水利工程质保协议范本是什么样的？
  在进行某些工程的建筑的时候，最重要的就是要保质保量。但是，仍然会有一些施工单位为了赶进度或是偷懒等原因而忽视质量。因此，在工程之初，是很有必要签订质量保证协议的。那么，水利工程质保协议范本是什么样的呢？一起随我们来看看吧！
  
  水利建设工程施工合同
  
  合同编号：
  
  工程名称：
  
  发包方（简称甲方）：
  
  承包方（简称乙方）：
  
  合同签订时间： 年月日
  
  合同签订地点：
  
  发包方（甲方）：
  
  承包方（乙方）：
  
  根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
  
  第一条工程概况
  
  一、工程名称：
  
  工程地点：
  
  工程内容：
  
  质量等级：必须保证合格，争创优良
  
  合同价款：
  
  （详见工程预算表）
  
  二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）
  
  三、开工日期：年月日
  
  竣工日期：年月日
  
  总日历工期： 天
  
  第四百六十四条
  
  图纸
  
  一、图纸提供套数：套
  
  二、图纸提供日期：年月日
  
  第五条
  
  双方一般责任
  
  一、甲方驻工地代表：
  
  二、乙方驻工地代表：
  
  三、甲方工作
  
  1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。
  
  2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。
  
  3、核乙方工程进度月报。
  
  4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
  
  5、审查认可工程决算，组织工程验收。
  
  6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。
  
  四、乙方工作
  
  1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
  
  2、程项目经理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
  
  3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。
  
  4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
  
  5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包括工程量和形象进度）。
  
  6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。
  
  第四条
  
  工程质量
  
  一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。
  
  二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
  
  三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
  
  以上便是我们为您整理的相关资料了。只需要您根据自己的实际情况，将上面的水利工程质保协议范本填写完整，就可以完成一份水利工程质保协议了。当然，其中有些条约可以根据实际情况进行更改。而双方也必须按照协议进行工程施工，对质量严格要求。
  
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工程项目合作协议的范本
      工程项目合作协议的范本怎么写在日常生产生活中，有些比较大的工程项目在建筑施工时，可以有多方进行合作来完成。那么，建设工程项目的合作，由于是多方介入，为了保障彼此的利益和工程的质量，双方需要签订合同，依据合同内容进行施工。工程项目合作协议的范本怎么写，我们将对您做出详细介绍。工......

·劳动合同要不要写薪酬？
      我们都知道对于劳动者来说最重要的就是自己的工资了，劳动者与用人单位在签订劳动合同的时候到底要不要写薪酬呢？在签订之间双主就应该商量好工资的事情，而且还必须要写在合同里面，这样对于劳动者才有保障，那下面就来听听我们的看法。必须要写的，这是国家规定的劳动合同中必须体现的一项内容。......

·社保能判定劳动关系吗？
      员工在企业工作，如果双方产生劳动纠纷，会需要劳动保障部门的介入，解决双方的争议。员工与企业签订的劳动合同可以证明双方存在劳动关系，但有些员工在入职之后可能并未与企业签订劳动合同，那社保能判定劳动关系吗?下面请跟随我们一起通过以下的文章进行了解吧。一、社保能判定劳动关系吗?社保的......

·劳动法规定加班时间是多久
      虽然《劳动法》中允许用人单位在休息休假的时间内安排员工加班，也就是延长员工的工作时间，但出于对员工利益的保护，同时也规定了员工有拒绝加班的权利。另外，也对加班的时间作出了限制。那通常劳动法规定加班时间是多久呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、劳动法规定加班时间是多久用人单位和劳......

·夫妻离婚以后怎么争抚养权
      夫妻离婚以后怎么争抚养权?离婚以后孩子的抚养权可由双方协商，无法协商处理的可起诉争取孩子抚养权。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第一千零八十四条【离婚后的父母子女关系】父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父......

·两夫妻分居多久算离婚
      首先，我们要解释一下这个标题，是：两夫妻分居多久算离婚？而不是：两夫妻分居多久算自动离婚？差别就在“自动”二字上，从法律的角度来看，离婚只有协商和起诉两种方式，并不存在自动离婚这一说。那么，两夫妻分居多久算离婚呢？接下来本文可以帮您普及一下相关的法律常识。一......

·工伤认定的申请时间是怎么规定的
      工伤以后，在向当地的社保局提交工伤认定申请书的时候，社保局也是有工伤认定申请书提交的时间规定的。如果超出了时间，那么社保局将不再受理工伤认定的申请。所以您必须在规定的时间内及时将相关的材料提交到社保局才可以。下面我们就为您介绍一下工伤认定的申请时间是怎么规定的......

·土地使用权征购的程序是怎样的?
      我国土地归国家所有，企业拥有的是土地使用权。政府在搞铁路、公路等基础设施建设的时候，经常占用到企业或者个人的土地。征地部门要严格按照程序办理土地征购，按时发放补偿款到被征收方。那么，土地使用权征购的程序是怎样的?我们通过本文了解下相关知识。一、土地使用权征购的......

·盗窃罪的刑罚是怎样的 盗窃罪的立案标准是多少
      提到盗窃罪的刑罚，这主要就是指此罪的量刑标准，这是由《刑法》做出统一规定的，法官在对此罪量刑处罚的时候，需要结合实际的犯罪情节，才能做出最后的处罚。那法律中规定的盗窃罪的刑罚是怎样的呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、盗窃罪的刑罚是怎样的1、......

·缓刑是什么意思是不用坐牢吗？依据是什么？
      缓刑就是将应当执行的有期徒刑暂缓执行。对于判处有期徒刑的缓刑来说,在规定的缓刑期期间没有对社会造成新的危害的,缓刑期间过后不再执行原判的有期徒刑。例如判1年缓刑1年,就是判决后,在监外缓刑一年,一年后,如果没有发生新的危害则不用坐牢了。《中华人民共和国刑法》第七十二条......

·诉讼离婚要去哪申请 怎么办理起诉离婚的手续
      一般说协议离婚才是说申请，而诉讼离婚自然是向法院提起离婚诉讼。根据相关法律中的规定，一般夫妻协议离婚需要到一方户口所在地的婚姻登记机构申请办理，而要是诉讼离婚要去哪申请呢?可能很多人都不是很清楚，接下来，我们就来为您详细解答一下这个问题吧。一、诉讼离婚要去哪申......

·工资约定不明怎么处理,双倍工资从什么时候起算
      实践中，可能出现单位与劳动者约定工资不明的情况，这多半是采取的口头的方式，由此就会产生较多的纠纷。那要是发现单位与劳动者之间工资约定不明的话，该怎么来处理呢？我们将在下文中为你做详细解答。一、工资约定不明怎么处理在订立劳动合同时，约定劳动报酬一定要明确、具体......

广东 魏向阳律师

副主任

13147094815

山东 许义园律师

法学学士 执业7年

13061416368

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

上海 唐敏峰律师

执行主任 执业14年

18501560386

湖北 顾小东律师

副主任律师

13986213581

江苏 李乾溶律师

法学硕士 主办律师

18602573957

⊙相关内容
·扬中讨债
    扬中讨债律师致力于镇江扬中市及周边地区的欠款清收工作,常年代理......

·【平凉胡森轩律师亲办案例】上下楼邻居因漏水对方提起的虚假侵权诉讼法院判决驳回
      案情简介：高XX与孙XX楼上楼下居住，2018年9月因高XX房屋漏水......

·经济补偿金计算及支付指南
    近几年，劳动争议中涉及经济补偿金问题的比例畸重，不少人对经济补偿金的计发问题存在争议。以下笔者将经济补偿金计发较多争议的问题加以归纳，以供所需时参考。一、企业什么情况下可以不支付经济补偿金？解答：按照现行规定，劳动者辞职、擅自离职、用......
·犯罪嫌疑人网络诈骗2万判刑多久
    犯罪嫌疑人网络诈骗2万判刑多久犯罪嫌疑人网络诈骗2万判刑三年以下有期徒刑、拘役或者管制，具体得由法院判决。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并......
·福建工伤鉴定申请书哪些注意事项？
    秉承着安全第一的思想观念，在平时的生活和工作中，虽然很小心，但是也难免会偶有事故发生。在工作中发生事故，可以进行工伤鉴定来维护自己的利益，得到应有的赔偿。那么，福建工伤鉴定申请书哪些注意事项？下文我们为您进行总结注意事项：1、用钢笔或签字......