房屋拆迁产权置换协议范本
  
  产权调换是房屋拆迁补偿安置的方式之一。在现实生活中，签订房屋拆迁产权调换协议时，需要特别慎重。那么，有没有房屋拆迁产权调换协议的范本呢?我们搜集了相关范本一份，供您参考。
  
  房屋拆迁产权置换协议
  
  甲方：_____________________________________________
  
  营业执照注册号：___________________________________
  
  法定代表人：_______________________________________
  
  委托代理人：_______________________________________
  
  受委托拆迁单位：___________________________________
  
  营业执照注册号：___________________________________
  
  法定代表人：_______________________________________
  
  乙方：_____________________________________________
  
  法定代表人：_______________________________________
  
  委托代理人：_______________________________________
  
  根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《_________》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：
  
  第一条拆迁房屋依据
  
  甲方因项目建设需要，经审查批准，于_______年______月______日，取得了(_________)拆许字(_________)第_______号《房屋拆迁许可证》，实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。
  
  第二条乙方房屋的基本情况
  
  乙方房屋坐落于__________________，土地为________，房屋用途为________，建筑结构为_______，建筑面积为 ________平方米，附属物包括：_________，证件名称：_________，证件：_________号，地籍：_________号。
  
  第三条补偿金额
  
  甲方补偿乙方各项费用和金额如下：
  
  1、房屋的货币补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);
  
  2、附属物补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);
  
  3、搬迁补助费为人民币_________元整;
  
  4、停产停业的直接经济损失补偿费为人民币_________元整;
  
  5、_____________________________________________________________。
  
  总计补偿金额(大写)人民币__________________元整。
  
  第四条产权调换房屋
  
  1、甲方用于产权调换的房屋为现房，坐落于_________________，建筑面积_________平方米(其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)。产权调换房屋的价款总额人民币_________元整。
  
  2、甲方用于产权调换的房屋为期房(房屋平面图见附件二，房号以附件二上表示为准)，坐落于__________________，建设用地规划许可证为 _________，建设工程施工许可证为________，[土地使用证号][土地使用权批准文件]________，房屋用途为________，属 _________结构，层高为_________，建筑层数为_________，地上_________层，地下_________层。(房屋装饰、设备标准见附件三)
  
  (1)该房屋阳台是[封闭式][非封闭式]。
  
  (2)该房屋协议约定建筑面积为____________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米。
  
  (3)该房屋单价为每平方米_________元(人民币)，总金额为人民币_________元整。
  
  (4)协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。房屋交付后，产权登记面积与协议约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：___________________________。
  
  (5)经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知乙方。乙方在通知到达之日起15日内有权做出是否退房的书面答复。乙方在通知到达之日内起15日内未作书面答复的，视同接受变更。甲方未在规定时限内通知乙方的，乙方人有权退房。乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方的房屋拆迁补偿金额支付给乙方，并按利率付给利息。乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。
  
  第五条差额结算
  
  被拆除房屋与产权调换房屋差价款为，由支付给对方。该款于_________年_________月_________日前结清。
  
  第六条搬迁
  
  乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
  
  第七条产权调换房屋的交付
  
  1、甲方在年月日前将产权调换房屋交付给乙方。
  
  2、甲方应当在产权调换房交付使用后_________日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方按补偿金额的_________%向乙方支付违约金。
  
  第八条过渡方式
  
  乙方按下述第_________种选择过渡方式，甲方按乙方选择的方式给予支付临时安置补助费或提供周转用房：
  
  1、乙方自行解决过渡用房。在过渡期内，临时安置补助费为每月_________元，按_________个月计算，计_________元;甲方先支付乙方 _______个月，计_________元，余_______个月，计_________元，由甲方在的产权调换房屋交付时给付。(临时安置补助费自乙方旧房搬迁腾空验收合格之日起按月计算，发至产权调换房屋交付后四个月止。)
  
  2、甲方提供周转用房。在过渡期内，甲方不支付乙方临时安置补助费。在甲方将产权调换房屋交付给乙方使用后四个月内，乙方腾退周转用房。
  
  第九条违约责任
  
  因甲方的责任延长过渡期限的，乙方自行解决过渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费，逾期超过六个月的，从第七个月起按支付给乙方临时安置补助费;乙方使用甲方提供周转用房的，除甲方继续提供周转用房外，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费。
  
  第十条注销
  
  乙方应在年月日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
  
  被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。
  
  第十一条协议的争议解决
  
  本协议的履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第[]种方式解决：
  
  1、提交_________仲裁委员会仲裁。
  
  2、依法向人民法院起诉。
  
  第十二条本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
  
  协议附件与本协议具有同等法律效力。
  
  第十三条本协议自双方签订之日起生效。
  
  第十四条本协议连同附件共_________页，一式_________份，甲乙双方各执_________份。
  
  甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：______________
  
  法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：________
  
  委托代理人(签字)：________ 委托代理人(签字)：________
  
  _________年______月_______日 _________年______月_______日
  
  签订地点：__________________ 签订地点：__________________
  
  受委托拆迁单位(盖章)：__________
  
  法定代表人(签字)：______________
  
  经办人(签字)：__________________
  
  __________年_________月_________日
  
  签订地点：________________________
  
  《城市房屋拆迁管理条例》第二十七条? 拆迁租赁房屋，被拆迁人与房屋承租人解除租赁关系的，或者被拆迁人对房屋承租人进行安置的，拆迁人对被拆迁人给予补偿。被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订立房屋租赁合同。
  
  关于房屋拆迁产权调换协议的书写及内容，本文只是一个参考，在遇到具体情况时，当事人一定要根据实际的情况来书写。同时我们也建议您最好是去找专门的律师帮您代写，相信不仅会节省您的时间，也会帮您减少不必要的损失。
  
  ...

·要怎么办理按揭购房,按揭买房如何办理
      现如今很少有人在购房的时候可以一次性付清全款了，基本上都是在自己支付了首付款之后，剩余的房款选择向银行申请按揭贷款。那此时公民要怎么办理按揭购房呢？换言之，这个按揭贷款买房是如何办理的？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。如何办理按揭买房，主要内容如下：一、提交申请资料......

·怎么确定房产纠纷起诉法院
      怎么确定房产纠纷起诉法院一、怎么确定房产纠纷起诉法院在《中华人民共和国民事诉讼法》中明确规定，房地产诉讼，在民事诉讼的案件管辖中属于专属管辖。专属管辖是一种特殊的地域管辖。其特殊性表现为凡属专属管辖的案件，即不允许其他同级人民法院管辖。《民事诉讼法》又规定，不动产纠纷案件，由不动......

·开发商延期交房是否可以要求赔偿？
      一、开发商延期交房是否可以要求赔偿　　开发商延期交房可以要求赔偿。出卖人延期交房经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同，同时应当支付违约金或者赔偿损失，房屋买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法的可以按照同地段同类房屋租金标准确定。　　二、开发商延期......

·城市拆迁后的安置房很多，随着人们经济条件的改善，安置房闲置得
      城市拆迁后的安置房很多，随着人们经济条件的改善，安置房闲置得也越来越多，许多人也想把自己的安置房卖出，以获得一定的经济收入，但是安置房与所购的商品房又有所不同，商品房可以自由的进行买卖，那么安置房能不能买卖呢?请一起在下文中进行了解吧。一、安置房能不能买卖1、所谓拆迁安置房是指因......

·房屋买卖卖方违约的情形有哪些
      房屋买卖中，最怕的就是出现违约的情况，这时势必对另一方的利益造成影响。尤其是在卖方违约的情况下，购房者一定要及时采取保全措施，最大限度地维护自己的合法权益。那么实践中房屋买卖卖方违约的情形有哪些呢?我们为您介绍。1、交付不能。当出卖人不能向买受人交付标的物时，则......

·未成年人可以订立合同么
      未成年人可以订立合同么一、未成年人可以订立合同么18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力。18周岁以下的公民都是未成年人，但是关于其行为能力却分为三种情形。第一类是16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收人为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。第二......

·买二手房的手续及注意事项有哪些？
      二手房相信您都不会陌生，简单讲就是被房主进行二次交易的房产。有些没有房子的人，由于经济能力的限制，可以选择买一套别人手里多余的房子，从经济性来讲，越来越多的经济不宽裕的人都会选择先买一套二手房来居住，那么买二手房的手续有哪些?需要注意的事项又有哪些呢?今天我们就......

·货运合同托运人的义务
      《合同法》第三百零五条规定：“货物运输需要办理审批、检验等手续的，托运人应当将办理完有关手续的文件交给承运人。”这样，承运人才能够按时地完成托运任务。    　　如实告知义务。《合同法》第三百零四条规定：“托运人办理货物运输，应当向承运人准确......

·证据调查模式有哪些？
      证据调查模式有哪些？根据《刑事诉讼法》第158条规定，法庭审理过程中，合议庭对证据有疑问的，可以宣布休庭，对证据进行调查核实。人民法院调查核实证据，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。《高法解释》第154条规定，在法庭审理的过程中，合议庭对证据有疑问的，可以......

·人民法院决定逮捕的程序
      人民法院决定逮捕被告人也有两种情况：对于直接受理的自诉案件，认为需要逮捕被告人时，由办案人员提交法院院长决定，对于重大、疑难、复杂案件的被告人的逮捕，提交审判委员会讨论决定。对于检察机关提起公诉时未予逮捕的被告人，人民法院认为符合逮捕条件应予逮捕的，也可以......

·常见的网络著作权侵权行为有哪些
      常见的网络著作权侵权行为有哪些如今，著作权侵权不仅发生在现实中。随着互联网科技的不断进步，也会网络著作权侵权制造了暖床。想要了解网络著作权侵权，首先就要搞清楚常见的网络著作权侵权行为有哪些，下面就让我们来你做详细介绍吧。常见的网络著作权侵权行为：1、将网络......

·经济补偿金应当以什么为计算基数？
      正确确定经济补偿金的计算基数，应当把握以下几点：　　一、关于经济补偿金的计算基数。劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(劳部发(1994)481号)第11条规定：本办法中经济补偿金的工资计算标准是指企业正常生产情况下劳动者解除合同前12个月的月平均工资。广州市劳动局......


·新型冠状病毒疫情期间合同履约答疑
      新型冠状病毒爆发至今，牵动了无数国人的关心，从新闻媒体记者的前线报道、微博实时更新的疫情地......


·丽水市看守所
    浙江省丽水市看守所位于丽水市莲都区城西叶塘下19号，路湾隧道边，靠近三岩寺、丽水学......


·绑架罪
      一、概念及其构成绑架罪，是指利用被绑架人的近亲或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。1、客体要件本罪侵犯的客体是他人的身体健康权、生命权、人身自由权。绑架......

·民事裁定书（先予执行用）
      法院诉讼文书样４８　　　　（××××）×民初字第××号　　　　原告……（写明姓名或名称等基本情况）。　　被告……（写明姓名或名称等基本情况）。　　（当事人及其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，与一审民事判决书样式相同。）　　本院在审理…......

·变更合同主体申请第三方协议怎么写
      变更合同主体申请第三方协议怎么写在法制观念日渐深入人心的今天，人们常常通过签订合同来达成协议。自然也就会有需要更改合同的情况出现，今天我们将带领您了解一下“变更合同主体申请第三方协议”怎么写，希望能对您有所帮助。一、什么是合同变更合同的......