法律知识

 首页 >>法律知识

装饰施工合同范本怎么写?


律师普法 www.csj64.com

装饰施工合同范本怎么写?
  
  买房之后我们不仅要缴纳相应的房产税还需要对房屋进行装修,而现代人工作节奏越来越快,很少有人在装修的时候事事亲为,所以一般这个时候都是将装修的工程外包给装饰公司来进行的,但是这个时候最好是与装饰公司签订一下合同,只有这样才能保证自己所享受的权益,以及出现了问题才能有据可循,但是装饰施工合同怎么写呢?我们整理了装饰施工合同范本您来看一下吧。
  
  装饰施工合同
  
  发包方: (以下简称“甲方”)
  
  承包方: (以下简称“乙方”)
  
  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
  
  第一条 工程概况
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
  
  4、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
  
  (1)乙方包工、包料。
  
  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
  
  (3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
  
  5、工程期限__ ___历天,开工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
  
  6、合同价款:本合同工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
  
  第二条 施工图纸
  
  双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
  
  (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
  
  (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
  
  第三条 甲方义务
  
  1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
  
  2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
  
  3、负责提供施工所需的水源、电源;
  
  3、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
  
  5、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
  
  6、施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
  
  7、参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
  
  8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
  
  第四条 乙方义务
  
  1、指派 为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
  
  2、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
  
  3、严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
  
  4、保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
  
  5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
  
  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  
  第五条 工程变更
  
  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
  
  第六条 材料的提供
  
  1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
  
  2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
  
  第七条 工期延误
  
  1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
  
  (1)工程量变化和设计变更;
  
  (2)不可抗力;
  
  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。
  
  2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
  
  3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
  
  4、 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  第八条 工程款支付方式
  
  1、合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
  
  第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。
  
  第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%,即 元。
  
  2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
  
  3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
  
  4、本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起 12 月
  
  第九条 双方责任和工期延误处理
  
  1、以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
  
  (1)不能提供水、电;
  
  (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
  
  (3)不能按期提供自购材料、设备;
  
  (4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
  
  (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
  
  (6)同意工期顺延的其他情况。
  
  (7)逾期验收或无故怠于验收;
  
  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
  
  2、对以下原因造成工期延误, 工期不顺延:
  
  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
  
  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  
  (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
  
  (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
  
  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
  
  (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
  
  3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  
  4、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  
  5、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  
  6、甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  
  5、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  
  第十条 关于设计和施工及验收的约定
  
  1、乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
  
  2、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
  
  3、施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
  
  4、隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
  
  5、工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  
  6、双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
  
  第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致。
  
  第十二条合同争议的解决方式
  
  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
  
  第十三条 附则
  
  1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
  
  2、本合同签订后工程不得转包。
  
  3、本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
  
  甲方:_________ ___(签字) 乙方:×××装饰工程有限公司(盖章)
  
  法定代理人: 法定代理人:_____________
  
  委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
  
  地址: 地址:××市××镇×××路×××
  
  电话: 电话:×××××××
  
  在写装饰合同时最好是要将甲乙双方填写清楚,然后要自愿的签订此合同,并且在合同签订期间一定要保障工程能够顺利的进行,并且如果在装修期间如果因为事故造成工程延期等问题要在合同中说明如何处理,这些都是双方需要注意的。
  
  ...

·入职要提供工资单详情是否不合法
      从一个公司到另外一个公司是重新的开始,但以前的表现也会被现在的公司看重,工资是决定跳槽的因素之一,那么在法律上现任公司入职要提供工资单详情是否合不合理,以下是我们整理的相关资料,希望对你有所帮助。入职要提供工资单详情合理吗?其实身处他们的立场来看,企业这样做是为了防止漫天要价......


·如何证明患病员工不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作?
      劳动者因患病或者非哟因工负伤而“不能从事工作”情形:1、劳动者医疗期满后,医院出具的诊断证明继续建议劳动者休息治疗的,在这种情况下,即认可劳动者不能够从事原工作,也能认定劳动者不能从事由用人单位另行安排的工作。2、劳动者因健康因素而失去某一岗位的从业条件。3、劳动者完全丧失劳动能力的......


·景观工程质量管理办法是什么?
      景观工程质量管理办法是什么?经济的发展,带来的是人民生活水平的提高。随着,人们的消费方式也发生了改变。越来越多的人采取旅游的方式,或者参观旅游景点来作为自己的外出游玩主要方式。所以,有很多的旅游地重视旅游景点的建设。国家为了能够更好的保证景点参观安全,制定了专门的景观工程质量管理......


·工程发包合同范本怎么写?
      工程发包合同范本怎么写?工程在建设初期最好是要签订合同的,因为只有签订了合同才能使工程得到保障,之后才能对工程进行建设。但是工程签订的合同有很多种,工程发包合同就是其中一种,很多人对其都不太了解,我们整理了工程发包合同范本您来阅读一下吧。工程发包合同发包人(全称):___________......


·利用未公开信息交易罪是什么?
      对于投资者而言,及时获取市场信息是非常重要的,这对于指导投资有重大意义。而证券公司的工作人员由于自身便利的条件,可以接触到一些未公开信息。这类信息是不能用于个人交易使用的,否则就会违法,我国刑法中也有相关的条文。那么利用未公开信息交易罪是什么?下面我们来看看我......


·《民法典》施行后侵权责任归责原则
      无过错责任原则的适用情形65.一般情形。《民法典》第一千一百六十六条:“行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。”66.监护人责任的一般情形。《民法典》第一千一百八十八条:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成......


·离婚抚养多少年 离婚支付多少子女抚养费
      虽然说父母对未成年子女的抚养义务是法定的,但这并不代表父母就需要一辈子抚养子女,毕竟子女总有长大独立的一天,而在父母年迈的时候反而需要子女来赡养父母。那通常离婚抚养多少年呢?也就是说父母实际抚养子女需要到什么时候为止?请一起在下文中进行了解。一、离婚支付多少子女......


·刑事案件国家赔偿标准是多少
      一、刑事案件国家赔偿标准是多少?最高人民检察院刑事申诉检察厅2019年5月15日下发通知,要求各级人民检察院办理自身作为赔偿义务机关的国家赔偿案件时,执行新的日赔偿标准315.94元。据最高检刑事申诉检察厅有关负责人介绍,《国家赔偿法》第三十三条规定:“侵犯公民人身自由的,......


·缓刑的执行
      《中华人民共和国刑法》第七十五条规定:被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定:㈠遵守法律、行政法规,服从监督;㈡按照考察机关的规定报告自己的活动情况;㈢遵守考察机关关于会客的规定;㈣离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。第七十六条规定:被宣告缓刑......


·北京房屋赠与过户费用如何计算?
      我们在进行赠与房屋的时候,一般是需要进行缴纳过户费用的,一般主要是税费以及公证费的缴纳。每个地区的税费的规定也是有一定的差异的。那对于北京房屋赠与过户费用是有哪些规定呢?下面,我们会为您带来相关的法律知识的介绍。一、北京房屋赠与过户费用房屋赠与需要交的评估费......


·变更抚养权的法律指南
          什么情况下可以变更抚养权?    夫妻离婚后的任何时间内,一方或双方的情况或抚养能力发生较大变化,均可提出变更抚养权的要求。变更子女抚养权一般先由双方协商确定,如协议不成,可通过诉讼请求人民法院判决变更。有下列情形之一的......


·离婚财产保全年限如何申请
      在婚姻生活中,夫妻双方因为各种各样的原因导致夫妻关系破裂。在申请离婚时,涉及各种问题,夫妻共有财产的分割是比较重要的一部分。我国婚姻法对于财产分割有着具体的规定。因为在进行财产分割时,可能会存在诸多困难,使其中一方不能得到较为公平的判决。这种情况下,我们是可以......



·扬州市仲裁机构地址、电话号码、受理办公时间
      名称:扬州仲裁委地址:江都路51号电话:(0514)87900903名称:扬州市劳动人事争议仲裁院......



·南通市看守所
    江苏省南通市看守所地址为南通市星明路,俗称“南通市...看守所”。南通市看守所怎......



·刑事判决书范文怎么写
      刑事犯罪在进入审判程序之后,在审判结束时会发给刑事判决书,是对审判过程和审判结果的记录,对于被告人是有强制性的效力,刑事判决书有严格的格式,必须要按照格式写。下面就是我们为你整理的一篇刑事判决书范文。××××人民法院刑事判决书(......


·最新河北省建筑工程资料管理规程是什么?
      最新河北省建筑工程资料管理规程是什么河北省每一年的建筑工程资料管理规程都会有一些的不同,每一年的相关部门都会在上一年的基础上进行不断地完善。接下来就会您介绍一下最新河北省建筑工程资料管理规程是怎样的,其中又有哪些需要注意的条文。根据省住......


·《保护工业产权巴黎公约》其他有关实质内容
      除了国民待遇和优先权的规定以外,〈保护工业产权巴黎公约〉公约还规定了许多实质内容,在商标方面主要有:(一)商标的独立性。这一点规定在第六条,即在任何一个成员国注册的商标,与在联盟其他成员国注册的商标,包括在原属国注册的商标,是互相独立的。也......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?装饰施工合同范本怎么写?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·通话记录以及短信内容能作为证据吗?
·父亲有单位早病逝。母亲一直享受遗属补助近日母亲去逝了她能有丧葬补助费吗吗san
·家属已经收到拘留通知书了,我们可以到看守所见被拘留的人吗?
·公司已经注销,能否告到那家公
·张律师好,咨询您,惠州博罗石湾名巨山水城毛坏房收设计费是否维
·律师,您好。我同学怀了他男朋友(是她男朋友出差到我们学校这边的时候,他们认识的)的孩子。这个男的,
·我妈妈把30万借给个同村的一个人
·在做保姆时,没有签合同的情况下,主人家三个月未发工资,应该怎么


推荐律师


安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

江苏 姜春律师
副主任 0 执业15年
18261971312

福建 陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376

江苏 刘武律师
法学学士 执业12年
13057670467

广东 张逸律师
副主任律师 
13016625942

上海 黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319

·通话记录以及短信内容能作为证据吗?
·父亲有单位早病逝。母亲一直享受遗属补助近日母亲去逝了她能有丧葬补助费吗吗san
·家属已经收到拘留通知书了,我们可以到看守所见被拘留的人吗?
·公司已经注销,能否告到那家公
·张律师好,咨询您,惠州博罗石湾名巨山水城毛坏房收设计费是否维
·律师,您好。我同学怀了他男朋友(是她男朋友出差到我们学校这边的时候,他们认识的)的孩子。这个男的,
·我妈妈把30万借给个同村的一个人
·在做保姆时,没有签合同的情况下,主人家三个月未发工资,应该怎么

热门城市

·西青区律师
·广西律师
·新北律师
·阿里律师
·玉林律师
·沙坪坝区律师
·徐汇区律师
·宁河区律师
·长治律师
·揭阳律师
·盐城律师
·晋城律师
·五指山律师
·武隆区律师
·欧洲律师
·廊坊律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报