水电安装工程承包协议书范本
  
  安装施工签订的协议是比较重要的，协议书中包含的内容很多，在写协议书和签协议书的时候要仔细注意其中的各项条款，以免自己的权益被侵害，同时也要注意别人在工程上的各项要求，严格按照协议书上的要求进行施工，那么水电安装工程承包协议书范本是怎样的呢？下面我们减为您介绍一下水电安装施工承包协议包括哪些内容。
  
  一、工程概况
  
  工程名称： (以下简称：本工程);
  
  工程地点：
  
  施工现场条件：以现场实际情况为准;
  
  施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。
  
  二、工程承包方式、承包范围及承包内容
  
  1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
  
  2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
  
  3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
  
  4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
  
  三、合同工期
  
  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。
  
  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
  
  3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
  
  四、质量标准
  
  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：
  
  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
  
  3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
  
  五、合同价款、工程量的计量及结算方式
  
  六、违约保证金的收取支付及工程款的支付
  
  1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方账户，本合同方为有效，否则此合同无效。
  
  2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款
  
  3、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
  
  七、施工管理规范
  
  乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法
  
  八、合同生效
  
  1、本合同订立时间： 年 月 日。
  
  2、订立地点：
  
  3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
  
  《民法典》第七百八十八条 【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
  
  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
  
  部分条款我们举了例子，您可以参照文本，协议书一定要注意符合法律程序上的文本规定，签署合同的时候要注意别人的施工要求，以及薪资的结算，双方在签署合同时必须双方彼此协商同意，符合法律程序，避免日后产生纠纷。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  
  
  
  ...

·在我国工伤伤残鉴定后什么时候赔偿
      工伤治疗期间没有必要急于的和用人单位商讨赔偿的事宜，完全可以等到工伤认定结束完毕以后，甚至如果有需要的话，可以申请工伤伤残鉴定，等到拿到工伤伤残鉴定结果书以后，在这种情况下和用人单位协商赔偿的事情才是最佳的时机。因此有不少劳动者比较关心的一个问题就是，在我国工伤伤残鉴定后什么时候......

·在当今这个社会，随着我国综合国力的不断增强，建设工程也在不断
      在当今这个社会，随着我国综合国力的不断增强，建设工程也在不断的完善和发展，在我们的现实生活中，建设工程质量是一大难点问题，之所以会出现这样的情况，主要是由于相关部门的监督不力等原因造成的，那么，北京建设工程质量管理条例是怎样进行规定的？接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。一......

·申请劳动仲裁的程序是怎样的
      申请劳动仲裁的程序是怎样的在产生劳动争议的时候，当事人此时可以向当地的劳动仲裁委员会申请进行劳动仲裁，并且不需要在双方合意的情况下就能提出申请，不过此时申请劳动仲裁有程序要求，那么申请劳动仲裁的程序是怎样的呢？我们在下文中作出了总结，帮助你进行了解。一、申请劳动仲裁的程序是怎样......

·桥梁工程质保年限一般为多长时间
      桥梁工程质保年限一般为多长时间在日常生活当中，各种各样的建筑遍布城市的大街小巷。国家在进行修建和城市规划的时候，会修建一定的桥梁。桥梁为人们的生活提供了方便，也为城市提供了一道道亮丽的风景。同样桥梁工程也是需要有质保期的，这样人们才能放心使用。那么桥梁工程质保年限一般为多长时间呢......

·刑法修正案八拖欠工资的相关规定
      员工在企业工作期间，企业会为员工的工作支付报酬，也就是工资。员工在与企业签订劳动合同时就有约定工资如何计算。不过现实中，有一些企业会发生拖欠员工工资的情况，我国刑法修正案八增加了关于拖欠工资的条款，今后，如果拖欠工资情节严重，会承担刑事责任。下面我们和您一起了......

·商标异议申请书怎么写？
      商标异议申请书怎么写？异议人只能在异议期限内对经商标局初步审定登载在《商标公告》上的商标提出异议。异议期为3个月，自被异议商标初步审定公告之日起计算，至注册公告的前一天。异议人提出的异议应当有明确的请求和事实依据并有相应的证据支持。证据在提出异议申请时不能提交......

·代驾出车祸了由谁负责
      代驾出车祸了由谁负责代驾出车祸了由谁负责（一）、无偿代驾：按帮工关系处理无偿代驾通常发生在亲朋好友之间，在这种情况下，代驾者和车主是一种无偿帮工关系。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》第13条规定：“为他人无偿提供劳务的帮工人，在从事帮工......

·佛山土地使用权续期怎么办理？
      佛山土地使用权续期怎么办理？一、概念土地使用权续期是指土地使用权出让合同约定的使用年期届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于期满前一年向土地管理部门提出申请。二、条件土地使用权续期有如下条件：(一)该块土地的用途与期满时的城市规划不相矛盾。(二)使......

·继承法中事实遗赠抚养关系
      一般根据继承法等相法律条文，抚养关系应先按照法定遗嘱办理，若没有遗嘱可以确定是否有协议，若有协议表明抚养关系那么应按照协议条款进行。但是一没有遗嘱二没有协议，即可按照事实遗赠抚养关系，下面由我们为您介绍。一、事实遗赠抚养关系1、《中华人民共和国继承法》第五条......

·餐厅承包合同签订流程是怎样的
      餐厅承包合同签订流程是怎样的？在市场中，如果要进行一项交易活动，合同是必须的，它规范了交易的规则，明确了双方要承担的义务和拥有的权利。但合同签订有方式方法，很多人都不太了解其中的流程，如餐厅承包合同签订流程是怎样的呢？接下来让我们一起来了解一下相关细节，以确......

·四川误工费赔偿标准是什么？
      误工费的赔偿项目是在进行医疗事故赔偿中需要支付的赔偿费用。对于支付误工费的标准以及支付范围在相关的法律规定中有明确的要求。对于误工费的赔偿，我们在下文中为您整理提供，希望能够为您解答疑惑。四川误工费赔偿标准是什么？误工费计算方式按患者有无固定收入分为两种。“......

·在单位连续工作满10年可签无固定期合同吗？
      根据劳动合同法的规定，劳动者在同一用人单位连续工作满十年后，劳动者提出或者同意续订，订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。同一单位连续工作十年以上具体是指劳动者与同一用人单位签订的劳动合同的期限不间断达到十年。在某些情......


·大竹离婚律师领餐位发表的和解书
      原告：邓某某，女，汉族，出生于1970年4月2日，户籍地大竹县竹阳镇某某路222号附4号，身份证号码......


·南京市第二看守所地址在哪？怎么去？乘车路线？
    南京市第二看守所详细地址在江苏省南京市建邺区下圩村19号,邮政编码210036。具......


·交通事故赔偿案件应该怎样举证
      交通事故中的纠纷多数都是围绕最后的赔偿问题展开的，而此时当事人其实可以向法院起诉，通过诉讼方式来解决相关的赔偿纠纷。那么此时在交通事故赔偿案件中，当事人应该如何举证呢？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、交通事故赔偿案件如何举证......

·非法经营罪定罪标准是怎样的
      非法经营犯罪中经营的物品较多，包括电信业务、食盐等等，针对不同的物品，法律规定的定罪标准不同，而这定罪标准其实也就是我们常说的立案标准。到底非法经营罪定罪标准是怎样的?请阅读下文进行了解。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准......

·购房认购书效力是怎样的
      一般在正式签订商品房买卖合同之前，开发商会先与购房者签订一份商品房认购书，同时要求购房者支付一定的购房定金。对于这个认购书而言，相信大多数人对其效力都没有深究过，那到底购房认购书效力是怎样的呢？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、购房认......