在现代法律社会，合同的签订和管理工作是一项特别重要的任务。而建筑工程又关系着国家、公民等等的利益，建筑工程施工合同管理的工作更加重要。相关部门会根据民法典、建筑法等法律规定的范本，还会根据法律法规及其他真实情况的变化对范本进行改变。那么建设工程施工合同管理的范本是什么，的我们在这里为您进行简单的解答。
  
  建设工程施工合同管理范本
  
  发包人(全称)：__________________
  
  承包人(全称)：__________________
  
  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
  
  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：___________________________。
  
  2、工程地点：___________________________。
  
  3、工程立项批准文号：__________________。
  
  4、资金来源：___________________________。
  
  5、工程内容：___________________________。
  
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  
  6、工程承包范围：
  
  _____________________________________________。
  
  二、合同工期
  
  计划开工日期：_________年_________月_________日。
  
  计划竣工日期：_________年_________月_________日。
  
  工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
  
  三、质量标准
  
  工程质量符合___________________________标准。
  
  四、签约合同价与合同价格形式
  
  1、签约合同价为：
  
  人民币(大写__________________) (￥_________元);
  
  其中：
  
  (1)安全文明施工费：
  
  人民币(大写__________________) (￥_________元);
  
  (2)材料和工程设备暂估价金额：
  
  人民币(大写__________________) (￥_________元);
  
  (3)专业工程暂估价金额：
  
  人民币(大写__________________) (￥_________元);
  
  (4)暂列金额：
  
  人民币(大写__________________) (￥_________元);
  
  2、合同价格形式：__________________。
  
  五、项目经理
  
  承包人项目经理：__________________。
  
  六、合同文件构成
  
  本协议书与下列文件一起构成合同文件：
  
  (1)中标通知书(如果有);
  
  (2)投标函及其附录(如果有);
  
  (3)专用合同条款及其附件;
  
  (4)通用合同条款;
  
  (5)技术标准和要求;
  
  (6)图纸;
  
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  
  (8)其他合同文件。
  
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  
  七、承诺
  
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  
  八、词语含义
  
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  
  九、签订时间
  
  本合同于_________年_________月_________日签订。
  
  十、签订地点
  
  本合同在___________________________签订。
  
  十一、补充协议
  
  合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
  
  十二、合同生效
  
  本合同自_________生效。
  
  十三、合同份数
  
  本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
  
  发包人：_________________(公章)承包人：_______________(公章)
  
  法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
  
  _________________________(签字)______________________(签字)
  
  组织机构代码：________________ 组织机构代码：________________
  
  地 址：_______________________ 地 址：_______________________
  
  邮政编码：____________________　 　邮政编码：____________________
  
  法定代表人：__________________　 法定代表人：__________________
  
  委托代理人：__________________　　 委托代理人：__________________
  
  电 话：_______________________　　 电 话：_______________________
  
  传 真：_______________________　 传 真：_______________________
  
  电子信箱：____________________ 电子信箱：____________________
  
  开户银行：____________________　　 开户银行：____________________
  
  账 号：_______________________ 　 账 号：_______________________
  
  经过我们对建设工程施工合同管理范本简单的解答，想必您已经有了了解。该范本对建筑工程施工的内容、必要要求及格式都有了具体的规定。该范本适用于房屋建筑、线路管道等等。合同当事人应当按照该合同签订协议，以保护双方的合法权益。您应该加强法律意识。
  
  ...

·企业和劳动者签订劳动合同，建立了劳动合同协议，约定了固定的时
      企业和劳动者签订劳动合同，建立了劳动合同协议，约定了固定的时间，合同终止有合同到期自动终止，也有合同未到期需要提前终止，要使劳动合同确立的权利义务关系取消，要注意避免产生更多的纠纷，需要签订一份提前终止劳动合同协议书，来约定劳动双方约定的劳动合同终止后双方的金钱往来，权利义务关系......

·人防工程防护设备质量检测管理规定有哪些
      人防工程防护设备质量检测管理规定有哪些？设备质量检测是人防工程防护中的一项重要内容，质量检测的合格与否，关系到人防工程防护设备是否投入民生广泛使用。那么，人防工程防护设备质量检测管理规定有哪些?下文是关于人防工程防护设备质量检测管理规定的详细介绍，请您继续阅读了解。人防工程防护......

·非国家工作人员受贿罪的表现形式有哪些
      就受贿情况来看，现实中不仅国家工作人员会利用自己的职权行贿、受贿，对于非国家工作人员其实也是会有这样的行为的，而一旦达到立案标准，则就会构成非国家工作人员受贿罪，那么您知道这个犯罪的具体表现形式有哪些呢？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。行为人在客观上表现为利用职务上的便利，索......

·工程承包合同样本是什么?
      工程承包合同样本是什么？合同是我们现代选择合作首选的方式，因为签署合同之后合同具有法律效力，能够保障我们自身权益。合同内一定要注明双方签署合同后的责任义务，在协商好确认无误后方可签署，合同如何写是您的烦恼。下面我们来看看，工程承包合同样本是什么？工程承包协议书甲方：乙方：......

·最新的个人土地租赁合同范本
      现代社会，拥有土地使用权与所有权的人不可避免的会有想把土地出租或者转让。而在租赁土地时，那就不可避免的会涉及到法律的约束和管理。所以，个人土地租赁合同是每个租赁土地的人必要要了解并且学会。一份个人土地租赁合同范本，相信会给很多需要土地租赁人士很大的帮助。接下来......

·车位被抵押，能否排除强制执行？
      1.车位虽不属于住宅，但依法属于满足业主住宅需要的必要设施，属于商品房所提供居住功能的必要延伸和拓展。车位使用权与业主居住权密切相关，具有满足居民基本生活需要的属性。对小区业主而言，一定数量的车位、车库的配备，是与其居住权密切相关的一种生活利益，该利益应当受到法......

·破产清算与盘活资产的区别是什么样的？
      破产清算与盘活资产的区别是什么样的？一个公司在经营过程中如果遇到了困难，不少人的第一想法便是向法院提起申请破产的请求，其实对于面临困境的企业来说除了申请破产这条路以外，还可以通过盘活资产的方式来对企业进行改善，当然对于破产清算和盘活资产有着他们各自的特点，那么......

·房屋买卖补充协议书怎么写？
      对于首次购买房屋每个人都存有很多疑虑的，尤其是在成功购房并签订协议之后就怕开发商突然说要和购房的我们签一个房屋买卖合同的补充协议，那么这时候我们就得更加的关注对于房屋买卖补充协议书怎么写这个问题，不是任何一条开发商提出的协议都是我们在购房的过程中必须签署的。甲......

·转贷协议参考格式
      （借款人名称）　　　　关于（项目名称）项目使用　　　　（国家名称）（贷款种类）贷款的转贷协议　　　　年　　月　　日　　　　鉴于（借款人名称）向中国银行（分行名称）分行申请使用（贷款名称）贷款，根据中国银行与（国外银行名称）签订的国外贷款协议（借款人名称），与中......

·债权债务混同的法律定义
      混同，是指债权与债务同归于一人，致使合同关系归于消灭的事实。混同有广义与狭义之分。广义的混同包括三种情形：所有权与他物权归属于同一人；债权与债务归属于同一人；主债务与保证债务归属于同一人。狭义的混同仅指债权与债务归属于同一人。通常所说的混同仅指狭义的混同而言。......

·在法律上怎么争取孩子的抚养权
      在当今这个时代，孩子是一个家庭最为重视的，但是，在现实生活中，很多有孩子的夫妻离婚会给孩子造成一定的影响，在离婚时，应该本着有利于孩子生活的原则确定抚养权应该归谁。那么，在法律上怎么争取孩子的抚养权？接下来我们将为您详细的介绍一下在法律上怎么争取孩子的抚养权这......

·婚外情要承担的责任有哪些
      ?婚姻关系中，一方有婚外情行为的话，无疑是对另一方的背叛，这是会受到道德上的谴责。与此同时，有婚外情的一方也需要实际承担一些法律责任。那到底婚外情要承担的责任有哪些呢？不妨跟随我们一起在下文中进行了解。一、婚外情要承担的责任有哪些如果只是单纯的婚外情只受到道德......


·合同纠纷律师：保险代理合同保存期限是多久
      保险与我们的生活越来越密切，随着社会的发展，保险正被人们所接受，那么保险代理合同保存期限是......


·广东省看守所
    广东省看守所的地址为广州市天河区龙洞柯木塱。广东省看守所主要关押..督办案件......


·假如购房人因卖房人违约而遭遇限购政策，能否要求卖方继续履行合同
      由于买房人因为政策被认定为限购对象，不具备购房的主体资格。依据《民法典》第五百八十条第二款规定，“有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担”，人......

·工伤认定时限中止的情况有哪些？
      工伤认定是劳动者在发生工伤事故之后申请的由劳动保障部门确认是否属于工伤的一个流程。如果在工伤认定之后，确认该劳动者符合工伤认定的条件，该劳动者就可以领取到相应的工伤赔偿。但工伤认定是有一定的时效的，在一定的情况下，该时限可以暂时中止。下面我......

·什么情形下要约失效？
      要约失效，即要约丧失法律效力。要约失效后，要约人不再受其约束，受要约人也终止了承诺的权利。要约失效后，合同即失去了成立的基础，受要约人即使承诺，也不能成立合同。合同法规定，有下列四种情形之一的，要约失效：1、拒绝要约的通知到达要约人时。拒绝......