土方工程需要垫资吗?垫资有什么风险？

在房产中介领域，垫资是为了促成交易而为购房者垫资，在土方工程合同书中，我们对各项作了相关规定，但是垫资在土方工程中，你知道土方工程需要垫资吗，如果不以在合同中明确此项内容，其中有哪些风险?垫资后的利息是怎么算的。下面就让的我们为您介绍。

一、土方工程需要垫资吗?

1、垫资是指建设工程的承、发包双方在签订施工合同时明确约定，建设单位不预付工程款，而由施工单位自带资金先行施工，工程实施到一定阶段或程度时，再由建设单位分期分批地给付施工单位工程款的行为。

2、土方工程是否需要垫资有三个特征：

第一、垫资在建设施工合同里有明确的约定;第二、所垫资金必须用于施工合同项目的工程建设;第三、垫付的范畴是本应由发包人支付的工程款。

二、垫资的风险

1、既然现在垫资施工是有效的，承包方就更应当关注招投标文件和施工合同中约定的垫资条款，对于约定垫资施工的合同，就更应当控制由此可能发生的风险。

2、有的施工合同中，虽然约定了工程预付款、工程进度款，但是，同时还约定了，一旦工程款未能及时到位，承包方应当按照施工计划继续施工。等等，都是变相垫资的合同条款。

3、所谓的软垫资，通常就是承包方先不支付人工费、材料商的材料费和机械设备费，约定工程施工到一定阶段再支付相关费用。但是，一旦施工过程中劳务方面、材料方面和机械设备方面扛不住，承包方就要有相应的补救措施，否则，必然造成工期延误，产生巨大风险。

4、再有，垫资施工的合同，一定要约定因为发包方的原因造成工期延误的，或者工程变更增加工程量的，发包方应当适当支付工程款。否则，很容易突破承包方在签订合同时候，对于工程垫资的风险预期，陷承包方于非常被动的局面。

三、垫资的利息

依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第六条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”

1、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 这里可以看出，虽然国家确认了垫资的合法性，垫资的利息可以保护，但是仍然不提倡垫资。所以对垫资的利息进行了限制。如果发包人未按垫资约定给付高额利息，但是已经给付了银行同期同类贷款利息的，你就不要再争了。因为，当事人就垫资约定的利息高于同期同类贷款利率的，高出部分法院不予保护。当然，实践中还是建议承包方把利息约定得高一些，寄希望发包方能够遵守约定，自动履行。 注意：垫资属于实质性条款，如果只在黑合同中约定了垫资的利息，白合同中没有约定，依法不能保护。

2、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

比如说，发包方没有按照合同约定支付预付款、工程款， 这种情况承包方可以依据法律规定或者交易习惯催告，催告后不付款的你可以停工，停工后还不付款的你可以解除合同。如果说你没有停工或者解除合同，而是继续施工了，就发生了垫资的问题。如果当事人对因此发生的垫资又没有约定，就按照工程欠款处理。工程款的利息当事人有约定的从约定，如果没有约定，则最低为中国人民银行同期同类贷款利息。由此可以看出，对垫资的保护不如对工程款的保护。所以这个时候，你要和发包方就垫资的问题进行约定，就要注意了，你必须约定利息并且要高于银行同期同类贷款利率，否则还不如不约定。

3、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 所以最好要约定利息。

4、垫资必须考虑工程项目的合法性，不然有血本无归的可能性。

看完上文，我们解决了土方工程需要垫资吗这个问题，实际中，垫资是用于工程建设，先由建设单位支付，但是垫资需要双方协商一致以合同形式才具有法律效力。而垫资的风险也是因此而来，利息及相关费用也是在合同需要明确规定才不会导致血本无归。...

·2023建筑工程施工协议范本
      建筑工程施工协议范本大部分建设工程都是承包给专业的公司来做的，此时双方需要签订一份建筑工程施工协议，其中明确建设工程的相关事项，并对违约责任与解决解决作出约定。那么这个建筑工程施工协议是怎么写的呢?我们为您做详细解答。建筑工程施工协议甲方:______________(以下简称甲方)乙方:______________(以下简......

·加工承揽合同是要式合同吗?承揽合同的法律性质是什么?
      加工承揽合同是要式合同吗?承揽合同的法律性质是什么?一、加工承揽合同是要式合同吗加工承揽合同是要式合同。要式合同，是指法律、行政法规规定，或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前者称为法定之要式合同，后者称为约定之要式合同。根据合同的成立是否需要特定的形式，可将合同分为要式合同与不要式合同。要式合......

·一、劳动合同补充协议模板参考 甲方： (简称甲方) 乙方
      一、劳动合同补充协议模板参考甲方：(简称甲方)乙方：身份证号码：(简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家、广东省有关规定，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则，订立此协议，作为劳动合同(合同编号：)的补充条款以其共同遵守，并确认为解决双方争议时的......

·用人单位自起即与劳动者建立劳动关系的时间点是什么时候?
      现在有不少的单位在人事聘用方面存在一定的缺陷，有不少的单位在招聘劳动者的时候并不与劳动者签订劳动合同。不少劳动者对此感到非常的不安，很多人对单位与劳动者之间建立劳动关系的时间存在疑惑，那么用人单位自起即与劳动者建立劳动关系的时间点是什么时候？下面我们就为您详细介绍。一、用人单位自用工之日起即与劳动者......

·广州工业厂房征收如何补偿？
      广州工业厂房征收如何补偿？现在各地拆迁工作正在如火如荼的进行着，有些人觉得拆迁可以有一大笔的补偿款，但是对于一些工厂来说并不是一件什么值得高兴的事情。首先如果工厂厂房被征收那么就代表着不上运营轨道的工厂需要进行迁址这又需要很长的时间来寻找适应新的环境或者直接面临倒闭，其次工厂厂房被征收由于仅仅只有厂......

·刑事辩护律师如何收费
      由于涉嫌构成刑事犯罪，对当事人来讲影响比较大，因此一般在刑事案件中都会委托专业的律师来提供辩护。请律师肯定少不了费用的支付，那么此时刑事辩护律师如何收费呢？详细内容我们一起在下文中进行了解。一、刑事辩护律师如何收费我国律师服务收费管理......

·2023连带责任保证合同范本
      连带责任保证合同范本在连带责任保证中，数个当事人需要对共同债务全部承担或部分承担。而在提供保证之前，往往需要签订一份连带责任保证合同。那究竟这个保证合同是怎么写的呢？我们带来相关范本一份，供你参考。连带责任保证合同范本出借方(甲方)：_......

·离婚财产分割和抚养孩子的问题
      离婚财产分割和抚养孩子的问题一、子女抚养权的确定标准《婚姻法》第36条第2、3款规定：“离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女，如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由......

·孩子被几个玩伴的石头砸伤，应该告谁？
      1、可与加害人协商，要求承担侵权赔偿责任。　　2、协商不成的，可以向法院提起民事诉讼。　　（1）可以将全部加害人作为被告，请求他们共同承担对全部损害的赔偿责任；　　（2）也可以将加害人中的一人（或部分人）作为被告，请求他（或他们）承......


·淮安市台商法律服务律师团成立
      淮安市台商法律服务律师团成立大会暨签约仪式在市台商服务中心成功举行，市台办相关负责人，台商法律服务律师团全体成员、台商代表出席会议。会上，市台办向各位律师团成员颁发了聘书，在各位与会人员的见证下，市台商服务中心与台商法律服务律师团签署......

·南京刑事辩护律师办理一起贩毒案件辩护词
      尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：接受被告人家属的委托，指派我作为被告人刘某某贩卖毒品罪一案的辩护人。辩护人在庭审前查阅了本案卷宗材料，会见了被告人，认真分析了公诉机关的起诉书，参加了今天的庭审活动，现根据本案客观事实及相关法律提出辩......


·南京律师专业咨询网
    南京律师专业解答婚姻家庭、房产建筑、公司、专利商标、刑事辩护、劳动合同及交通事故领域的法律业务。担任公司及个人常年法律顾问,为当事人提供低成本高效率法律咨询、诉讼与非诉案件代理服务。提供在线法律咨询服务和法律法规、法律知识查询。有法律难......

·上海港...看守所
    上海港...看守所位于上海市杨浦区翔殷路16号，靠近翔殷隧道口，路线导航：沿着南翔殷路往黄浦江方向开到底，看到帆船雕塑，然后左拐掉头开100米，右拐进小路到底就是上海港.看守所。触犯法律被羁押在上海港.看守所，不知亲人所犯何罪？最急切的愿望就是......


·公路旅客意外伤害保险条款
      第一条凡持票搭乘长途汽车的旅客，均应依照本保险条款规定向中国人民保险公司（以下简称保险公司）投保公路旅客意外伤害保险，其手续由公路客运总门办理，不另签发保险凭证。第二条保险有效期间规定自旅客验票进站或中途上车购票后开始，到达旅程终点出站......

·离婚判决书与调解书有什么不同
      夫妻中的一方依法向法院提起离婚诉讼的，虽然最终达到了解除婚姻关系的目的，但此时需要注意不是一定就是判决离婚的，还有可能是通过调解的方式离婚。判决离婚作出的是离婚判决书，而调解离婚作出的肯定也就是离婚调解书了。那么离婚判决书与调解书有什么不同......

·交通事故责任强制保险年年交吗，有何作用？
      交强险，即是交通事故责任强制保险的简称，相信对于各位车主来说，一点也不陌生。实际中，车主可以通过保险公司为自己的机动车进行投保，参加保险。可是，很多车主对于交强险，是否每年都要交这一问题中存在疑虑。对此，我们将为您进行解答，交通事故责任强制......