强电工程承包合同范本是怎样的？
  
  电力工程是住宅小区重要的配套工程，需要具备资质的施工企业完成。一般来说，工程发包人将其承包出去的话，要和施工企业签署一份合同，这样即便是今后发生纠纷，双方也有解决的依据。那么强电工程承包合同范本是怎样的？下面我们通过一篇范文告诉您。
  
  
  强电工程承包合同
  
  甲方(建设单位)：
  
  
  联系人： 联系电话：
  
  乙方(施工单位)：
  
  联系人： 联系电话：
  
  工程(以下简称本工程)，于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。
  
  一、工程内容和承建范围
  
  1、工程名称： 工程;
  
  2、工程地址：
  
  3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等;
  
  4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。
  
  5、安装数量(暂定)：本项目内有总平方数为： 平方。
  
  6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
  
  7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。
  
  二、质量要求
  
  1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。
  
  三、工期要求：
  
  1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。
  
  2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理
  
  完所有相关手续后交付使用。
  
  四、合同价格及付款方式
  
  1、乙方的工程款项及付款方式：
  
  合同总价为：人民币 正(￥： 元)。
  
  （1）工程费的单价： 元/平方米。
  
  以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
  
  （2）付款方式：签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;
  
  2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %;
  
  3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。
  
  甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。
  
  五、甲、乙双方责任
  
  1、甲方责任
  
  （1）甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗
  
  埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通;
  
  （2）向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线、平面图等相关资料;
  
  （3）提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;
  
  （4）协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;
  
  （5）有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;
  
  （6）组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本
  
  合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
  
  2、乙方责任
  
  （1）严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程
  
  的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可;
  
  （2）属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
  
  （3）本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求;
  
  （4）服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助;
  
  （5）服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成;
  
  六、违约责任
  
  1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外)，均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
  
  2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。
  
  3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。
  
  七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
  
  八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
  
  九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  日期：
  
  里面详细罗列了强电工程概况。工程的质量要求、工程期限、工程款支付方式及双方责任等。强电工程对施工要求难道高，因此在合同中要写清验收标准。并且合同要经过双方签字，盖章，这样才具备法律效力。
  
  ...

·公路工程质量监理程序是怎样的
      公路工程质量监理程序是怎样的？随着时代的发展和进步，交通也是越来越便利，但是由于工程的不合格带来的危险也越来越多，那么一条公路在正式运行之前除了正规的施工之外，在这段过程中公路工程质量监理程序是怎样的呢？现在跟着我们一起来大概了解一下吧。一、开工前1、审查工程分包(1)按照合......

·出国打工押金的相关问题
      出国打工押金的相关问题（一）了解付费情况出国前，您自己需要负担并不再退还的费用有：1、体检费：体检可以由您自己到县级以上医院进行，也可统一由经营公司组织进行。费用按医院实际收取支付，并留下收据。2、培训费：根据培训时间的长短一般在150～600元人民币之间(包括教材费和《外派劳务培训......

·工伤住院期间护理费标准是怎样的
      工伤住院期间护理费标准是怎样的工伤要是造成了劳动者丧失了生活自理能力的话，此时需要做出相应的赔偿，即护理费赔偿。那么您知道工伤住院期间护理费标准是怎样的吗？我们将在下文中为你做详细解答，帮助你解决相关问题。护理费数额是由护理人员的收入状况、护理人数、护理期限、护理级别等要素综合决......

·珠海劳动关系备案的劳动合同是什么意思？
      珠海是我国的开放城市，在哪里有大量的就业机会。很多的劳动者前去珠海寻求自己的就业岗位。但是和就业相关的问题就是劳动者和用人单位之间的劳动合同和劳动关系的确定。很多一部分的劳动者对与劳动关系和劳动合同的相关问题并不很了解。在此，我们就为您收集了珠海劳动关系备案的劳动合同的内容，希望......

·合同从什么时候起开始生效
      按照合同法第44条规定“依法成立的合同，自成立时生效。”其中，合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容和条款进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。而合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律上的约束力。通常合同依法成立之时，就是......

·遗嘱见证人的法律责任有什么
      一、法律上对于遗嘱见证人的要求根据法律的有关规定，下列人员不得作为遗嘱见证人：(1)无民事行为能力人、限制民事行为能力人。前者不能辨认自己行为，不能以自己名义参加民事活动并享有民事权利和承担义务。后者则是其民事行为能力受到限制，二者均不是完全民事行为能力人，不......

·网络安全网络诈骗的常见手段是什么?
      网络安全网络诈骗的常见手段是什么网络诈骗随着互联网的出现而衍生，不过随着互联网管理方式的完善，网络诈骗已经减少了许多，只是对网络诈骗没有防范意识的话，还是很容易上当受骗，所以在社会生活中首先我们需要对网络诈骗的常见手段有所了解，那对于我们来说网络安全网络诈骗的......

·民事诉讼二审上诉时限是多久，其他程序的时限是多久？
      民事诉讼二审上诉时限是多久，其他程序的时限是多久？一、二审时限上诉期间对判决的上诉期为15日。对裁定的上诉期为10日。对涉外案件的判决、裁定上诉均为30日，并可申请延长。上诉后法院移送案件期限原审法院收到上诉状后，在5日内送达对方当事人，对方在收到上诉状后15日内提......

·证据保全的内容
      证据保全程序原则上是根据当事人的申请而开始的。当事人提出申请通常是由认为该证据能够用来支持其主张的一方当事人所提出。但是倘若双方都当事人都认为证据有利于其主张的，也可以由双方当事人提出。　　申请的程式是指申请人向法院以何种形式提出证据保全的申请以及在特定形......

·侵权赔偿--最高法院18问
      【司法观点1】诉讼期间受害人由农业户口转为城镇户口并已在城镇居住生活，应如何计算残疾赔偿金观点摘要　　最高人民法院民一庭意见：　　“根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25条、第30条之规定，在二审终结前，人身损害赔偿案件受害人由......

·珠海社会抚养费罚款标准是怎样的？
      虽说我国的二胎政策已经在各地区得到全面推广，鼓励符合政策的夫妻诞下二孩，但是这并不意味着育龄夫妻可以超计划生育。如果不按照生育政策生育或超计划生育，这些人员需要按照规定交纳社会抚养费，也就是您所说的“超生罚款”。那么珠海社会抚养费罚款标准是怎样的呢？具体的规定......

·离婚后发现未分割的财产怎么处理？
      夫妻离婚在对共同财产进行分割的时候，难免会出现一些遗漏的情况，而在离婚之后才发现这些财产是当时没有进行分割的。那对于这部分未分割的财产，现在应该怎么进行处理呢？接下来，我们将围绕这一问题为您做简要分析，希望可以为您提供一些帮助。如果法院在审理过程中，忽略了部分......


·南京海事法院本部及派出法庭管辖范围如何分工的？
      南京海事法院自2019年12月4日起履行法定职责，成为继广州、上海、青岛等地之后成立的第十一家海事......


·常州市第二看守所
    江苏省常州市第二看守所位于常州市，是常州市...关押犯罪嫌疑人的场所。律师提......


·一般情况下，如果劳动者在工作期间有违反公司规章的行为时，公司
      一般情况下，如果劳动者在工作期间有违反公司规章的行为时，公司一般都会相应的惩罚措施，其中多数是以扣工资的形式，但单位扣员工的工资是有限制的，具体来说，单位扣工资最多能扣多少？实践中单位动辄就克扣员工工资的情况并不少见，那么如果单位无故克扣工......

·虐待罪的案例分析
      1、案例被告人郑某兄妹二人，妹妹已出嫁，母亲早年去世，其父(前丧失劳动能力)一直随其生活。被告人郑某听人说其父有存款五万余元，便向其父询问，其父不承认有存款。三天后，郑某以妻子下岗无收入等理由，要求父亲去妹妹家生......

·股权质押回购风险有哪些？怎么防范？
      股权质押回购风险有哪些？怎么防范？一、股权质押回购风险股票质押式回购业务的风险点主要是股价下跌风险，其次是信用风险。1、标的证券股价下跌风险鉴于股票的高风险性和流动性，价格波动影响股票市值，波及其抵押价值。当标的证券大幅下跌时，其抵押......