法律知识

 首页 >>法律知识

现如今,由于开发商的缺乏社会道德心、金钱至上的原则


律师普法 www.csj64.com

现如今,由于开发商的缺乏社会道德心、金钱至上的原则使他们忘记了本身应肩负的责任与义务,为了加强对工程质量的保障,国家出台了建设工程施工管理办法用来保障工程质量,维护房屋市场的风气与秩序。本文就管理办法中的监督管理和建设单位应承担的责任与义务进行了详细的罗列,希望您认真阅读。
(一) 建设工程质量的监督管理
第七条 建设行政主管部门必须加强对勘察设计、施工、监理、构配件生产单位的资格(质)等级、生产许可证和业务范围的管理,监督各单位在资格(质)等级和允许的业务范围内从事活动。
加强对建设单位与发包工程项目相适应的技术、经济管理能力和编制招标文件及组织开标、评标、定标能力的审查。建设单位不具备上述能力的,应委托建设监理或咨询单位代理。
第八条 实行建设工程质量监督制度。凡新建、扩建、改建的工业、交通和民用、市政公用工程(含实施监理的工程)及构配件生产,均应由建设行政主管部门或国务院工业、交通行政主管部门授权的城市或专业质量监督机构实施质量监督。
第九条 建设工程质量监督、检测机构必须具备相应的监督、检测条件和能力,经省级以上人民政府建设行政主管部门、国务院工业、交通行政主管部门或其授权的机构考核合格后,方可承担建设工程质量监督、检测任务。
第十条 国家对工程质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度。抽查工作由国务院建设行政主管部门统一规划和组织。国务院工业、交通行政主管部门和县级以上地方人民政府建设行政主管部门在本专业本行政区域内组织监督抽查。建设工程质量抽查的结果应当公布。
第十一条 建设工程实行按质论价。对质量达到优良等级的工程实行优价;对达不到国家标准规定的合格要求或合同中规定的相应等级要求的工程,要扣除一定幅度的承包价。
第十二条 根据国家有关规定,推行企业质量体系认证制度。企业根据自愿原则可以向国务院建设行政主管部门或其授权的认证机构申请企业质量体系认证。经认证合格的,由认证机构向该企业颁发企业质量体系认证书。
第十三条 根据国家有关规定,对重要的建筑材料和设备,推行产品质量认证制度。经认证合格的,由认证机构颁发质量认证证书,准许企业在产品或其包装上使用质量认证标志。使用单位经检验发现认证的产品质量不合格的,有权向产品质量认证机构投诉。
对尚没有经过产品质量认证的建筑材料、设备等,省、自治区、直辖市建设行政主管部门可以推荐使用。
第十四条 建设工程质量应按现行的国家标准、行业标准规定的质量要求进行验评,未经验评或验评不合格的工程不得交付使用。
第十五条 用户有权就建设工程质量问题,向设计、施工单位查询;向建设行政主管部门反映,有关单位或部门应当负责处理。
第十六条 保护用户权益的社会组织可以就用户反映的建设工程质量问题,建议有关单位或部门负责处理,支持用户对因建设工程质量造成的损害向人民法院起诉。
(二) 建设单位的质量责任和义务
第十七条 建设单位应对其选择的设计、施工单位和负责供应的设备等原因发生质量问题承担相应责任。
第十八条 建设单位应根据工程特点,配备相应的质量管理人员,或委托工程建设监理单位进行管理。委托监理单位的,建设单位应与工程建设监理单位签订监理合同,明确双方的责任、权利和义务。
第十九条 建设单位必须根据工程特点和技术要求,按有关规定选择相应资格(质)等级的勘察设计、施工单位,并签订工程承包合同。工程承包合同中必须有质量条款,明确质量责任。一个住宅单体工程应有一个施工企业负责总包。
第二十条 建设单位在工程开工前,必须办理有关工程质量监督手续;组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审;施工中应按照国家现行的有关工程建设法律法规、技术标准及合同规定,对工程质量进行检查;工程竣工后,应及时组织有关部门进行竣工验收。
第二十一条 建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品的质量,必须符合国家现行的有关法律、法规和技术标准的要求。
第二十二条 房屋建设开发公司除应遵守本办法第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条的规定外,还应建立健全质量保证体系,加强对开发工程的质量管理。
第二十三条 房屋建设开发公司开发经营的工程,必须符合下列基本要求:
(一)工程质量符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求;
(二)出售的房屋,应符合使用要求,并提供有关使用、保养和维护的说明;
(三)对出售的房屋,因其本身的质量问题,在本办法第四十一条规定的期限内负责组织保修。
建设工程施工管理 办法还包含了许多其他方面的规定与管理,感兴趣的的各位可以了解一下,过分地追求利益的最大化而不顾社会道德的沦丧,是对社会对民众不负责任的表现,希望每一个对工程作出承诺的人都能最大程度的保证工程的质量而不是金钱至上,希望建设工程施工管理办法的出台能够更好地抑制不良的风气。更多知识请咨询。


...

·还没有文章
·职务侵占罪与贪污罪的区别有哪些
      利用职务上所形成的便利条件,将原本属于国家或单位的财物非法占为己有,是职务侵占罪与贪污罪的共同特性,这也导致了这两个罪名在司法实践中常常争议很大,容易混淆。那么什么是职务侵占罪,职务侵占罪与贪污罪的区别是什么呢?请跟随我们一起在下文中进行了解......


·芜湖市鱼塘征收标准是什么?
      芜湖市鱼塘征收标准是什么?各区人民政府,江北产业集中区、经济技术开发区、长江大桥开发区管委会:根据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2012〕67号)、省国土资源厅《关于做好新征地补偿标准实施工作的通知》(皖国土资〔2012〕166......


·国际贸易合同质保条款有哪些
      国际贸易合同质保条款有哪些不同的产品有不同的质保条款,一般有以下条款:一、保修:本公司凭随货附上保修单据或直接贴于设备背面上的保修贴纸,提供一年的全免保修服务.1.经由我公司技术人员初步确认为本公司产品质量问题后,客户将产品返回,最后确诊为......


·劳动能力鉴定结论多长时间作出
      要是劳动者需要申请进行劳动能力的鉴定,那么此时最好先了解清楚申请劳动能力鉴定需要准备什么,该如何提出申请。同时也不好忘了,对于劳动能力鉴定结论,法律规定应当在多长时间内作出,接下来,我们就来为你详细解答一下这个问题。一、劳动能力鉴定结论多长......



·涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释
      1、对“是否用于夫妻共同债务”进行合理的举证责任分配。夫妻一方因日常生活所需的举债可以直接认定为共同债务,超出日常生活所需的大额举债,则由债权人和举债人证明该款项用于夫妻共同生活。在实践中,非举债方可以通过收集日常生活开支明细等证据,证明共同......


·泰州律师谈债权债务案件中唯一住房的处理方式
      马某某拖欠21个债权人300多万元的债务,其只拥有一套评估价值为67万元的房产,如果拘泥于马某某生存权的保护,对房产不做拍卖处理,则所涉21个债权人300多万元债权的实现将遥遥无期,不利于债权人合法权利的保护和社会经济秩序的维护。反之,如果拍卖马某某的......



·南京离婚律师
    南京离婚律师倡导理性解决离婚问题,为和谐家庭的建设保驾护航。南京离婚律师致力于婚姻领域案件,常年提供婚姻家庭、婚姻继承、婚姻诉讼等方面法律服务。南京离婚律师代理婚姻家庭纠纷案件,包括离婚财产、财产分割、保全、抚养等婚姻诉讼。为当事人处理......


·苏州市看守所
    江苏省苏州市看守所地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路390号,故俗称“苏州市黄埭看守所”。苏州市看守所分为四个,分别为苏州市..看守所、苏州市第二看守所、苏州市第三看守所、苏州市第四看守所,均由于苏州市.监管支队管理。苏州市各看守所的定......



·很多购房者之所以选择购买小产权房,都是因为小产权房的价格低廉
      很多购房者之所以选择购买小产权房,都是因为小产权房的价格低廉。但由于小产权房并不属于我国法律中规定的房产类型,因此很多时候都是不受保护的。那么当事人购买小产权房受法律保护吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、购买小产权房受法律保护吗房......


·现实中,如果产生了劳动合同方面的纠纷,此时当事人可以通过各种
      现实中,如果产生了劳动合同方面的纠纷,此时当事人可以通过各种途径进行解决。但此时要想获得有利的结果,当事人最好是能够提供相应的证据。根据我国法律的规定,劳动合同纠纷提供什么证据呢?本文将对这个问题为你做详细解答。一、劳动合同纠纷提供什么证......


·商标注册申请费用要多少
      商标注册申请费用要多少商标注册申请费用根据申请事项而定,申请注册的,一般按300元/件的标准收取。具体如下:根据《关于调整商标注册收费标准的公告》规定,有关商标注册收费标准具体如下:(一)受理商标续展注册费为500元。(二)变更费收费标准......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?现如今,由于开发商的缺乏社会道德心、金钱至上的原则

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·陡沟人民法院和市中区人民法院有什么区别
·你好,我去洗浴中心洗澡,因为2块钱跟收银员干起来了,不小心把吧台后面的一副画,刮
·离婚了,咨询地产
·配合法院执行过程中,被执行人受伤
·女儿告父亲要求履行赠与义务,将房产过
·周律师你好,我姓白,我想咨询一下夫妻离婚如果两个人协商不了,
·我的车逾期被担保公司扣车,现在已经将全部贷款额还清但是担保公司就是不还车我该怎么
·你们接证券股市维权案么?
·女方大陆现在香港结婚了,女方在大陆买了一套房,女方自己出的全款,/span>
·食物中毒死亡,有这样规定吗
·必须结扎吗,我是农业户口生二胎后孩子上户口必须要结扎吗
·高速公路追尾交通事故責任如何劃分?


推荐律师


上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

浙江 何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

安徽 黄贤柏律师
法学学士 执业14年
15551750882

浙江 温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
18667830319

·陡沟人民法院和市中区人民法院有什么区别
·你好,我去洗浴中心洗澡,因为2块钱跟收银员干起来了,不小心把吧台后面的一副画,刮
·离婚了,咨询地产
·配合法院执行过程中,被执行人受伤
·女儿告父亲要求履行赠与义务,将房产过
·周律师你好,我姓白,我想咨询一下夫妻离婚如果两个人协商不了,
·我的车逾期被担保公司扣车,现在已经将全部贷款额还清但是担保公司就是不还车我该怎么
·你们接证券股市维权案么?
·女方大陆现在香港结婚了,女方在大陆买了一套房,女方自己出的全款,/span>
·食物中毒死亡,有这样规定吗
·必须结扎吗,我是农业户口生二胎后孩子上户口必须要结扎吗
·高速公路追尾交通事故責任如何劃分?

热门城市

·乌海律师
·
贵州律师
·
玉树律师
·
杭州律师
·
东城区律师
·
五家渠律师
·
闵行区律师
·
海外律师
·
自贡律师
·
济宁律师
·
路环岛律师
·
克孜勒苏律师
·
常州律师
·
鹤岗律师
·
荆州律师
·
丰台区律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报