建筑工程劳务合同

发包人(全称)： 以下简称(甲方)

承包人(全称)： 以下简称(乙方)

遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经双方洽商，甲方 ______承建______工程中相关分项工程发包人给乙方实施完成，为明确双方责、权、利的关系，双方协商一致，订立本合同。

一、 工程概况：

1、施工地点：

2、工程名称：

3、建筑规模：

4、结构类型：

二、 乙方承包工程范围：

1、甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由乙方组织人员完成。

2、本工程所需用的机械设备，除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外，其余机械均由乙方自备。

3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如：钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由甲方提供。

4、本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。

三、工程工期要求：

从 ____年___月 ____日至___年 ___月 ___日完工，总工期日历天：_____天，乙方开工前十日内，乙方向甲方提供总进度计划，每月提供月进度计划和每月完成情况报表，乙方按进度计划组织施工，满足甲方的总工期要求，当甲方原因(除人力不可抗力的自然灾害)影响工期或停工待料时，工期相应顺延，超过7天时，按现场实有人数每人每天 ____ 元补偿给乙方工人生活费。

四、质量要求：

1、质量要求：合格 。质量标准：按工程所在地现行施工规范和验收标准。

2、若乙方出现不合格产品时。应返工重做，造成甲方材料损失费用按成本价2倍计算赔付。此赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。

3、乙方在施工过程中若出现材料浪费，按成本价3倍计算赔付，若出现工地材料偷盗变卖等情况，经发现后按原价10倍处罚，情节严重时移交公安机关处理。

五、安全责任：

1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业，做到不蛮干、不冒险、不违章。

2、乙方根据现场情况，按照JGJ59-2011的检查标准，准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。

3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。

4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故，除由保险公司赔偿金额外，其差额由甲、乙双方均等承担。

5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，费用由乙方承担。

6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理，确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。

六、保险约定：

乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险，保险费由甲、乙双方各承担总保险费的50%。

七、劳务单价及计算方法：

1、劳务工资单价：按建筑面积计算：________平方米。 大写：_____平方米计价。(此价中不含税)

注：若不适用塔吊施工，由甲方向乙方每平方米补 __________元作为乙方的二次搬运费。

2、建筑面积计算约定：双方约定按现行定额〔2009〕建筑工程建筑面积计算规范进行计算，确定建筑面积，若因设计变更和业主要求出现工程增减时，费用该增则增，该减则减。

八、保证金的约定：

1、本合同签订进场15日内，乙方向甲方支付履约保证金：________元，大写_____ 。安全保证金：_______元，大写：________。质量保证金一个月内乙方向甲方支付 ______元，大写：________。总保证金：________ 元，大写：________。(各项保证金若甲方使用，按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息，若双方监管则不计息)。

2、保证金的退还方法：当该工程(五栋)基础施工完毕时，退还保证的30%，五栋主体封顶时退还总保证金的30%，五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40%。

九、劳务工资的支付方法：

1、该工程共为五栋，均设有负一层(地下层)，当乙方完成_________m2时，甲方向乙方支付完成工程量的80%的劳务进度工资，续后每月按完成工程量的80%甲方向乙方支付劳务工资。直至全面完工时，甲方向乙方支付总劳务工资的90%，当甲方与业主办完竣工结算时，一个月内甲方向乙方支付总劳务费用的97%，下余3%作为工程质量保修金，保修金一年后付清(不计息)，若逾期不支付按同期同类中国人民银行贷款利率3倍计息，且按月支付此资金利息。注：若属乙方责任出现维修，乙方不按时维修时，甲方有权组织人员维修，发生的费用在乙方保修金中扣除。

2、若甲方未按合同约定支付乙方劳务工资超过7天时，乙方有权停止施工，因此造成乙方的直接经济损失由甲方全额承担。

3、因甲方原因造成合同无法继续履行，由甲方按乙方完成工程量100%结付乙方劳务工资，方可终止合同。

4、因乙方原因不能按时保质保量完成承包工作内容时，甲方向乙方发给通知7日内，应满足甲方的合理工期要求，逾期人员不足时，双方终止合同，按完成工程量的70%结清账务，乙方自动退场。同时履约保证金甲方不予退还。

十、现场管理：

1、工人进场前，由乙方向甲方提交人员花名册(包括：姓名、性别、年龄工种、身份证复印件、上岗证、婚姻状况、身体健康状况)等备案。

2、工人进场需经过2-3天试用期，合格方可续用。

3、甲方配合乙方对进场人员进行劳动纪律、法制、职业道德及甲方有关规章制度的教育。

4、乙方未能提供月工资报表，甲方有权拒绝支付工程劳务费，由此造成损失由乙方承担。

5、乙方派_________驻现场全权代表，负责日常管理，协调工作，落实现场及班组自身的管理制度，具体到位到人。

6、乙方负责人定期到工地与甲方上级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况。

7、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款200元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。

8、乙方与劳动者签订劳务合同，报甲方备案。

9、乙方对该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理制定的各项保证措施、管理细则报甲方备案。

10、乙方未经甲方允许人员擅自撤离现场时，给甲方造成的停工损失，将乙方所交纳的履约保证金不予退还，同时按违约责任执行补偿。

11、乙方人员不爱护现场成品、对已完成的产品不珍惜，人为损坏者，由甲方根据情况予以罚款。

12、不爱护工地公共设施、劳动工具，损坏者处以原价三倍罚款。

十一、违约责任;

甲、乙双方任何单方违约，均按劳动合同总价的0.5%赔偿给守约方。

十二、争议：

若出现争议，双方协商解决，协商不成时，申请双方户籍所在地劳动委员会按合同约定仲裁，合同未明确的按相关法律、法规仲裁。

十三、其他：

1、未尽事宜双方协商解决。

2、本合同一式四份，共___________页，双方签字、盖章、印指纹签订之日起生效，且具同等法律效力。

十四、补充条款：

发包人(公章)： 承包人(公章)：

负责人(签字)： 负责人(签字)：

身份证号码： 身份证号码：

家庭住址： 家庭住址：

联系电话： 联系电话：

资金账号： 资金账号：

以上是我们为您整理的建筑工程劳务合同范本，该合同范本考虑到了建筑施工中可能遇到的多个方面的问题，可谓比较全面。当然，不同地域的建筑工程项目会有不同的政策要求，一个范例不能包含完全。如果您想要了解更加全面的信息，可以咨询的相关律师。

...

·劳动法童工年龄的规定是多大？
      劳动法童工年龄的规定是多大？一、劳动法关于童工的年龄是如何规定的？《劳动法》第15条规定：“禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。”这是法律的禁止性规定，是从青少年健康成长角度考虑的，不存在管理性和生效性之争，违反则为无效。工伤保险、工伤赔偿、工伤认定，应理解为合法有效劳动关系范畴的概念，不应适用于无......

·甘肃工业园区征地补偿标准是怎样的？
      甘肃工业园区征地补偿标准是怎样的？随着城市飞速的发展，一些重大项目的建设需要占用征收大量的土地，对此问题国家制定了相关的法律来对受影响的人进行补偿，甘肃省根据具体状况对补偿作了完善，甘肃工业园区征地补偿标准是怎样的？这些涉及很多规定，的我们结合法规做出了相关解答。一、甘肃工业园区征地补偿标准省政府日......

·企业常见劳动关系问题有哪些？
      企业经营过程中难免会遇到各种问题，但是最大的其实还是人的问题，企业经营的好坏，企业是否有竞争力，还是以人才的竞争优势为导向的，所以各种复杂的劳动关系，才是企业发展的核心。今天我们就来看一下企业常见劳动关系问题有哪些，以备企业可以对症下药。企业常见劳动关系问题有哪些?一、关于工资的问题工资有广义和......

·解聘合同要理赔的情形有哪些
      在聘用关系下，双方往往签订的是聘用合同，而日后如果要是解除聘用合同的话，那么单位也是有可能需要对聘用者进行赔偿的，此时往往适用的是《劳动合同法》中，关于解除劳动合同的赔偿内容。下面就让我们告诉您解聘合同理赔情形有哪些。按照现行规定，用人单位违法解除劳动合同或者按照《劳动法》第24条、第26条、第27条的规......

·《劳动合同法》关于工伤假期规定
      《劳动合同法》关于工伤假期规定(一)工伤假期的定义工伤假期就是指员工发生工伤，需要停工进行治疗并保留薪资的期限。(二)工伤假的核定1、工伤员工的伤害程度、伤害的部位;2、就诊医院出具的有关治疗和休息以及门诊治疗时间的建议;3、实际住院治疗的时间;4、工伤职工所在工作岗位以及工作内容的性质;5、工伤......

·新股申购额度上限如何计算
      新股申购额度上限如何计算新股申购额度上限如何计算1、T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算额度，申购新股额度是怎么算的?例如：2014年6月18日申购新股，市值从6月16日当天开始往前数20个交易日的日均市值。例1：20个交易日内有1天持仓10万元市值，......

·行使探望权要注意什么,有哪些注意事项
      行使探望权要注意什么,有哪些注意事项一、行使探望权应注意什么1、探望两周岁以下的子女，应多考虑直接抚养子女一方的工作、住所、生活情况，主要以该方的方便为原则，探望时间不宜过长，探望次数不宜过多。探望方式上以双方在场较好，如探望一方要求带子女......

·能够继承的遗产包括哪些
      并不是公民生前留下的财产，那么在其去世之后就会转化为遗产，由其合法的继承人来继承的。法律中对能够继承的遗产作出了明确的规定，接下来，我们就一起看看哪些遗产是可以继承的吧。在实践中，公民死后，并不是其所有的财产都可以继承的，根据我国《民法典......

·最新辽宁省阜新市海州区征地补偿标准
      最新辽宁省阜新市海州区征地补偿标准　　辽宁省阜新市海州区土地共有二类：　　一类区片区片范围：韩家店镇：西荒村、韩家店村、民主村、南营子村。　　补偿标准：区片价：58000元/亩;建设用地：58000元/亩;未利用地：46400元/亩。　　二类区片区片范围：韩家......


·威海辩护律师为盗窃案被告人争取了缓刑
          一、被告人基本情况：    被告人杜某某，男，汉族，2005年因犯盗窃罪被判有期徒刑6个月，2015年因涉嫌盗窃被刑事拘留并被逮捕，羁押于威海市看守所。    二、审查起诉辩护意见。......

·北京律师谈公司内部借款纠纷不属于民间借贷
      原告石某某系某环境工程有限责任公司的法定代表人，职务为总经理，被告杨某某曾系该单位的员工。2010年5月4日，杨某某书写借条，该借条载明：今收到人民币贰仟元整（￥2000.00）。2010年6月24日，杨某某书写借条，该借条载明：今借到人民币壹仟元整，￥1000.0......


·江苏省看守所
    江苏省看守所是江苏省公安厅直属行政机构,地址设在六朝古都、江苏省会南京,详细地址在江苏省南京市建邺区清河路9号（绿园宾馆后面）,邮政编码210019,绿园宾馆是江苏省..办案专点，宾馆的后院，就是江苏省看守所。江苏省看守所靠近江东门、汉中门大街，......

·南京经济合同律师
    南京经济合同律师办理经济合同类案件,包括合同诈骗、合同纠纷仲裁、经济合同纠纷、买卖合同、商业合作、建筑工程承包合同、公司股权转让合同等。南京经济合同律师熟悉经济合同纠纷、公司股权及公司收并购实务、企业法律顾问、大宗不动产交易、建筑工程款......


·法人股东转让股权协议应该怎么写？
      法人股东转让股权协议应该怎么写？股权转让协议转让方：(以下称甲方)住址：法定代表人：受让方：(以下称乙方)住址：法定代表人：依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策文件的规......

·我国有传闻证据规则吗
      我国有传闻证据规则吗？我国有传闻证据规则吗?对于中国司法实践中存在的证人不愿作证、审判中大量使用书面证言的问题，传闻证据规则具有可资借鉴的意义。在中国的刑事诉讼中，为保障程序的公正性和诉讼的对抗性，必须根据实际情况确立合理的传闻证据规则，......

·离婚财产案例中法院的判决依据是什么？
      夫妻双方感情破裂，在离婚的时候就涉及财产分割，如果协商不成，只有通过人民法院的诉讼判决进行分割。但是每对夫妻离婚的原因各不相同，拥有的财产状况也各不相同，离婚财产案例中法院的判决依据是什么呢?下面我们为您收集了新婚姻法关于离婚的条款。第三......