪嫌......


·私企五险一金怎么交的？
      随着我国法律知识的不断推广与普及，现在越来越多的劳动者都已经知道，用人单位是要为劳动者缴纳社会保险的，那么，当这个用人单位变为私人企业的时候，私企五险一金怎么交的呢?它的缴费标准又是什么呢?下面，就跟着我们来了解一下吧!　　一、私企五险一金怎......

·当事人对工程造价发生合同纠纷时怎么解决 在现代进行工程建设
      当事人对工程造价发生合同纠纷时怎么解决在现代进行工程建设的工程越来越多，在进行工程建设之前会就双方的权利义务写入合同之中，即使这样有时也会产生矛盾和纠纷。解决纠纷的办法其实有很多种，比如自行和解，也可以起诉到法院进行处理。那么当事人对工程......

·侵害他人姓名权的行为有哪些
      侵害他人姓名权的行为有哪些每个公民都是有自己的姓名的，而对姓名的使用、更改等等，就会形成相应的姓名权。如今，经常出现冒用、伪造他人姓名的情况，这就构成了对他人姓名权的侵权。那除此之外，侵害他人姓名权的行为还有哪些呢?我们为您做详细解答。一、侵......