公路工程承包协议书怎么写？
  都说哪里有了公路，哪里经济就会随之发展起来，公路，对于人们来说非常的重要，人们的生产生活，城市与城市之间的交流往来等都离不开它，是个惠民的工程。所以，就有了这么一个说法，先修路后发财。公路对于一个城市，一个地区，一个国家来说，都是必不可少的一个项目。那么公路工程承包协议书怎么写?
  
  一、内部承包协议书
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  为了顺应建设工程市场发展态势，进一步提高竞争力，甲乙双方本着真诚合作、优势互补、效益明确，对于联合投中标的项目，经双方商定，依照《中华人民共和国合同法》和建设工程法规中的有关规定，本着互利互惠的原则，在遵守甲方与业主签订的工程承包合同及附件(称：总合同)，并在熟知总合同相关条款的前提下签署本合同。
  
  合同概况：
  
  工程名称： 工程范围、内容：
  
  工程总价：大写： 小写： 开、竣工日期：
  
  1、双方责任及权利、义务
  
  1.1甲方责任及权利义务
  
  1.1.1对乙方所承包的项目工程进行全面监管，协助乙方与建设单位、监理单位、政府主管部门的协调工作，若发生费用由乙方承担。
  
  1.1.2有权对项目资金使用情况实施监控，对乙方由于经营管理不善造成的一切经济损失、债权、债务、民事、刑事
  
  纠纷等，甲方不承担任何法律责任。
  
  1.1.3乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行管理施工、违反项目承包协议等的情况下，甲方有权进行纠正，予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。
  
  1.1.4本工程所有合同经公司审核后由甲方统一对外签署。
  
  1.1.5协同乙方组织竣工验收、竣工决算。
  
  1.1.6如本工程发生重大质量、安全事故或有合同违约、破坏社会秩序、影响社会和谐稳定等行为，甲方有权根据实际情况从乙方所承包项目工程款中直接支付乙方应当承担的费用。
  
  1.1.7为便于管理相关证件与印鉴由甲方派人员 名，人员工资元、食宿及差旅费由乙方负责。
  
  1.2乙方责任及权利义务 1.2.1根据甲方的授权，代表甲方实施施工项目管理，履行甲方与建设单位签订的合同约定的权利和义务，维护甲方企业权益，保证甲方与建设单位签订的合同全面履行，接受建设单位代表和监理机构的检查和监督，妥善解决施工现场和项目部出现的问题。
  
  1.2.2按照甲方的要求报送施工项目各项指标的完成情况，负责进行项目的全面实施工作，负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关资料，处理项目部善后工作和工程质量
  
  保修服务，完成工程款等债权债务的清算，确保本协议规定的目标和任务的完成。
  
  1.2.3采取相应措施，防止发生重、特大安全、质量事故，若由乙方原因出现各类事故及违规违法行为，所造成的一切责任和经济损失由乙方负责。
  
  1.2.4乙方不得以甲方、项目部名义或擅自个人名义进行签订任何协议、合同、往来信函等一切有损甲方利益的行为，否则由乙方承担全部责任和费用。
  
  2、履约保证
  
  2.1乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险，特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。
  
  2.2乙方自愿以个人及家庭全部财产作为承包项目的保证。如乙方违约，甲方有权对乙方采取一切有效措施进行赔偿。
  
  2.3本工程所需履约保函由乙方向甲方提供，履约保函的额度等同于甲方与建设单位签订的合同要求的额度。
  
  3、财务管理
  
  3.1工程进度款及质保金的支付、扣留及返还按业主规定执行。
  
  3.2该项目按工程结算总额的%向甲方上交管理费
  通过对上述内容的阅读，我们知道，公路与人们的生产生活，社会的经济发展，文化交流等等都息息相关，人们离不开公路，公路工程的发展，就意味着，经济的发展。若还有不明白的地方，可以详细咨询的专业律师。
  
  
  
  ...

·单位单方面解除劳动关系有用吗？
      在入职之前，为了约束各方的行为，一般劳动者与用人单位会签署劳动合同，在合同中会约定解除劳动合同的情形，也会约定劳动期限。但是在现实生活中，存在劳动者单方面的解除劳动合同的期限，此时，单位单方面解除劳动关系有用吗?一、单位单方面解除劳动关系有用吗?单位单方面解除劳动关系，只要不是......

·仅签订试用期劳动合同是否合法
      用人单位与劳动者仅签订试用期劳动合同，这样是否合法呢?不少劳动者由于不懂法，即使与用人单位签订了试用期劳动合同，也不知道自己的利益受到了损害，更不知道要维权。那到底仅签订试用期劳动合同的行为违法吗?我们一起在下文中进行了解。一、仅签订试用期劳动合同是否合法劳动合同法第十九条第四款......

·劳动合同法中国企业境外公司有哪些规定？
      目前，大部分的中国企业在境外都有分公司，以便与国外的企业进行业务上的交流，并相互形成密切的合作关系。那么，劳动合同法中国企业境外公司有哪些规定?下文是关于中国企业境外公司法律规定的详细介绍，请您继续阅读了解。一、劳动合同法中国企业境外公司的表现形式1、涉外船员劳动合同2、外派劳......

·申请劳动仲裁要符合的条件有哪些
      申请劳动仲裁要符合的条件有哪些一、申请劳动仲裁要符合的条件有哪些按我国劳动法的规定，当事人可就以下争议提请劳动仲裁：1、因用人单位开除、除名、辞退劳动者及劳动者辞职、自动离职发生的争议;2、因执行国家有关工资、奖金、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议;3、因履行劳动合同发......

·虐待罪的辩护词
      1、被告人钟某殴打女儿贾的行为，尚不构成虐待罪。（1）被告人打骂贾梦婷的行为不属于“情节恶劣”。《中华人民共和国刑法》第260条规定：虐待家庭成员“情节恶劣”的，才构成犯罪。本案被告人钟某和被害人贾系母女关系，这一特殊的亲情关系决定了钟某主观上不是有意识的对贾摧......

·社会保障法和劳动法的关系是什么？
      我国是法治社会，在老百姓日常生活中，会涉及到各种各样的法律。其中，社会保障法和劳动法是两个和劳动者关系密切的法律，两者都对保护弱势群体起到了很好的作用，互相联系又有所区别。那么社会保障法和劳动法的关系是什么？两者区别体现在哪些方面？一、学界关于社会保障法和劳......

·认定公民无民事行为能力申请书
      申请人：A，男，××岁，×族，××省××市人，××市××公司职员，现住××市××区××街××号。被申请人：B（A之父），男，××岁，×族，××省××市人，现住××市××区××街××号。请求事项：因申请人的父亲B不能辨认自己的行为，请求人民法院依法宣告其为无......

·就实际情况来看，我国劳动市场上，广泛存在着劳动者到经济较为发
      就实际情况来看，我国劳动市场上，广泛存在着劳动者到经济较为发达的地区就业的情形，然而由于我国政策规定的限制，着部分职员的子女是不能在父母就职地上学的，为了解除此种问题，今年广东省率先提出了租赁同权政策，根据相关规定，租售同权公寓也可以吗?一、公寓可以租售同权吗......

·建筑工程质量管理规定中的处罚规定是怎样的
      建筑工程质量管理规定中的处罚规定是怎样的？我们走在大街上，会看到有很多建筑工程在施工，他们在施工完成后会成为一幢幢的高楼，这也显示了我国经济快速发展带来的变化。在这些建筑工程的背后少不了有很多的监督管理，国家为了治理建筑工程中的质量问题出台了建筑工程质量管理规......

·合法医疗纠纷解决途径是什么?
      合法医疗纠纷解决途径是什么？社会上医疗机构的繁杂，医疗相关人员的素质高低以及我们人民对于医疗人员的不理解等因素，导致社会上经常出现医疗纠纷。从而也导致我们医患之间的关系，逐渐紧张。国家为了改变这种社会现象，就制定了相应的解决办法。那么，合法医疗纠纷解决途径是......

·伤残鉴定和工伤鉴定的区别有哪些？
      现实生活中，有很多常识性的法律术语是我们容易弄混淆的。在遇到相关情况时，这些混淆很可能会影响我们维权。就比如伤残鉴定和工伤鉴定的区别有哪些。今天，我们就将尽全力来为您厘清这两个法律术语的区别，以解您的困惑。工伤就是指在工作中受到的伤害，需要对工伤职工的伤残情况......

·对票据纠纷管辖的规定
      因票据纠纷提起诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，原告可以选择其中一个人民法院起诉。票据支付地指凭票据付款的付款人的所在地。这里的票据，指以无条件支付一定金额为基本效能的有价证券。包括汇票、本票、支票。汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定......


·周志涛律师为王某提交的不批准逮捕法律意见书
      法律意见书临清市人民法院：北京邦洋律师事务所接受盗窃案件的犯罪嫌疑人王某某的委托，指派......


·钟楼区律师
    常州市钟楼区律师代理离婚、房地产、公司、合同、劳动法、涉外、经济、债权、风险代理......


·拐卖妇女儿童罪的辩护词
      拐卖妇女、儿童罪的辩护经验谈1、不要轻易做无罪辩护，可以更多考虑做罪轻或者从轻处罚辩护。一个案件，经过公检法三大部门中侦查、预审、法制、逮捕、起诉、刑庭等六大部门十多人甚至二十多人审查，不会有那么多无罪案件。......

·订立合同一定要用书面形式吗
      订立合同一定要用书面形式吗一、订立合同一定要用书面形式吗合同的订立形式如下：1、口头形式口头形式是指当事人双方用对话方式表达相互之间达成的协议。当事人在使用口头形式时，应注意只能是及时履行的经济合同，才能使用口头形式，否则不宜采用这种......

·其实在现实生活当中，本来租房的关系应该是比较和谐的。但是正是
      其实在现实生活当中，本来租房的关系应该是比较和谐的。但是正是因为租房的人群越来越多，总是有一部分的人在租房的时候不履行自己的责任和义务，对房东造成了一定的损失。或者有一部分房东不尊重租客的基本权益，所以您在租房的时候，最好还是要签订一份合同......