商品房买卖合同示范文本是怎样的
  
  购房者在与开发商就商品房买卖达成一致之后，也是需要签订相应的合同的，但此时的商品房买卖合同是由我国住建部统一制定的，除此之外开发商往往还会要求格外签订商品房买卖合同的补充协议。下面我们提供商品房买卖合同示范文本，供您参考了解。
  
  商品房买卖合同示范文本
  
  商品房买卖合同说明
  
  1.本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款中专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门咨询。
  
  2.当事人在签订合同时应认真核对，以确保各份合同内容一致。建议在律师指导下签订本合同。
  
  3.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
  
  4.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
  
  5.对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。在【】中选择内容，以划√方式选定，未选择的打×;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
  
  6.出卖人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与买受人协商的条款，应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。
  
  7.未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准，任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。
  
  8.本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。商品房买卖合同
  
  (合同编号：_______________)
  
  合同双方当事人：______________________________________________________
  
  出卖人：______________________________________________________________
  
  注册地址：____________________________________________________________
  
  营业执照注册号：______________________________________________________
  
  企业资质证书号：______________________________________________________
  
  法定代表人：________________________________联系电话：________________
  
  邮政编码：____________________________________________________________
  
  委托代理人：________________________________联系地址：________________
  
  身份证号码：__________________________________________________________
  
  邮政编码：__________________________________联系电话：________________
  
  委托代理机构：________________________________________________________
  
  注册地址：____________________________________________________________
  
  营业执照注册号：______________________________________________________
  
  代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：______________________________
  
  法定代表人：________________________________联系电话：________________
  
  邮政编码：____________________________________________________________
  
  买受人：______________________________________________________________
  
  【本人】【法定代表人】姓名：__________________________________________
  
  国籍：________________________________________________________________
  
  【身份证】【护照】【营业执照注册号】【________】号码：________________
  
  联系地址：____________________________________________________________
  
  邮政编码：_________________联系电话：_________________________________
  
  【委托代理人】【】姓名：____________________国籍：____________________
  
  联系地址：____________________________________________________________
  
  邮政编码：____________电话：__________________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
  
  第一条 项目建设依据
  
  出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为___________________________________________________.
  
  该地块土地面积为_________________平方米，规划用途为_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。
  
  出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_________________.建设工程规划许可证号为_________________，施工许可证号为__________________________________.
  
  第二条 商品房销售依据
  
  买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_______________，商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________，现售备案号为_____________________________________________.
  
  出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地使用权证(或其他有效用地证明文件)建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。
  
  第三条 买受人所购商品房的基本情况
  
  买受人购买的商品房(以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：
  
  第_______________【幢】【座】_______________【单元】【层】_______________号房。
  
  该商品房的用途为_______________，属_______________结构，层高为_______________米，位于所在建筑设计标高±0.000【地上】【地下】第_______________层。建筑层数地上最高_______________层，地下_______________层。
  
  该商品房阳台为封闭式_______________个，非封闭式_______________个。
  
  该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_______________平方米，其中，套内建筑面积_______________平方米，公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米(有关公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二)
  
  该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。
  
  第四条 计价方式与价款
  
  出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款：
  
  1.按建筑面积计算，该商品房单价为(_______________币)每平方米_______________元，总金额(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  2.按【套】【间】【位】计算，该商品房总价款为(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  3.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_______________币)每平方米_______________元，总金额(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  4.___________________________________________________________________________.
  
  除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取___________________________________________________________________________ .
  
  第五条 面积确认及面积差异处理
  
  根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
  
  当事人选择按【套】【间】【位】计价的，不适用本条约定，双方可在附件六另行约定。
  
  合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
  
  商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异，双方同意按以下原则处理：
  
  1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
  
  2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时，买受人有权退房。
  
  买受人退房的，出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款(含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息，下同)退还给买受人，并按_______________%利率付给利息。
  
  买受人不退房的，按以下方式处理：
  
  产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的，买受人不承担超出3%部分的房价款。
  
  面积误差比=(产权登记面积-合同约定面积)/合同约定面积×100%
  
  因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
  
  第六条 付款方式及期限
  
  如属预售商品房，买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。
  
  监管银行：______________________________
  
  监管帐户：______________________________
  
  买受人按下列第_______________种方式按期付款：
  
  1.一次性付款_____________________________________________.
  
  2.分期付款：
  
  _______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  _______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  _______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计(_______________币)_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾_______________元整。
  
  3.其他方式____________________________________________________________.
  
  第七条 买受人逾期付款的违约责任
  
  买受人如未按本合同约定的时间付款，按下列第_____________种方式处理：
  
  1.按逾期时间，分别处理(不作累加)
  
  (1)逾期不超过_____________日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行;
  
  (2)逾期超过_____________日后，买受人在出卖人书面催告日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
  
  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
  
  2.___________________________________________________________________________ .
  
  第八条 交付条件与期限
  
  出卖人应当在_______年月_______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：
  
  1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格;
  
  2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件;
  
  3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施;
  
  4.________________________________________________________________________________ .
  
  如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第_______种方式处理：
  
  1.买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任;
  
  2.买受人同意接收，出卖人支付买受人(______________币)______________元违约金。
  
  但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
  
  1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_______日内书面告知买受人的;
  
  2._________________________________________________________________________.
  
  第九条 出卖人逾期交房的违约责任
  
  除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第_______种方式处理：
  
  1.按逾期时间，分别处理(不作累加)
  
  (1)逾期不超过_______日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之_______的违约金，合同继续履行;
  
  (2)逾期超过_______日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起______________
  
  天内退还全部已付款，并按买受人已付款的%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之(该比率应不小于本条第(1)项和第七条中的比率)的违约金。
  
  2.__________________________________________________________________________ .
  
  第十条 规划、设计变更的约定
  
  下列经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
  
  (1)变更该商品房结构形式、户型、空间尺寸及形状、朝向;
  
  (2)变更小区总体规划设计和基础设施、公共配套设备设施;
  
  (3)变更房屋节能措施及指标;
  
  (4)________________________________________________;
  
  (5)________________________________________________.
  
  买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更不退房。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
  
  买受人退房的，出卖人须在买受人书面提出退房要求之日起
  
  30日内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议;因出卖人原因，造成买受人损失的，出卖人应当给予______________合理补偿。
  
  第十一条 交接
  
  商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外的费用，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
  
  由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：______________________________________________________________________________ .
  
  第十二条 出卖人保证销售的该商品房在向买受人交付时没有出卖人设定的抵押权、产权纠纷和其他债权债务纠纷。因出卖人原因造成该商品房不能按时办理本合同登记备案、按揭贷款、预告登记、产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
  
  第十三条 出卖人关于室内分隔、装饰、设备标准、节能措施及指标承诺的违约责任
  
  出卖人交付使用的商品房的室内分隔、装饰、设备标准、节能措施及指标应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____________种方式处理：
  
  1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备、节能设施差价。
  
  2._______________________________________________________________________ .
  
  第十四条 关于产权登记的约定
  
  出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第_______项处理：
  
  1.买受人退房，出卖人在买受人书面提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人，并按_______%利率付给利息，同时按已付款的____________%赔偿买受人损失。
  
  2.买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的____________%向买受人支付违约金。
  
  经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。
  
  第十五条 保修责任
  
  买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
  
  买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
  
  在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者住户不当使用造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
  
  第十六条 除附件二所列本幢计入分摊面积的公共部位外，以下其他公共部位和小区内公共场所的所有权属全体业主：
  
  ____________________________________________________________________________ .法律、法规另有规定的除外。
  
  第十七条 买受人购买的该商品房仅作______________用途使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构、建筑屋顶、外墙、外窗(含天窗)的隔热、保温结构和用途。买受人擅自改变的，相应法律后果由买受人承担。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房关联的公共部位和设施，并承担相应义务。
  
  出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
  
  第十八条 前期物业服务约定
  
  本商品房项目由出卖人依法以【招标】【协议】方式选聘
  
  ___________________________________公司提供前期物业服务，服务内容及质量标准等见合同附件四。
  
  专项维修资金由买受人按有关规定缴交，计人民币_______拾____________万____________千____________百____________拾____________元整，于____________年____________月____________日前缴交到房地产行政主管部门委托的商业银行监管账户上。
  
  监管银行：_______________________________________________________________
  
  监管帐户：_______________________________________________________________
  
  第十九条 买受人已详细阅读并理解本合同附件四有关前期物业服务合同和附件五临时管理规约的全部内容，买受人同意由出卖人依法选聘的物业服务企业按期提供前期物业服务，同意按本合同附件四前期物业服务合同约定的价格和方式交纳物业服务费用，并同意遵守临时管理规约。
  
  第二十条 文书送达
  
  本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。
  
  第二十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可请求当地消费者委员会调解处理，或者向当地工商行政管理部门申诉。协商不成的，按下述第_______种方式解决：
  
  1.提交_______仲裁委员会仲裁;
  
  2.依法向人民法院起诉。
  
  第二十二条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件六)，但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。
  
  双方同意以下有关广告、宣传资料作为本合同附件__________________：_________________________________________________________________________.
  
  第二十三条 本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
  
  第二十四条 本合同连同附件共_______页，一式份，具有同等法律效力。合同持有情况如下：
  
  出卖人份(其中房屋权属登记机构办理预售合同登记备案时存档壹份)，买受人____________份(原件不少于一份)，―_____________―_____________________份。
  
  第二十五条 本合同自双方签订之日起生效。本合同签订之日起____________日内，由【买受人】【出卖人】向房屋权属登记机构____________________________________申请预告登记。
  
  第二十六条 商品房预售的，自本合同生效之日起30日内，由出卖人向_________________________办理合同登记备案。
  
  出卖人(签章)______________ 买受人(签章)______________
  
  【法定代表人】：______________ 【法定代表人】：______________
  
  【委托代理人】：______________ 【委托代理人】：______________
  
  ______________________(签章) ______________________(签章)
  
  __________年_______月_______日 __________年_______月_______日
  
  签于__________________________ 签于__________________________
  
  附件一：房屋分层平面图
  
  附件二：公共部位共有分摊建筑面积构成说明
  
  附件三：建筑节能措施、指标和室内分隔、装饰装修、设备标准
  
  1.房屋节能措施、围护结构保温隔热性能指标
  
  屋顶：采取___________________________节能措施，
  
  传热系数k：__________________________w/(㎡?k);
  
  外墙：采取___________________________节能措施，
  
  传热系数k：__________________________w/(㎡?k);
  
  外窗(含天窗)采取_________________节能措施，
  
  传热系数k：__________________________w/(㎡?k);
  
  遮阳系数sc：___________________________________
  
  气密性：________m3/(m?h)且________m3/(㎡?h)
  
  2.外墙：
  
  3.内墙：
  
  4.室内分隔部位：
  
  5.顶棚：
  
  6.楼(地)面：
  
  7.门窗：
  
  8.厨房：
  
  9.卫生间：
  
  10.阳台：
  
  11.电话：
  
  12.有线电视：
  
  13.互联网络：
  
  14.电梯：
  
  15.楼梯：
  
  16.其他：
  
  附件四：前期物业服务合同
  
  附件五：临时管理规约
  
  附件六：合同补充协议
  
  开发商在与购房者签订商品房买卖合同的时候，此时自己是不能随意的拟定合同内容的，必须要以商品房买卖合同示范文本的内容为准，但就实践中的情况，可以格外与购房者约定补充协议，该补充协议也是具有与商品房买卖合同一样的法律效力。
  
  ...

·不可以租赁的房屋都有哪些
      租房在一定程度上与买房是差不多的，此时法律中也是规定了一些房屋是不能进行租赁的，而要是不小心租赁到这类房屋的话，那么承租人的利益就有遭受损害的风险。那究竟法律中规定不可以租赁的房屋都有哪些呢？我们马上为你分析解答。一、不可以租赁的房屋都有哪些1、未经综合验收、新建的房屋不能出......

·房屋买卖合同违约责任怎么写？
      房屋买卖合同是房屋出卖人与受让人之间签订的，合同内容包括买卖当事人、标的、价格、交房时间等，其中违约责任条款也是必不可少的。那么具体的房屋买卖合同违约责任怎么写呢?在本文中为你做如下介绍。一、房屋买卖合同的违约条款主要有以下几种1、预期违约。我国商品房买卖合同的预期违约形态与一般......

·直系亲属房屋赠与过户费用是什么样的，办理需要哪些材料？
      对于动产的赠与很多人都比较清楚，基本上只要进行必要的公示便可以了，而对于房屋的赠与就不是简单的公示便可以直接宣告房产的所有权了。还需要到相关的部门办理房屋的过户手续才行，下面给您说说直系亲属房屋赠与过户费用是什么样的，办理需要哪些材料?　　（一）直系亲属房屋赠与过户费用是什么样的......

·房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？
      房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？房屋拆迁在实践中较为常见，房屋拆迁工程需要由具有相关资质的施工单位来进行，为了保障?房屋拆除的质量，施工单位会与发包方签订一份房屋拆迁合同。许多人对于房屋拆迁合同怎么写不太了解，我们整理了一篇房屋拆迁合同的范文，希望您可以通过以下范文了解相关内容......

·聚众赌博拘留多少天
      聚众赌博在我国达到了一定标准之后，将会被认定为赌博犯罪，此时就会依法追究行为人的刑事责任。而在对案件立案侦查过程中，公安机关就有可能对嫌疑人采取拘留措施。那根据法律规定，一般聚众赌博拘留多少天呢?下面就让我们来为你解答疑惑吧。一、聚众赌博拘留多少天《中华人民共和......

·交通肇事逃逸的情形和处罚
      一、交通肇事逃逸的情形分析：　1、明知发生交通事故，交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的;　　2、交通事故当事人认为自己没有事故责任，驾车驶离事故现场的;　　3、交通事故当事人有酒后和无证驾车等嫌疑，报案后不履行现场听候处理义务，弃车离开事故现场后又返回的......

·两个人离婚财产怎么判的法律依据是什么？
      夫妻双方当选择离婚的时候，就会涉及到方方面面需要处理的事情，除了双方协商一致，当双方存在纠纷的时候，私下协商破裂，只能走法律程序时，很多人会需要很多问题，比如财产如何分割，接下来我们就为您简单介绍下两个人离婚财产怎么判的法律依据是什么的知识。一、夫妻离婚财产......

·夫妻双方签订的生育契约有效吗？
      1、当夫妻在行使生育权发生冲突时,应首先推定夫妻双方并未签订生育的契约,如果一方认为有此契约,则要承担举证责任证明此契约的存在。其次,在夫妻行使生育权出现冲突的情况下,一旦认定生育契约的存在,则会对反对生育一方的生育权构成极大的限制,并且他或她可能迫于赔偿的压力而不得......

·最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定
      最高人民法院公告《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已于2001年6月19日由最高人民法院审判委员会第1180次会议通过，现予公布，自2001年7月1日起施行。2001年6月22日最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2001年6月19日......

·诉前停止侵犯专利权行为裁定的效力
      停止侵犯专利权行为的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。人民法院也可以根据案情，确定具体期限，期限届满时，根据当事人的请求仍可作出继续停止有关行为的裁定。在一般情况下，只有申请人在人民法院作出诉前停止侵犯专利权行为裁定之日起十五日内申请人不起起诉讼，裁定将......

·居间服务格式条款中的“独家代理”有效吗？
      1.　上海的一家房产经纪公司A与市民华某签订的居间合同中，有独家代理的条款，但华某却通过另一家房产经纪公司B卖了房，房产经纪公司A以违约为由将华某告上法院。　原告房产经纪公司A在法庭上表示，在签订房产出售居间合同后，其积极为华某联系“下家”，而华某却私自与房产经纪公......

·婚前财产公证的相关手续
      首先，双方需要就婚前个人财产的草拟好书面的协议。协议的内容主要有以下：（1）当事人的姓名、性别、身份证号、联系方式等基本信息；（2）财产的名称、数量、价值、归属等做出明确规定；（3）婚前财产的使用、处分、维修等的原则。    　　其次，准备以下材......


·陈志学律师为泰州“2013.3.27”杀人抛尸案主犯提供刑事辩护
      2013年1月，泰州人陈某通过朋友介绍，认识了雷某。2月19日11时许，他以请雷某吃饭为名，伙同陈某......


·江宁法律顾问
    江宁法律顾问担任多家企业法律顾问，为公司、企业、个人提供咨询服务,包括企业合同纠纷......


·监护权与抚养权有哪些区别?
      监护权与抚养权的区别，具体如下：1、监护权从法理上区分，属于亲属法中的身份权，但是，监护制度更强调的是国家对个人的强制性和个人对家庭和社会利益的服从性。从这个意义来讲，监护具有公法上的义务属性似乎更为妥当。2、抚养权问题，一般多作为义务对待......

·在订立合同过程中如何确定损害赔偿责任
      当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：1、假借订立合同，恶意进行磋商；2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；3、有其他违背诚实信用原则的行为；4、当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，......

·获得土地使用权包括什么方式
      获得土地使用权包括什么方式土地资源是我们人类赖以生存和发展的基础，虽然说我们您不能够直接拥有土地，但是我们可以通过一些方式获取土地的使用权。拥有土地使用权的人们，可以将土地出租、转让等事情，那么获得土地使用权包括什么方式呢？下面我们将针对这......