工程施工补充协议是什么？
  国家为了保证工程建设能够有序的进行，对工程建设进行了相关的管理规定，要求工程建设双方当事人能够履行这些管理规定。而在这些规定中最基本的就是要求双方当事人签订专门的工程施工协议。不过，在工程进行的时候还是会发生一些问题，需要对工程施工协议进行补充。那么，工程施工补充协议是什么？
  
  一、工程施工补充协议是什么？
  
  发 包 人：________
  
  承 包 人：________
  
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
  
  一、 工程概况
  
  1、工程名称：________
  
  2、工程地址：________
  
  3、建筑面积：________
  
  4、结构类型：底层为框架结构、地上6 1层为砖混结构。
  
  5、设计单位：________
  
  6、监理单位： ________
  
  二．工程内容及承包范围
  
  1、 外墙面砖改为外墙漆
  
  2、 客厅推拉门取消
  
  3、 本工程为满七层，结构找坡
  
  4、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  
  5、 外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  
  6、 厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
  
  7、 其余均按原图施工
  
  三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）
  
  1、开、竣工日期
  
  1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
  
  四、付款方式
  
  本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
  
  五．合同生效与终止、争议处理
  
  1、 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
  
  2、 本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  
  3、 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
  
  4、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  
  5、 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  
  甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  电话： 电话：
  
  传真： 传真：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  银行账号 银行账号：
  
  签定合同代表： 签定合同代表：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  国家之所以要求工程建设的双方当事人签订工程施工协议，就是希望双方能够履行相应的义务。从而保证工程建设能够有序的进行。不仅如此，工程施工协议的签订还能够确定双方的权利所得。不过在具体施工过程中，当事人有权根据自己的合法权益对工程施工协议进行补充。因此，双方当事人需要知道工程施工补充协议的正确格式。
  
  
  
  ...

·在我国工伤后怎样做工伤认定
      员工如果在用人单位意外遇到工伤，那么第一时间肯定是要到医院接受治疗的。并且在治疗的同时也不要耽误做工伤认定，如果有用人单位积极配合员工进行工伤认定的话，相对来说员工工伤认定的进展会比较顺利一些，如果用人单位不配合的话，员工个人也可以进行工伤认定。那么，在我国工伤后怎样做工伤认定?......

·未与员工签订劳动合同有什么后果
      用人单位在雇佣劳动者时，一般都会与劳动者签订劳动合同，如果未签劳动合同，是要承担相应的法律后果的。具体来说，未与员工签订劳动合同会有哪些后果呢?下面请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、未与员工签订劳动合同有什么后果《劳动合同法》第十条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同......

·工程质量检测流程是什么?
      工程质量检测流程是什么？工程质量的高低直接影响到工程的使用，因此我国对工程质量控制的十分严格，建设主管部门负责工程质量检测。等工程施工结束后，建设方就要申请质量检测，通过专业机构对工程的质量做出判定。那么工程质量检测流程是什么？下面我们结合有关资料告诉您。一、工程质量检测流程......

·农民工法律援助手册关于工伤保险部分的法律规定
      农民工法律援助手册关于工伤保险部分的法律规定一、如何认定“算不算工伤”哪些情况属于工伤?在单位上班，被机器压伤，属于工伤。这是最常见的工伤例子，也是最典型的工伤例子。通俗来说，工伤，就是劳动者在工作时间里，在工作地点，因工作原因受到的各种伤害。自己违章操作受伤也可以认定为工伤......

·经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位如何处理？
      自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。超过一个月不满一年的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，......

·新《劳动合同法》工作满十年开除员工如何赔偿？
      新《劳动合同法》工作满十年开除员工如何赔偿？员工在帮助用人单位劳动时，一般都会签订劳动合同，目的就是防止不必要的纠纷产生，并且用法律的手段维护自己的合法权益。对于员工在单位工作等情况，我国法律专门的出台了一部法律规范其中出现的种种问题即《劳动合同法》。那么新......

·民法典第二十八条的具体内容有哪些
      民法典第二十八条的具体内容有哪些？我国的未成年人都应有法定监护人，对未成年人的人身以及财主安全进行监督与保护。而成年人因为可以对自己的行为负责，正常情况下是没有监护人的，但一些没有民事行为能力的成年人，比如说精神病患者或没有生活自理能力的老人法律规定应有监护人......

·权利解读——复制权
      复制权又称重制权，是著作权财产权利中重要的一项权能。我国著作权法原第52条修改为：“复制权，即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或多份的权利。”去掉了“临摹”。临摹，据辞海解释，泛指以名家书画为蓝本，模仿学习。临摹也一种复制，虽删除但......

·申请商标权的方式有哪些
      申请商标权的方式有哪些我国《商标法》对商标注册申请人和申请注册的商标都规定了应当具备的条件，只有符合规定条件的才能获准注册。同时取得商标权也是有一定的方式的，那么申请商标权的方式都有哪些呢?我们为您做详细解答。一、申请商标权的条件有哪些首先，商标注册的我国申请......

·撤销缓刑的程序是怎样的
      犯罪分子在判刑的时候同时被判适用缓刑的话，其实这是很有利的，不过也要顺利的度过了缓刑考验期之后，那么才会不执行原判刑罚。而在此期间也有可能出现撤销缓刑的情况，那实践中撤销缓刑的程序是怎样的呢?我们马上为你做详细解答。一、撤销缓刑的程序是怎样的根据《刑事诉讼法》，......

·法院办案的时间有什么限制
      法院办案的时间有什么限制不管是哪一类型的案件，法院在具体办理的时候都是有时间要求的，并且我国相关法律也作出了明确的规定。那么具体说来，法院办案的时间有什么限制呢？我们整理了相关资料，马上为您做详细解答。人民法院审理各类案件都有规定的期限，有些规定过去不太具体。......

·遗产包括哪些财产？
      遗产包括死者遗留下来的财产和财产权利。根据继承法的规定，遗产是公民死亡时遗留下来的个人合法财产，包括：（1）公民的收入。主要指公民的工资、奖金，也包括公民从事个体经营的劳动收入、从事承包土地所获得的收益、从事智力创造所取得的物质权利，如稿费、专利转让费等。公......


·票据纠纷律师：缺席判决的后果是什么
      缺席判决就是说在.即将做出最后判决的时候被告人不在法庭，那么，对于缺席这样的判决被告人会受到......


·南京市栖霞区看守所
    南京市栖霞区看守所地址：南京市栖霞区尧化门街141号，邮编：210046，是南京市...栖霞......


·员工离职的方式包括哪些
      实践中，不管是用人单位还是员工其实都是享有一定的劳动合同解除权的，对于单位来讲就是辞退或开除员工，而对于员工来讲则就是自己辞职或离职。而员工离职有一定的方式，那具体说来，员工离职的方式有哪些呢？请在下文中进行了解。员工离职的方式包括哪些......

·交通违章扣分新标准是什么?
      交通违章扣分新标准是什么？车子现在已经成为了人们最普遍的代步工具，道路上的车来车往虽然给人们的生活带来了便利，但是也存在着许多危机。不遵守交通规则的危险驾驶行为极有可能导致交通事故，因此我国政府和交警对违反交通规则的行为管制很严格，交通违章......

·债权转让合同生效时间和条件是怎样的
      债权转让合同生效时间和条件是怎样的一、债权转让合同生效时间债权转让从转让和受让的关系上讲,其权利转让的主体是债权人和第三人,虽然与债务人在其履行义务的对象上有关,但从权利转让这一特定的法律关系来看与债务人是无关的。这并非说无任何关系，债权转......