大理石购销合同样本是怎样的我们平时在购销的过程中都会签订合同，但是根据不同的购销的产品，合同的内容也会有相应的变化。对于大理石我们都听说过，大理石也是很珍贵的，那么大理石购销合同样本是怎样的呢?可能我们对这类合同还不太了解，对于这类购销合同我们需要这主意哪些内容呢?下面就让我们的我们给您介绍一下吧。
一、大理石购销合同样本
大理石购销合同样本
供方单位:
需方单位：
1、质量商定标准：以城中花园一期工程、二期工程楼梯大理石制作安装为标准;
2、提交地点和方式：供方将货运至东台市城中花园三期工程施工现场;
3、运输办法及费用承担：一律由供方单位承担;
4、包装和包装物的供应与回收：均由供方单位自理;
5、合理损耗及计算方式：按实际平方实量实算;
6、验收标准与方式：以城中花园一期工程、二期工程为标准，建设单位、监理单位、质量监督站等有权部门验收认可为依据;
7、结算方式及期限：工程施工至总工作量的一半时预付工程款壹万元，2010年春节前付至总工程价款的60%、余款2010年6月30日前结清;
8、违约责任及解决的方式：先调解，若不成则由当地人民法院裁决;
9、本合同一式两份供需方各执一份;
10、本合同有效期限：本合同签定之日起即生效至结清所有工程款后自行失效。
11、 其他约定事项： /
二、大理石购销合同注意事项
(一)供方应负的经济责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金并承担给需方造成的一切损失(包含但不限于业主对需方的罚款)。
2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。需方如不需要，可以要求供方退款。由于退货所造成的损失，由供方承担。
3、产品交货及安装时间不符合同规定和需方要求时，每延期一天，供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金，并承担给甲方造成的全部损失。超过7天的，需方有权解除合同，并要求由乙方承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
4、因产品自身、安装质量原因造成验收不通过，乙方须无条件整改、调换直至符合甲方要求及验收通过，乙方拒不整改的，承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
5、乙方因自身原因致使无法继续履行合同的，甲方可要求乙方立即办理合同终止手续，甲方有权按乙方完成实际工程量以本合同约定的单价计算，并依完成工程量的70%支付给乙方，同时要求乙方赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。
(二)需方应负的经济责任
1、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按未付款总额部分的同期银行贷款利息给供方，作为延期罚金。
以上是我们为您整理出来的大理石购销合同样本，我们都知道平时在装修过程中我们会经常用到大理石，我们一定要注意大理石的质量等问题，在合同中我们一定要标明双方的责任，不要等到出现问题时，双方相互指责。如果你在购销大理石方面还有问题...

·合同实际履行超过了有效期怎么处理？
      合同实际履行超过了有效期怎么处理？一、合同实际履行超过了有效期怎么处理违约各方分别按各自具体违约形态的法律后果分别向对方承担相应责任，亦即不适用过失相抵原则。所谓过失相抵，是指对损害的发生或扩大权利人亦有过失时，法官可按过失比例将损害在权利与义务人之间进行分摊，以减轻或免除义务人赔偿责任的一种制度，......

·合同法留置权适用的合同类型有哪些？
      合同法留置权适用的合同类型有哪些？随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《合同法》将被废止。合同法留置权适用的合同类型有哪些的问题在民法典第九百零三条等中有对应规定。留置权是我国法律规定的一种保护债权人利益的一种权利，它是法定的权利。但实践中情况复杂，所以除了法定的留置权外，还应有约定留置权，......

·不动产合同生效时间是怎么规定的？
      不动产合同生效时间是怎么规定的？不动产合同生效时间的法律规定一、不动产抵押合同在成立时生效《民法典》（自2021年1月1日起施行）第二百一十五条??当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。不动产抵押合......

·变更合同声明范本和条件是怎么样的
      变更合同声明范本和条件是怎么样的一、变更合同声明范本甲方：甲方地址乙方：乙方地址：甲方由于需求变更，现对双方于年月日签订的合同(合同号——，简称“原合同”)做以下变更。在保持原合同第一条款中的产品不变的前提下分别增加一套——，原合同额为：——，变更后的合同额为——。付款和发票以变更后的信息为准......

·附条件的赠与合同撤销规定有哪些?
      附条件的赠与合同撤销规定有哪些?在《民法典》中规定附条件是指双方在缔结合同时附加一定条件作为合同生效或解除的条件。但是在赠与合同与一般合同不同，它是一种单务、实践合同，在赠与合同中附条件是一种赠与方单方赠与财产时附加的条件，要求受赠方在接受财产时必须履行所附条件。不仅包括合同生效或解除要件还包含了义务......

·农村拆迁安置保险是怎样进行规定的？
      农村拆迁安置保险是怎样进行规定的？一、农村拆迁安置保险按照现行政策规定，2008年1月1日以后的土地被国家依法征用的被征地农转非人员应当参加基本养老保险。被征地农转非人员基本养老保险缴费年限与城镇企业职工基本养老保险缴费年限累计计算。二、农村房......

·交通事故人员受伤赔偿标准
      交通事故中发生人员伤亡的情况，负主要责任的一方肯定需要承担赔偿责任，我国法律法规对此作了明确的规定，那么，我们在下文就为您简要分析一下交通事故人员受伤赔偿标准是什么，希望对您有所帮助。交通事故人员受伤赔偿标准交通事故当中赔偿义务人(肇事者......

·债务凭证和债权凭证区别
      债务凭证和债权凭证区别当今社会，债务关系纠纷是最为常见的法律纠纷。诉讼人在提出诉讼时往往需要拿出相应的凭证，证明债务关系，才能更好地促进问题的解决。许多人因为没有分清债务凭证和债权凭证有什么区别，导致在诉讼时遇到问题，无法维护自身权益。今天......

·三级贫困证明范文
      我国经济发展不平衡是不争的事实，在我国部分地区仍然是相对贫困和落后的部分地区的年人均生产总值仍徘徊在贫困线以下，为了保障贫困户的生活，我国出台了相关的政策，但是想要拿到国家的相关补助，就必须开具三级贫困证明，下面为广大读者介绍一下三级贫困证......


·房产纠纷律师：二房东不退押金怎么办
      摘要：现实生活中租房的现象非常的，许多房屋在租房时是会出现二房东的，那么二房东不退押金怎么办呢?为了给你解答相关的疑惑，吴丁亚律师为您整理了相关的法律知识，供您阅读，希望可以帮助到您。        【案例......

·寻衅滋事罪 上诉后成功得到法院的支持
          辩护词    审判长、审判员：    根据法律的规定，河北张凤阁律师事务所接受本案上诉人***妻子***的委托，指派我担任***的辩护人。接受委托后本辩护人查阅了案卷，会见了被告人，了解......


·南京交通事故赔偿标准表
    南京交通事故赔偿律师提供道路交通事故人身损害赔偿计算标准表、交通事故赔偿标准、交通事故处理办法、处理程序、交通事故责任认定、交强险、交通事故伤残鉴定、交通事故保险理赔等交通事故赔偿相关法律信息。△南京交通事故处理的一般程序一、一般......

·南京离婚律师
    南京婚姻律师为南京离婚人士提供专业的婚姻纠纷解决方案,包括:离婚房产分割、离婚财产分割、子女抚养、家庭暴力、婚姻继承、离婚律师费标准、涉外离婚等。南京离婚律师咨询解答婚姻家庭法律疑问，熟知南京市各级法院的离婚诉讼程序,善于处理离婚房产分割......


·土地承包经营权流转管理办法
      土地承包经营权流转管理办法一、土地承包经营权流转的定义土地承包经营权流转，是指通过承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转"土地承包经营权流转"。二、农村土地承包经营权流转管理办法农村土地承包经营权流......

·成都市盗窃罪量刑标准
      在法律的允许下，各地高级人民法院可以在《刑法》及相关司法解释的基础上，对盗窃犯罪的量刑标准作出更为具体的规定。当然，由于不同地区的情况不同，也就导致最终的量刑标准不一样。那么您知道成都市盗窃罪量刑标准是怎样的吗?我们马上为你做详细解答。1、......

·工伤认定程序具体是怎样的
      工伤认定程序具体是怎样的一、工伤认定程序具体是怎样的1、工伤认定申请主体(1)用人单位申请工伤认定：当职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病的的场合，用人单位应当依法申请工伤认定，此系其法定义务。(2)受伤害职工或者其......