我国是一个建设大国，我们的社会生活是由各种建筑物所组建而成的，故而若建筑物的质量存在瑕疵会危及到人们的生命安全。所以要求与工程相关的各方单位采取适当的措施对会影响工程质量的因素进行防范，其中，按照建设工程设计合同 一的规定拟定承包合同时最基本的措施。
  
  建设工程设计合同(一)
  
  (民用建设工程设计合同)
  
  工 程 名 称：
  
  工 程 地 点：
  
  合 同 编 号：
  
  (由设计人编填)
  
  设计证书等级：
  
  发 包 人：
  
  设 计 人：
  
  签 订 日 期：
  
  发包人：
  
  设计人：
  
  发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
  
  第一条 本合同依据下列文件签订：
  
  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
  
  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
  
  1.3建设工程批准文件。
  
  第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、
  
  阶段、投资及设计费等见下表。
  
  序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总
  
  投资
  
  (万元)费
  
  率
  
  %估算设计费
  
  (元)
  
  层数建筑面积
  
  (m2)方 案初步设计施工图
  
  说明
  
  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
  
  序
  
  号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
  
  第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
  
  序
  
  号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
  
  第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。
  
  付费次序占总设计费
  
  %付费额
  
  (元)付费时间
  
  (由交付设计文件所决定)
  
  第一次付费20%定金 本合同签订后三日内
  
  第二次付费
  
  第三次付费
  
  第四次付费
  
  第五次付费
  
  说明：
  
  1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
  
  2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
  
  3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
  
  4、本合同履行后，定金抵作设计费。
  
  第六条 双方责任
  
  6.1发包人责任：
  
  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的
  
  时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
  
  发包人提交上述资料及文件超过规定期限 天以内，设计按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
  
  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
  
  在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
  
  6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
  
  6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
  
  6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况(除用于下步装修招标外)，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
  
  6.2设计人责任：
  
  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
  
  6.2.2设计人采用的主要技术标准是： 现行国家规范及标准。
  
  6.2.3设计合理使用年限为 年。
  
  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
  
  6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
  
  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
  
  第七条 违约责任：
  
  7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
  
  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
  
  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
  
  7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该设计费的千分之二。
  
  7.5合同生效后，设计人要终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
  
  第八条 其他
  
  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配
  
  合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
  
  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
  
  8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
  
  8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
  
  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
  
  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
  
  8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
  
  8.8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。
  
  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
  
  8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  
  8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  
  8.12其它约定事项：
  
  发包人名称： 设计人名称：
  
  (盖章) (盖章)
  
  法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
  
  委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
  
  住 所： 住 所：
  
  邮政编码： 邮政编码：
  
  电 话： 电 话：
  
  传 真： 传 真：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  银行帐号： 银行帐号：
  
  建设行政主管部门备案： 鉴证意见：
  
  (盖章) (盖章)
  
  备 案 号： 经 办 人：
  
  备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日
  
  与其他类型的合同一样，建设工程设计合同 一也是需要由双方当事人协商后才能拟定，由于在签署合同后，该合同就会发生法律效力，故而在拟定合同时需要注意一些免责条款等规定，对于不能确保自己权益的情形，建议咨询律师后再行签署合同。
  
  ...

·怎么确定定建设工程项目的实际施工人
      法院认为的实际施工人一般是指，对相对独立的单项工程，通过筹集资金、组织人员机械等进场施工，在工程竣工验收合格后，与业主方、被挂靠单位、转承包人进行单独结算的自然人、法人或者其他组织。若当事人仅提交了部分施工协议等材料，但未能提供案涉工程项目的施工记录、工程签证单、领款单、工程请......

·建筑工程合同未约定违约金，能要求对方支付违约金吗？
      违约金属于合同双方当事人约定的自行约定的事项，合同无约定的，当事人就不能要求违约方支付违约金。但并非说建筑工程合同没有约定违约金，就是恣意违约，根据合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。也就......

·违章建筑拆除的程序是怎样的
      若某处建筑不是按照国家的规定进行修建或者没有取得相应的修建资质的话，那么对于这样的建筑多半是会被认定为违章建筑的。对于违章建筑，相关共组人员是可以进行拆除的。那具体来说，违章建筑拆除的程序是怎样的呢？我们一起在下文中进行了解吧。在拆迁中有一个较为普遍的奇怪现象，一拆迁就往往要查处......

·在城市建设中，我们所看到的高楼大厦，有名的建筑。都是通过开发
      在城市建设中，我们所看到的高楼大厦，有名的建筑。都是通过开发商建筑完成的。离我们生活最近的就是我们居住的房屋。房屋是由房地产开发商建筑完成后，通过销售服务商进行售卖，最后才到我们。而并非所有人都可以建设房屋，所有开发商都必须有相关资质才建造，而且建筑过程中，必须按照房地产开发资质......

·起诉离婚一审二审大概需要多长时间？
      夫妻双方离婚，可以协议离婚，协议离婚不成的，可以进行诉讼离婚。离婚作为民事案件，一般都只是适用简易程序，但也跟其他民事案件一样有一审和二审的流程，二审主要是在不服一审的判决下提起的。那么，起诉离婚一审二审大概需要多长时间？详情参考下文分析。一、起诉离婚可以撤......

·遭遇劳动争议，如何选择纠纷“化解路径”？
      一调一裁两审和一调一裁并存，是我国劳动争议纠纷标准的化解路径。所谓“一调”，就是调解，不是必经程序，但是化解劳动争议纠纷的第一道关口。劳动争议调解委员会、人民调解委员会、乡镇街道设立的具有劳动争议调解职能的组织、法院建立的调解员名册中的调解员，都可以成为劳动争......

·重婚行为的界定
      刑法第二百五十八条对重婚罪的规定：有配偶而重婚的，或明知他人有配偶而与之结婚的，处2年以下有期徒刑或拘役。从这里，我们可以概括出重婚行为的两个特征：1.其中一方或双方均已有配偶，即已有一个或两个婚姻关系存在；2.双方又结婚。我国是实行婚姻登记主义的国家，在登记主义的......

·起诉离婚需要什么原因？
      夫妻双方无法继续生活时，离婚就成为了最终的选择。有些夫妻会通过协议离婚的方式，和平分手。而有的夫妻一方并不同意离婚，当协商无效时，坚持离婚一方就得启动起诉离婚程序了。在提交离婚诉讼书的时候，得写清离婚的原因。那么起诉离婚需要什么原因？下面我们听听我们的说法。一......

·在我国工伤鉴定6级赔偿多少
      虽然工伤鉴定有轻有重，但是，不管鉴定的结果是多少级，用人单位都必须承担相应的赔偿金额。这在我国的法规中有着明确的规定，我国劳动者们一定要知道，不要以为鉴定的结果轻了的话，就不好意思让单位进行赔偿了。下面，我们就详细为您介绍在我国工伤鉴定6级赔偿多少?在我国工伤......

·医患纠纷及其法律救助是怎样的
      医患纠纷及其法律救助是怎样的当今社会，医生和患者的关系非常紧张，医患纠纷也十分频繁。你知道医患纠纷到底包括哪些吗?如果发生医患纠纷，你知道应该如何去处理以维护自己的权益吗?这些问题，我们将在下文一一做出解答，您有兴趣的可以阅读做一个了解。一、医患纠纷的类型有哪些......

·未成年工的法定年龄是多少岁
      未成年工与童工都是属于未成年人的，而在具体进行界定的时候，就需要再对年龄进行认定。毕竟在我国，允许单位招用未成年工，但却禁止单位使用童工。因此区分未成年工与童工的年龄就显得尤为重要，那具体来说未成年工的法定年龄是多少岁呢？我们一起在下文中进行了解。一、未成年......

·房屋租赁合同纠纷如何处理？有哪些方面
      房屋租赁合同纠纷如何处理呢?这要先知道具体产生的是怎样的纠纷，有针对性的来解决，才能较好的处理问题，维护当事人的利益。接下来，我们整理了相关资料，将在下文中告诉您房屋租赁合同纠纷如何处理，希望对您有所帮助。一、房屋租赁合同期满后发生的纠纷主要有以下三个方面：......


·泰州市劳动人事仲裁委员会地址、电话、位置汇总
      泰州市劳动人事仲裁机构电话：12333名称：泰州市海陵区劳动人事争议仲裁院地址：海陵南路6......


·宁海县看守所
    浙江省宁海县看守所位于宁波市宁海县桃源街道堤树村，路线导航：从宁海总站过去，浦西......


·刑事附带民事诉讼监督有哪些？
      刑事附带民事诉讼监督有哪些？一、刑事附带民事诉讼附带民事诉讼，是指司法机关在刑事诉讼的过程中，在解决被告人刑事责任的同时，附带解决被告人的犯罪行为所造成的物质损失的赔偿问题而进行的诉讼活动。附带民事诉讼就其解决的问题而言，是物质损失赔偿......

·员工入股劳动关系改变的规定
      在现代社会，有的企业因为经营管理的需要，就会鼓励员工入股，这样可以为企业注入资金，促进企业的发展。但是企业不能强制性的规定员工入股，有的企业会威胁员工如果不入股就解除劳动关系。法律对员工入股劳动关系改变有着具体的规定，企业应该依据法律办事，......

·工程欠款的风险防范
      1、文件以传真方式传达的风险。风险：传真以其方便、迅捷的特点，在企业经济交往中得到广泛应用，但也存在很大风险。法律上，传真件的证据效力极低，与复印件相同，万一起纠纷，很容易被对方否认。防范方法：（1）在订立合同时注明双方传真号码，并约......