装饰工程承包协议书是怎么写的？
房屋装修是我们入住前重要的一件事情。对于房屋装修，不少业主会选择将其承包给装修公司，由其完成房子装修。为了确保装修质量，避免纠纷的发生，双方要签署一份承包协议书。那么，装饰工程承包协议书是怎么写的？下面，就让我们带领您了解下具体的内容吧。
装修工程承包协议书
发包方(简称甲方)：_________________________
承包方(简称乙方)：_________________________
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积 平方米。
3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除
(2)第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、
违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)： 电话：
乙方(签章)： 电话：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
业主和装修公司一起签署的装修工程承包协议书中，要写清楚工程概况、装修标准及要求、装修费用、工期、装修款结算方式及各自权利和义务等。同时，为了保险起见，也要讲违约条款写清楚。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，
请点此举报。
·
劳动者与单位之间该怎样约定试用期
劳动者和用人单位在签订正式的劳动合同之前双方都会有一个适应的过程，在这个时候我们称劳动者为试用期员工，那么试用期具体需要多长时间呢?这些其实是可以由劳动者与单位进行协商约定的。那实践中到底该怎样约定试用期呢？以下是对此做的具体介绍。一、如何约定试用期《劳动合同法》第十六条规定：......·
工伤鉴定由谁申请才行？
现如今，工作中工伤的发生会带来随之产生的诸多问题，其中申请工伤鉴定是工伤鉴定的基本前提，它主要就表现为获得工伤鉴定的资格，以便日后受伤职工完成相应工伤鉴定流程，得到赔偿，工伤鉴定由谁申请、它的主体是谁常是您困惑的问题。下面，我们为您介绍一下工伤鉴定由谁申请?一、工伤认定由谁申请......·
对于建设工程的质量是很多人比较关心的问题，因为如果在建设过程
对于建设工程的质量是很多人比较关心的问题，因为如果在建设过程中工程质量出现了问题，就会在投入使用中出现更大的安全事故，因此，对于建设工程质量我国相关法规中有详细的监督管理细则，那建设工程施工合同司法解释的理解与适用是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。建设工程施工合同司法解释的理......·
劳动合同法试用期辞职有什么法律后果？
我国的《劳动合同法》规定员工入职，企业可以约定试用期，并对试用期的时间有着详细的规定，需要注意的是，员工入职需要先与企业签订劳务合同，试用期包含在劳动合同时间内。那么，劳动合同法试用期辞职规定是什么呢？的我们来为您讲解。一、劳动合同法试用期规定《劳动合同法》试用期规定。试用期......·
办理股权转让协议书公证的程序是怎样的
办理股权转让协议书公证的程序是怎样的现代社会的经济发展十分的迅速，人们可以投资的形式更多样，获得股权就是其中一种，股权是股票所有者所拥有的，它是可以进行转让，转让时需要签订股权转让协议书，如果想要更加保险可以进行公证，那么办理股权转让协议书公证的程序是怎样的......·
死刑的执行程序是怎样的,变更死刑执行的情形有哪些
我国刑事处罚中最严重的刑罚就是判处死刑，而在死刑里面具体又分为了死刑立即执行与死刑缓期执行。如果是死刑立即执行的话，则就需要了解具体的死刑的执行程序是怎样的。下面就让我们为您做详细介绍吧。一、死刑的执行程序是怎样的死刑命令的签发执行死刑判决，必须有执行死......·
刑事案件谁可以聘请律师？
犯罪嫌疑人、被告人有权聘请律师，其可以自己聘请，也可以委托他人代为聘请。犯罪嫌疑人、被告人被羁押的，其近亲属，如配偶、父母、子女、岳父母、公婆、兄弟姐妹等，可以为其聘请律师；如无近亲属的，其他亲属或者朋友、同学、同事也可以代为聘请律师。......·
租商品房合同注意事项有哪些
租商品房合同注意事项有哪些？在工作压力比较大的今天，来到一个自己喜欢的城市开一家属于自己的店是很多人都希望的事情。拥有一家从选房租赁到装修都由自己亲历亲为，充满着自己的气息的店，是一件非常幸福的事情。那么在选择租赁一个满意的房子作为店面时，与房主鉴定租赁合同也......·
我国法律规定校车超员多少
我国法律规定校车超员多少入刑？孩子是家庭的希望，国家的未来。在我们社会整体向好发展的大背景下，孩子上学路上的安全问题逐渐被我们重视。所以校车超载及相关的车祸引起了众多家长的注意。那我国法律规定校车超员多少入刑?下文内容即是对此的详细解答。一、校车简介1、定义......·
夫妻离婚房子贷款怎么办理手续？
并不是所有夫妻都可以携手走到最后，如果夫妻双方确实已经无法将婚姻继续经营下去，离婚也未尝不是一个好选择。但夫妻双方离婚时，应将夫妻的共同财产进行分配，这其中就包括了双方共有的房产，如果房产还有贷款，那夫妻离婚房子贷款怎么办理手续?一起通过以下文章来了解一下吧。......·
遗赠抚养可以是子女吗？
随着近几年空巢老人的话题不断，您越来越关注空巢老人的现况，空巢老人指自己独居的老人，包括了膝下无子女的也包括有子女但是并未尽到赡养老人责任的，为了解决这一情况，我们推荐老人可以与遗赠抚养人签订遗赠扶养协议，以抚养人代替子女尽到赡养责任，但是问题来了，遗赠抚养可......·
夫妻离婚财产债务抚养费怎么算？
双方感情破裂，确已无法继续共同生活下去的，一般都会选择离婚。离婚涉及各项事情的处理，比如子女的抚养问题，抚养费的支付问题，婚姻期间债务问题，财产分割问题等，不一而足。其中，大部分离婚都是集中在财产债务问题的处理上。夫妻离婚财产债务抚养费怎么算？详情请参考下文......
⊙相关内容
·
栖霞区知识产权律师
南京市栖霞区知识产权律师专注于知识产权侵权损害赔偿、专利商标......
·
仪征市法院驻仪征市看守所科技法庭敲响庭审“第一槌”
仪征市看守所地址:江苏扬州仪征市真州镇新河路129号，导航路线:沿......
·
夫妻关系因什么原因而终止
夫妻关系的建立本身就是通过法律手段而建立的，这样的关系日后也是有可能因为一些原因而终止或解除的。就其中的终止来看吧，您知道夫妻关系一般会因为什么原因而导致终止吗？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、夫妻关系因什么原因而终止婚姻关系是......·
毒品含量对量刑的影响有方面
毒品犯罪是非常严重的违法行为，我国法律对于毒品犯罪制定了非常严格的规定，对于毒品犯罪的审判过程中也要遵循公平的法律原则，因此在毒品犯罪案件审理中对于毒品含量对量刑的影响法律也做了明确的规定，在现在形势下的毒品犯罪，毒品含量对于定罪量刑是由一......·
家暴起诉离婚收集的证据有哪些
家暴起诉离婚收集的证据有哪些一、家暴起诉离婚收集的证据有哪些家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给家庭成员的身体、精神方面造成危害的行为。最常见的就是丈夫打老婆。出现家庭暴力的情况下，可以拨打110报警;受到严......
执业11年
13147094815
