法律知识

 首页 >>法律知识

水电安装工程承包合同怎么写?


律师普法 www.csj64.com

水电安装工程承包合同怎么写?
  
  水电工程合同是关系者人民生命安全,也影响着一方的经济发展,故而一般工程会由政府通过招标的方式来确定承包方,在确定中标对象后,双方需要签署水电安装工程承包合同,由于合同的内容在招标、投标过程之中已经协商好,故而不需要现拟定。
  
  水电安装工程分包合同
  
  发包方: (以下简称甲方)
  
  承包方: (以下简称乙方)
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则,经甲乙双方共同协商,签订如下协议:
  
  第一条 工程概况
  
  (一)工程名称:
  
  (二)工程地点:
  
  (三) 工程内容:水电安装工程
  
  第二条 承包范围
  
  地下室给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。
  
  第三条 合同工期
  
  开工日期: xxxx年xx月xx日
  
  竣工日期:xxxx 年xx月xx日
  
  合同工期总日历天数 xxx天。
  
  第四条 质量标准
  
  工程质量标准: 市优
  
  第五条合同价款
  
  按建筑施工图所示面积 元/㎡(包安装加工工具)计算。甲方按建筑施工图所示的面积与乙方办理结算。(详细计价方式见附件)注:此价格为结构工程质量为“市优”的价格。综合单价包括以下费用:材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。
  
  1、工程款的支付与结算方式:当乙方完成地下室工程量以后,甲方可按实际完成工程量的50%结算进度款,当乙方±0.00以上每完成十层(甲方主合同付款为准)总工程量,甲方可按实际完成工程量的60%结算进度款。
  
  2、工程款的支付与结算方式:甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标,并在每月26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务,甲方及时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理月度进度款结算支付手续;乙方不能按照月度进度计划完成任务,甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构封顶二个月内无息退还(无质量等其他问题)。(注:在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”,否则此款不予退还。)
  
  第六条 施工要求
  
  (1)给排水管管道预埋及卫生洁具安装,水泵房管道及设备安装,排水管接至第一检查井。
  
  (2)电气工程的线管预埋,配电箱、桥架、灯具的安装,包括各种开关、插座、母线槽、桥架,电缆及电力施工的变配电房承包范围外的接线,动力接线至配电箱上端(业主方分包除外)。
  
  (3)弱电部分的电话、电视及其它监控线路预埋部分的配管、安装。
  
  (4)消防安装工程:消防施工图纸中的消防管道预埋、安装。
  
  (5)人防套管及防爆地漏的预埋,防排烟系统安装。
  
  (6)水电及消防预埋洞、补洞吊板洞、水电线槽、线盒的堵塞及修补。
  
  (7)基础防雷及屋面避雷带均压环等。
  
  (8)甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。
  
  (9)配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。第七条 承包方式:
  
  (1)采用包工包料的方式,包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。
  
  第八条 履约保证金的支付
  
  1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金 ¥xxxxxx元(现金)。
  
  2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。
  
  3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场,则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算,乙方人员无条件全部清场并不得损毁已建工程。
  
  4、在工程完工经甲方验收达到质量要求后,甲方于七天内无息退还乙方履约保证金。第九条 工程承包单价及结算方式:
  
  A、计价方式:综合单价由人工费、小型机械费、管理费、利润、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。
  
  以上综合单价包括承包范围中所有的工作内容,乙方按甲方要求完成相应的工作内容,才能按规定单价办理预结算。
  
  B、原则上不发生计时工,如确有发生,须有项目经理同意方可结算。
  
  C、乙方已了解认同现场施工环境条及熟悉施工图纸,并已在报价中综合考虑了施工难度,在施工过程中不得以任何因素理由降低施工质量、延误工期和调高单价。
  
  D、工程款的支付与结算方式:乙方每月月末向甲方申请工程进度款,按甲方确认的形象进度先结80%进度款,余下20%质量保证金在工程完工后20天起退还15%,5%待工程竣工验收后退还(无质量等其他问题)。
  
  E、结算步骤:项目工长开出乙方本月已完工程任务单,经项目质安员、材料员验收签字后交到项目预算员审核,项目经理审批,公司合同核算部结算、复核,主管领导签字后,由公司财务按合同支付工程款。
  
  F、甲方根据“江西省2001年工程预算定额建筑面积计算规则”计算建筑面积,与乙方办理结算。
  
  第十条 工期要求
  
  1、乙方必须满足甲方的工期要求,在规定的时间内完成全部的承包范围工作,若因乙方组织等原因拖延工期或无故停工,每天处以罚款人民币1000元,乙方不得有异议。2、按甲方要求的进度计划进行施工,工期紧依甲方与建设单位签订合同条例、及建设单位要求进行,除春节(正月初八日上班),端午节、中秋节为三天外,其它如:双抡、秋收、春耕等不得放假停工。如需补贴,由乙方承担。第十一条 工程质量标准1、质量等级:优良
  
  2、工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-2002》中有关规定执行。
  
  3、乙方承包的工程质量必须符合技术交底单所规定的质量标准。4、乙方施工质量不符合设计要求,质量不合格者,返工费用及对甲方引致的一切经济损失均由乙方承担,并其返工所拖延的工期也不予顺延。
  
  第十二条 双方责任
  
  (一)甲方责任:
  
  1、甲方负责向乙方提供施工图纸、变更通知等相关技术资料,进行技术交底,并根据现行国家规范和公司企业技术标准要求进行质量检查验收。
  
  2、甲方负责为乙方提供生产和生活用临时设施,以及用膳条件,其费用自理。
  
  3、甲方负责乙方人员进场开工30天后支付生活费(按400元人/月支付),如7天内的施工质量、文明施工达不到甲方要求,甲方有权终止合同,所做工程量不予结算。
  
  4、向乙方下达工程施工进度计划任务,并督促乙方按时、保质、保量完成。
  
  5、按进度计划约定的时间,组织有关部门对乙方已完成的分项工程检验进行验收。
  
  6、对违反现场管理制度,扰乱现场秩序,经教育不改者,甲方有权勒令乙方退场。
  
  7、协助乙方办理劳务合同,并按照公司和项目部制订的相关制度对乙方进行管理。
  
  8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。
  
  (二)乙方责任:
  
  1、乙方人员进场五天之内应将人员花名册及身份证复印件交项目部,对未及时上报花名册的乙方职工,若出现纠纷及工伤事故,一切后果均由乙方自负。
  
  2、乙方进场后,负责人必须常驻现场,并配足施工人员,不得无故中途退场或私自调换人员,保持队伍的基本稳定,否则,由乙方承担所造成的全部经济损失;未经甲方同意私自调换人员,经批评教育仍屡教不改,给予罚款处理。
  
  3、遵守工地各项规章制度,服从现场管理人员的指挥,根据实际施工需要进行加班作业。
  
  4、甲方提供给乙方使用的机械设备,乙方应办理领用手续,有义务进行保养和维护,如使用时,保管不当造成机械设备损坏或丢失,由乙方负责按原价赔偿。
  
  5、乙方必须按设计要求、变更通知单、图纸会审记要等相关技术资料要求进行施工,以现行国家规范和公司企业技术标准要求进行验收,做好班组内质量、安全技术交底及管理工作,按时、保质、保量完成甲方下达的工程施工任务。
  
  6、乙方必须配备足够的劳动力、管理人员、小型工具,以满足工程进度施工需要,由施工质量原因造成的返工等工作损失由乙方自行负责,并工期不予顺延。
  
  7、负责在施工过程中及每道工序后应做到工完场清。
  
  8、执行甲方制订的质量、安全、工期、文明标准施工规定,做好乙方班组人员的管理工作,严把质量关、安全关,严格按现行安全操作规程、规范执行。有权拒绝违章指挥,发现违章指挥要及时汇报甲方现场施工负责人。
  
  9、乙方应确保施工安全和第三者安全,若因乙方施工不当,违反操作规程,造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并承担因此所造成的一切费用。
  
  10、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。
  
  11、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面形式通知甲方。
  
  12、积极配合甲方施工员及材料员对每一批次进场材料的质量和数量进行验收。
  
  13、乙方不得将承包内容转包给第三方施工,一经发现甲方有权收回分包给其它队伍。
  
  14、乙方必须遵守国家法律、法令及甲方有关规定,提倡协作精神,不允许打架斗殴、吸毒、赌博、嫖娼,如有发生视情节轻重,给予罚款处理;对情节极其严重,送交公安部门处理。
  
  第十三条 材料、设备的管理规定
  
  1、乙方在施工过程中应合理使用材料及配件,工程耗材及配件按甲方规定的标准作为限额,浪费材料和随意割锯材料,每发现一次罚款500元。
  
  2、乙方施工过程中必须节约用料,必须做到工完料尽场地清。
  
  3、现场材料一定要分类堆放整齐,以保持施工现场整洁文明、道路畅通。
  
  4、乙方在施工过程中按照甲方预算材料消耗量作为材料限额标准,若乙方实际使用超过此预算控制总量,则乙方承担超量部分的采购成本及超量部分材料款的30%的罚款;若有节余,则甲方按定额预算单价计取节余部分的材料费用与乙方五五分成。
  
  第十四条 安全与文明施工管理:
  
  1、 根据本项目经理部文明施工规划,对安全帽和胸卡有严格的要求:项目主要管理人员配戴红色安全帽;项目一般管理人员配戴白色安全帽;工人配戴黄色安全帽。
  
  2、班组进场时,每个成员必须在安全部门进行三级安全教育,履行签字手续,对遵章守纪承担义务。
  
  3、乙方进场后,订立安全生产责任书,班组内部应做到天天班前安全交底,周周安全总结,因违章作业发生伤亡事故,费用均由乙方负责。必须按规章制度搞好文明施工,每个作业点每天应保持整洁,天天搞好落手清。
  
  4、乙方必须严格按照安全操作规程进行施工,否则由此造成的后果将由乙方自己承担,乙方必须遵守甲方制定的安全生产规章和奖罚制度。
  
  5、 对违章出现工伤事故,甲方只承担协助调查,分清责任的义务,不承担任何责任及经济损失。对非工伤事故,由乙方全权负责,并承担经济损失。若乙方未经甲方同意,乙方私自增减人员,不论是否发生工伤和非工伤事故均由乙方负责。
  
  6、教育工人遵守法纪和相应的企业规定,严禁家属、小孩进入施工现场,否则,每人罚款100元后,清除出场。
  
  7、不得随意在宿舍、办公区、其它公共场所乱画乱张贴,不得招收“三无”人员,不得让其在工地宿舍留宿,否则,发现一人次,罚款100元。
  
  8、乙方在施工中发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架。如在施工现场发生打架事件,打架的每人罚款1000元/次,如违反法律,送公安机关处理,项目部不予承担任何费用,同时对班组长管理失控,处罚1000元/次。若再犯,将加倍严厉处罚。
  
  9、乙方应做好施工现场的文明施工,材料堆放整齐、完工清场、施工机器整洁,并做好生活区的清洁卫生工作。食堂用餐文明有序,宿舍内照明电线不得私拉乱接,违者按项目部规章制度进行罚款,严禁在宿舍内赌博。负责本班组的宿舍卫生,作好相应的文明施工工作,并派班组兼职安全员负责监督检查安全及文明施工工作。
  
  第十五条 违约责任
  
  乙方如有以下情况之一者,甲方有权终止合同,取消乙方承包资格并没收保证金、责令乙方立即退场:
  
  1、中途自动退场;2、不服从项目部管理,工种配合不能满足施工需要;3、连续三次验收质量不能达到合格水平;4、严重违反社会治安管理条例。
  
  第十六条 其他约定条款
  
  (一)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。
  
  (二)合同实施中,均应本着对工程负责,精诚团结、密切合作的态度,对个别有争议的问题,应从大局出发,友好协商解决,或通过上级主管协商解决。在问题协商解决过程中,不得终止工作,延误工期,否则必须承担由此造成的损失。
  
  (三)本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。
  
  (四)本合同一式三份,甲方二份、乙方一份,均具有同等效力。
  
  甲方: 乙方:代表人签字: 代表人签字:
  
  联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日
  
  需要包含双方的基本信息,以及工程的基本状况,承包方承包的范围以及工期等等。在合同中也需要注明工程质量应该达到的标准。在工程验收合格后,发包方需要按照合同的约定支付工程价款,否则是需要承担法律责任的。
  
  ...

·解除劳动关系未送达,是否具有法律效力?
      劳动关系的确定和解除都是有一定的条件的,尤其是解除劳动关系,并不是说随意就可以进行解除劳动关系,是需要符合一定的条件的,而且,一般是需要出具通知书的,可是如果解除劳动关系未送达,仍然是具有法律效力的吗?对此,我国的法律中也是做出了相关的约束。一、解除劳动关系未送达,是否有效虽......


·出国劳务的条件有哪些?
      近几年来,出国务工开始受到很多人的喜爱,由于受到高收入的吸引,很多人也开始着手出国务工方面的事情。但是,在出国之前,我们是需要了解一下出国劳务的条件都是有哪些,而且,我们在与劳务公司签订出国务工的合同的时候,也是有很多的注意事项的。一、出国劳务的条件出国劳务,亦称劳务出口,......


·员工工资具体包括了哪些
      作为员工,您不能在看到工资条后就什么都不管了,还要了解工资包括哪些。其实,不管员工工资究竟包括哪些,单位都有义务及时向员工支付工资,否则的话可能构成拖欠工资,那么单位就要承担相应的法律责任。一、员工工资具体包括了哪些职工工资总额指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳......


·用人单位不签劳动合同的法律后果是怎样的?
      《劳动合同法》中有明确的规定,用人单位应该自与劳动者建立了用工关系之后的一个月之内,与劳动者签订书面的劳动合同,不然单位的行为就是违法的,此时就要承担不利的法律后果。那究竟用人单位不签劳动合同的法律后果是怎样的?下文中我们为你做详细解答。一、用人单位不签劳动合同的法律后果是怎样的......


·打架做司法鉴定的程序是什么?
      在一些民事纠纷处理过程中,双方可能会因为口角大大出手,这中间会导致一些人受伤。为了确定伤情,为下一步的理赔确定依据,受伤人员通常会委托律师进行一个司法鉴定。目前,伤情司法鉴定也是应用的比较普遍的。那么打架做司法鉴定的程序是什么?我们一起跟随我们了解下吧。一、......


·起诉离婚要求赔偿是否可行
      我们发现,在有些离婚案件中,提起诉讼的一方除了要求法院判决夫妻离婚外,同时还会要求对方做出离婚赔偿。那从法律角度来看的花,起诉离婚要求赔偿是否可行?可能很多人都不清楚,接下来,就让我们为你做详细解答。一、起诉离婚要求赔偿是否可行在夫妻双方同意行政离婚的情形下,......


·分立后的企业债务怎么清偿
      分立后的企业债务怎么清偿一、分立后的企业债务怎么清偿(一)公司与债权人没有特别约定公司与债权人没有特别约定,债务由分立后的公司承担连带责任。1、新设分立的债务归属。所谓新设分立,就是将原公司法律主体资格取消而新设两个及以上的具有法人资格的公司。即原公司不再......


·虹口区房屋拆迁补偿规定
      虹口区房屋拆迁补偿规定众所周知,在一些经济发达的地区城市,拆迁的补偿金额是十分高的,甚至可以说会出现一笔补偿款就能造就一个千万富翁的现实。上海市作为我国经济最发达的地区之一,补偿政策对于居民而言十分重要。那么,虹口区房屋拆迁补偿是怎样的呢?接下来,我们将为您做一......


·怎么解决口头居间合同纠纷?
      怎么解决口头居间合同纠纷?一、口头居间协议是否有效居间合同一般都要书面的,口头的除非对方认可,否则很难判定是否有效。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第四百六十九条??当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。  书面形式是合同书、信件、电报......


·a股可转换公司债券是什么意思
      a股可转换公司债券是什么意思一、a股可转换公司债券可转债是本来发行的是债券,但是如果债券到期,可以不用偿还,直接给公司股票。一种变相增发而已。可转换债券是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。可转换公司债券是一种被赋予了股票转换权的......


·最新云南省保山市施甸县征地统一年产值补偿标准
      年最新云南省保山市施甸县征地统一年产值补偿标准  云南省保山市施甸县土地共有四类:  一类区片范围:Ⅰ,甸阳镇县城规划区内,平均补偿标准:45500元/亩。  二类区片范围:Ⅰ,由旺镇、仁和镇、水长乡规划区内及规划区外坝区;水长工业园区规划区内;甸阳镇规划区外的坝......


·劳动合同中约定的服务期限长于劳动合同的期限怎么处理?
      根据《劳动合同法》第22条的规定,用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。可以看出,1、用人单位为劳动者提供专项培训费用,该培训费用包括用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用以及其他直接费......



·山东新空间律师事务所主任张建律师无罪辩护又获得成功!
      近日,山东新空间律师事务所张建主任历时一年进行的一起无罪辩护终获成功,为当事人洗刷了冤情。......



·南京离婚律师起诉书
    南京离婚律师办理离婚案件,为离婚当事人提供法律咨询,南京离婚律师擅长处理离婚中夫妻......



·代人看管的财物丢失,是否赔偿?
          代人看管财物,结果财物不幸被偷。如果你对财物的遗失没有故意或重大过失行为,则不需要承担赔偿责任。即使你对财物的失存在重大过错,用人单位也不能要求你全部赔偿。律师认为,首先,受公司指派外出学习,保管财物是受领队的安排,该......


·协商一致解除劳动合同有哪些条件
      用人单位和劳动者可以各自提出解除劳动合同的要求,而双方也可以协商一致解除劳动合同。但是解除劳动合同都是有一定条件的,那么协商一致解除劳动合同有哪些条件呢?如果你有这方面的疑惑,那就看下面我们为您做的介绍吧。一、协商一致解除劳动合同有哪些条件......


·年最新甘肃省武威市古浪县征地补偿标准
      年最新甘肃省武威市古浪县征地补偿标准  甘肃省武威市古浪县的土地共分为三类:  一类区片范围:古浪镇(峡峰村、丰泉村)。  补偿标准:水浇地:51350元/亩;旱地:47814元/亩  二类区片范围:古浪镇(暖泉村、小桥村、联泉村、胡家湾村);泗水镇;土门......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?水电安装工程承包合同怎么写?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·我老公污蔑我出轨,我怀孕了他说孩子不是他的,他还跟我
·我有3间商品房,头2住2间房子,第3住1间,没到期,就死在房子里,我现在3间房子
·我亲属与2019年ⅱ月被捕,2o21年6月判刑在新沂看守所,
·离婚,男方不同意
·同事在公司被同公司人员*害,公司应该赔偿吗?
·如果夫妻双方想离婚,财产怎么分配
·今年疫情不可抗力因素,合同上是10月份交房,开发商说到明年5
·上海宝山民事加急看到请加微信Landy_mini


推荐律师


上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

江苏 谢庆斌律师
执业17年
13921104310

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18036231135

·我老公污蔑我出轨,我怀孕了他说孩子不是他的,他还跟我
·我有3间商品房,头2住2间房子,第3住1间,没到期,就死在房子里,我现在3间房子
·我亲属与2019年ⅱ月被捕,2o21年6月判刑在新沂看守所,
·离婚,男方不同意
·同事在公司被同公司人员*害,公司应该赔偿吗?
·如果夫妻双方想离婚,财产怎么分配
·今年疫情不可抗力因素,合同上是10月份交房,开发商说到明年5
·上海宝山民事加急看到请加微信Landy_mini

热门城市

·天水律师
·保山律师
·沙坪坝区律师
·汕头律师
·大庆律师
·高雄律师
·浙江律师
·北辰区律师
·揭阳律师
·荆州律师
·宜昌律师
·乌鲁木齐律师
·阿坝律师
·崇左律师
·兴安盟律师
·荣昌区律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报