法律知识

 首页 >>法律知识

工程建设领域的法律关系极为复杂,一项工程不仅可能涉及多个承包


律师普法 www.csj64.com

工程建设领域的法律关系极为复杂,一项工程不仅可能涉及多个承包人与发包人还会涉及到施工单位、监理单位等不同的职能部门。因此,撰写一份优质的合同就显得极为重要,行政机关也为此专门发布了相关的示范文本。下面我们就为您整理了河北省建设工程施工合同示范文本的全文。
  
  河北省建设工程施工合同示范文本
  
  1、定义
  
  1.37 所采用的书面形式包括以下第 条。
  
  文书
  
  信件
  
  其他:
  
  2、本合同文件的优先解释顺序如下:
  
  3、语言及适用的法律、标准与规范
  
  约定适用的标准、规范的名称:
  
  4、通讯联络
  
  4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
  
  (1) 各方通讯地址和收件人:
  
  发包人
  
  通讯地址: 收件人: 邮编:
  
  承包人
  
  通讯地址: 收件人: 邮编:
  
  监理单位
  
  通讯地址: 收件人: 邮编:
  
  造价咨询单位:
  
  通讯地址: 收件人: 邮编:
  
  (2) 视为送达的其他方式:
  
  5、工程分包
  
  5.1 分包工程事项:
  
  14、发包人
  
  14.1 发包人完成下列工作的约定
  
  办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:
  
  完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:
  
  开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:
  
  工程地质和地下管线资料的提供时间及约定:
  
  办理有关证件的约定:
  
  组织现场交验的时间:
  
  组织图纸会审和设计交底的约定:
  
  协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
  
  双方约定发包人应做的其他工作及其约定:
  
  委托给承包人负责的工作有:
  
  支付方式的约定按以下第 条。
  
  1) 按协议书所注明的帐号银行转账。
  
  2) 支票支付。
  
  3) 其他方式:
  
  14.3 发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定
  
  (1) 提供的时间:
  
  (2) 提供的份数:
  
  14.4 提供施工场地的时间:
  
  15、承包人
  
  15.1 承包人有关工作的约定
  
  (4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:
  
  (9)承包人应做的其他工作及要求
  
  承包人负责的设计的约定
  
  (1) 合同规定由承包人负责的设计:
  
  (2) 承包人提供设计的时间:
  
  17、发包人代表
  
  17.1 发包人代表及其权力的限制
  
  (1) 发包人任命( )为发包人代表,其联络通讯地址如下:
  
  通讯地址:
  
  邮政编码: 联系电话:
  
  (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制:
  
  18、监理工程师
  
  18.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师
  
  (1)监理单位: 法定代表人 :
  
  (2) 确认( )为监理工程师,其联络通讯地址如下:
  
  通讯地址: 邮政编码:
  
  联系电话: 传真号码:
  
  18.3 (11)需要发包人批准的事项:
  
  19、造价工程师
  
  负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师
  
  (1)造价咨询单位: 法定代表人:
  
  (2) 确认( )为造价工程师,其联络通讯地址如下:
  
  通讯地址: 邮政编码:
  
  联系电话: 传真号码:
  
  19.3(4)需要发包人批准的事项:
  
  20、承包人代表
  
  20.1 承包人任命( )为承包人代表,其通讯联络地址如下:
  
  联系电话:
  
  通讯地址: 邮政编码:
  
  23、工程担保
  
  23.8 担保内容、方式和责任等事项的约定:
  
  26、不可抗力
  
  26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第 条的规定。
  
  (1)降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表,超过此数值视为不可抗力。
  
  项目日降水量(mm)日最高气温(℃)日最低气温(℃)空气相对湿度(%)风速
  
  (m/s)地震烈度(度)
  
  数值
  
  (2)按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
  
  27、保险
  
  27.1 发包人委托承包人办理保险事项有以下第 条。
  
  (1) 本合同通用条款27.1款的第(1)项。
  
  (2) 本合同通用条款27.1款的第(2)项。
  
  (3) 本合同通用条款27.1款的第(3)项。
  
  (4) 本合同通用条款27.1款的第(4)项。
  
  (5) 其他:
  
  27.8 对保险事项的其他约定:
  
  28、进度计划和报告
  
  承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求
  
  29、开工
  
  29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第 条的时间内签发开工令。
  
  (1) 按照本合同通用条款第29.2款的规定。
  
  (2) 天内。
  
  31、工期及工期延误
  
  31.1 合同工程工期:( )天。
  
  (1) ( )单项工程的工期:( )天,从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成。
  
  (2) ( )单项工程的工期:( )天,从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成。
  
  (3)
  
  36、质量目标
  
  36.1工程质量标准:
  
  41、发包人供应材料、设备
  
  41.1 发包人供应材料、设备按以下第 条的约定。
  
  (1) 发包人不供应材料、设备。
  
  (2) 发包人供应材料、设备的数量、质量等,按“招标人供应材料、设备明细表”。
  
  42、承包人采购材料、设备
  
  42.7 发包人指定的生产厂家或供应商:
  
  指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量:
  
  45、隐蔽工程和中间验收
  
  中间验收部位包括:
  
  47、工程试车
  
  47.1 工程试车按以下第 条的约定。
  
  (1) 不需要试车。
  
  (2) 试车的内容及要求具体如下:
  
  49、竣工验收
  
  49.5 中间交工工程的验收按以下第 条的约定。
  
  (1) 合同工程无中间交工工程。
  
  (2) 各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
  
  (1)( )工程,计划竣工时间( ),其范围包括:
  
  (2)( )工程,计划竣工时间( ),其范围包括:
  
  50、质量保修
  
  50.2 工程质量保修期的约定:
  
  54、暂列金额
  
  本合同暂列金额为( )元。
  
  56、提前竣工奖与误期赔偿费
  
  提前竣工奖按以下第 条的约定。
  
  (1) 不设提前竣工奖。
  
  (2) 每日历天应奖额度为( )元,提前竣工奖的最高限额是( )元。
  
  误期赔偿费按以下第 条的约定。
  
  (1) 不设误期赔偿费。
  
  (2) 每日历天应赔付额度为( )元,误期赔偿费最高限额是( )元。
  
  57、合同价款约定与调整因素
  
  57.1 合同价款采用以下第 条的方式。
  
  (1)固定单价。
  
  (2)固定总价。
  
  (3)可调价格。
  
  57.2 合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外,还包括以下调整因素:
  
  60、价款调整方法
  
  (1)合同约定采用固定单价方式,价款调整方法按以下第 条的约定。
  
  1)本合同第二部分通用条款第60条。
  
  2)按下列方法:
  
  a)变更引起的数量变化幅度在±( )%以内时,其综合单价不变,措施项目费按比例调整;当变更引起的数量变化幅度超过±( )%时,增加( )%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
  
  b)数量偏差在±5%内时,该项目的综合单价不变,措施项目费按比例调整;当数量偏差率超过±5%时,增加5%以外的数量或减少5%后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。
  
  c)由承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算;现行的河北省计价依据要求投标人自主确定的人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值;没有可参照的数值时,按当时省工程造价管理机构发布的造价信息、计价方法确定。
  
  d)人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》第11.0.6条第2款规定调整合同价款。
  
  固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。
  
  价款调整系数(Y)幅度限制:
  
  e)人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准,现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。
  
  f)价款调整以( )为时间单元。
  
  3)其他约定:
  
  (2)合同约定采用固定总价方式,价款调整方法:
  
  (3)合同约定采用可调价格方式,价款调整方法:
  
  62、支付事项
  
  62.2 利率按以下第 条的约定。
  
  (1) 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  
  (2) 利率为:( )。
  
  63、预付款
  
  63.1 预付款的金额为( )元。
  
  63.2 预付款支付的有关规定:
  
  ……
  
  ……
  
  63.4 预付款抵扣办法按以下第 条的约定。
  
  (1) 预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回,直到扣完为止,抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。
  
  (2) 抵扣办法为:
  
  64、安全防护、文明施工措施费
  
  64.1 安全防护、文明施工措施费金额的约定
  
  (1) 安全防护、文明施工措施费的总额为( )元。
  
  64.2 安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第
  
  条的约定。
  
  (1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。
  
  (2) 预付、支付办法和扣回方式为:
  
  65、进度款
  
  65.1 支付期间按以下第 条的约定。
  
  (1)以月为单位。
  
  (2)以季度为单位。
  
  (3)以形象进度为准,具体为:
  
  65.2 期中付款的最低限额是:( )元。
  
  67、竣工结算与结算款
  
  67.1 结算的程序和时限按以下第 条的约定。
  
  (1) 按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。
  
  (2) 办理结算程序和时限为:
  
  68、质量保证金
  
  68.2 质量保证金的金额及扣留方式
  
  (1) 质量保证金的金额按以下第 条的约定。
  
  1) 按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。
  
  2) 为扣除暂列金额和零星工作项目费后的合同价款的 %。
  
  (2) 质量保证金的扣留按以下第 条的约定。
  
  1) 按照本合同第二部分通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%。
  
  2) 其他扣留方式:
  
  68.3 质量保证金的返还时间按以下第 条的约定。
  
  1) 按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。
  
  2) 工程竣工验收合格满 年,且在收到承包人提供的质保金支付申请后的 天内返还。
  
  69、合同争议
  
  因本合同所产生的一切争议均由发包人所在地人民法院管辖
  
  74、保密要求
  
  保密信息的提供时间:
  
  76、合同份数
  
  76.1 合同文本的提供按以下第 条的约定。
  
  (1) 按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。
  
  (2) 提供方式为:
  
  76.3 合同副本的份数( ),其中发包人( )份,承包人( )份。
  
  上面就是河北省建设工程施工合同示范文本。该示范文本从建设工程施工双方的主体信息到施工项目的具体情况、施工的具体要求与标准、施工过程中产生的责任的分配以及违约责任与争议解决均作了详细的说明。对于这方面如果还有疑问,请您咨询的律师们,他们会给您更为详细的答案。
  
  ...

·工程质量形成过程有哪些
      工程质量形成过程有哪些影响因素建筑工程一旦投入社会,其工程质量时刻影响着人们的生活出行,而在一项工程的形成过程中由于许多的因素成为了工程质量的隐患,导致施工队无法及时的发现并处理,那么工程质量形成过程有哪些影响因素呢?通过我们收集的相关资料为你解答。一、工程质量形成过程有哪些......


·工程质保金3%最新规定是怎样的
      工程质保金3%最新规定是怎样的?为了保证工程的质量,国家相关单位规定企业单位需要采取适当的措施控制会影响工程质量的因素。在实践中,发包方与承包方会约定在支付工程价款时预留一部分的工程质保金。国家相关单位制定的工程质保金3%最新规定,表明质保金的收取有了很大的变化。一、工程质保金......


·实际上,法律关于劳动试用期的规定
      实际上,法律关于劳动试用期的规定,即在一定程度上减小了单位的用人风险,又保护了劳动者的基本权益。那么,一般情况下,员工在试用期的工资是多少呢,而若员工想在试用期离职又该怎么做呢?我们马上在下文中为你做详细解答。一、员工在试用期的工资是多少《劳动合同法》第二十条规定:劳动者在试......


·劳动监察公告送达时间是否包括在办案时间内
      劳动监察公告送达时间是否包括在办案时间内一、公告送达的特点(1)法院采取公告送达,既可以在法院的公告栏、受送达人原住所地张贴公告,也可以在报纸上刊登公告。法律对公告方式有特殊要求的,应按要求的方式进行公告。(2)公告送达起诉状或上诉状副本的,应当在公告中说明起诉或上诉的要点,受送达......


·刑事案件法院办案期限是怎么规定的?
      刑事案件法院办案期限是怎么规定的?一、一审法院审理期限1、公诉案件人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十六条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;......


·离婚住房公积金怎样分割,住房公积金如何提取?
      根据《婚姻法》规定,夫妻关系存续期间的男女双方实际取得或者应当取得的住房公积金属于夫妻共同财产,离婚时应予分割。从本质上说,住房公积金仍是一种福利,由原来的一次性福利分房改为现在逐月归集的个人、集体、国家共同承担的一种福利转化形式,其本质属性是一种住房的长期储......


·维修的工程验收单的范本是什么?
      维修的工程验收单的范本是什么样的?在当今这个社会,每一项工程在完成之后都是需要由相关的人员进行验收的,这是非常重要的一个环节,同样的,维修工程也不例外,这个时候是有一份验收单,那么,维修的工程验收单的范本是什么样的?接下来我们将为您详细的介绍一下维修的工程验......


·投资入股协议书的范本
      投资入股协议书的范本包括哪些内容在我们国家,存在着各种各样的公司,如果股份制公司。公司的经营发展,对于公司的未来成长有着重要的作用。在现实生活中,当我们有闲散资金的时候,可以通过购买经营状况良好的公司的股份,如果该公司在未来的发展良好,我们就可以获得投资收益......


·强奸罪要对受害人赔偿损失吗?
      如果不幸遭遇强奸,女性的身心健康会受到极坏的影响,大多数情况下,受害人都会要求犯罪分子赔偿损失,来弥补身心收到的伤害。很多人就问我们,强奸罪要不要赔偿给受害人了?这个问题,我们在文中做了解答,请阅读下文。一、强奸罪要赔偿给受害人吗由于强奸罪会对受害女性的身心......


·协议离婚不成有什么原因
      不少夫妻在离婚的时候往往会选择通过协议方式来解除婚姻关系,但实践中也有可能出现协议离婚不成的情况。那通常情况下,是因为什么原因造成的呢?若你对此也不是很清楚的话,请跟随我们一起在下文中进行了解。一、协议离婚不成有什么原因1、一方确实深爱另一方,不愿离婚;2、出......


·未签无固定期限劳动合同的法律后果?
      根据《劳动合同法》第八十二条的规定,用人单位违反本法的规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。第十四条的规定,在“劳动者在该用人单位连续工作满十年,用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新......


·民间借贷合同是否需要公证
      民间借贷合同是否需要公证一、民间借贷合同是否需要公证公证与否,取决于双方约定,并非法定必需程序。当然,合同办理公证有两大好处:1、公证机构的介入有助于为当事人起草、修改、完善合同,弥补当事人相关法律的不足,审核其签订的合同的合法性、合理性,避免合同纠纷的发生......



·福州市看守所律师会见时间、手续、送物品等规定
      福州市看守所有三处:..看守所、第二看守所,长乐区另有一个看守所。会见时间均为为周一至周五......



·常州清债公司
    常州清债公司合法吗?  律师提示,在法律上,我国一直对讨债公司令行禁止,1995......



·上海企业动迁职工如何补偿规定?
      上海企业动迁职工如何补偿规定?上海企业动迁职工如何补偿规定依据《劳动合同法》第四十条有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重......


·建筑安装工程承包合同(四)
      订立合同双方:    建设单位:_________(以下简称发包方)  施工单位:_________(以下简称承包方)    双方经充分协商,达成如下协议:  第一条:工程名称:  第二条:工程地点:  第三条:建筑面积:  第四条:工程价......


·专利权保全的期限
      专利权保全的期限,是指对专利权保全的具体时间。对专利权保全的期限一次最长不得超过六个月,期限届满仍需继续保全的,应当在期限届满之前向国务院专利行政部门发出继续保全协助执行通知书。从上述规定不难看出,对专利权保全的时间规定有以下两层含义:一......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工程建设领域的法律关系极为复杂,一项工程不仅可能涉及多个承包

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·建筑工地工伤,工伤鉴级,用人单位应该赔偿多少,分别标准是多少
·我们因该担负什么责任
·现在永嘉拘留所可以接见亲属吗
·奥北公元回迁房买卖合同案
·我们该如何维护自己的合法权益
·半路夫妻分家产,女方有存款是结婚以前的
·孩子拘留快一个月了家长不让见
·离婚铺面应该怎么处理,我在2007年买了一个铺面


推荐律师


安徽 沈培亮律师
法学学士 执业14年
18656084778

江苏 赵洋洋律师
副主任 执业12年
14751692778

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

·建筑工地工伤,工伤鉴级,用人单位应该赔偿多少,分别标准是多少
·我们因该担负什么责任
·现在永嘉拘留所可以接见亲属吗
·奥北公元回迁房买卖合同案
·我们该如何维护自己的合法权益
·半路夫妻分家产,女方有存款是结婚以前的
·孩子拘留快一个月了家长不让见
·离婚铺面应该怎么处理,我在2007年买了一个铺面

热门城市

·乌兰察布律师
·长宁区律师
·宝山区律师
·林芝律师
·北海律师
·本溪律师
·松江区律师
·长春律师
·阿克苏律师
·萍乡律师
·玉林律师
·哈密律师
·黄南律师
·咸阳律师
·忠县律师
·香港律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报