法律知识

 首页 >>法律知识

工期索赔内容有哪些


律师普法 www.csj64.com

工期索赔内容有哪些? 一、工期索赔的内容:
  索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。
  (一)承包人工期索赔的目的
  承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
  (二)发包人解决工期延长的解决办法
  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;
  2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
   二、工期索赔注意事项
  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
  (一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
  (二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
  (三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
  (四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
  以上就是我们为您提供的关于工期索赔内容的相关信息,我们知道,工期索赔是由承包人提出的,它需要在合同约定的时间内提出,且承包人提出索赔应提供充分切实的证据,如果发包人未能认可承包人提出的索赔要求,可以通过诉讼的方式进行索赔。...

·要做工伤鉴定在什么地方
      工伤鉴定对于劳动者来说是很重要的。在现实生活中,因为工伤而引发的劳动纠纷不在少数。这当中,有很大一部分原因是因为劳动者本人对工伤鉴定的相关事宜并不清楚,以至于到最后耽误了维权的最佳时间。对于工伤鉴定,您首先要知道去哪里做。下面我们就为您介绍要做工伤鉴定在什么地方?一、要做工伤鉴定......


·对工伤鉴定不服行政复议申请书范文怎么写
      尽管说我国的工伤鉴定有着非常严格的要求和鉴定技术,一般来说,鉴定的结果是比较正确的。但是,如果当事人如果对于鉴定的结果不满意的话,也是可以依法申请二次鉴定的。不过,申请二次鉴定的话,是需要提交一份申请书的。下面,我们就给您介绍对工伤鉴定不服行政复议申请书范文是什么?一、对工伤鉴定......


·工伤认定决定书是县级市级决定的吗?
      在现实生活中,申请进行工伤认定的情形是十分常见的,这也是由于在职工受伤后,若没有进行工伤认定,则不能要求得到赔偿决定的。有些不了解相关法律知识的朋友认为工伤认定决定书是县级市级决定的,事实是否确实如此呢,现在就来一起了解下吧。一、工伤认定决定书是县级市级决定的吗?工伤认定决定书......


·事实劳动关系举证责任是有哪一方承担?
      在现代这个社会,您都知道,劳动关系的确立的时候,有一种情况是事实劳动关系,这种情况主要是因为没有签订劳动合同,在我们的现实生活中,需要认定事实劳动关系的时候都是因为发生了争议。那么,事实劳动关系举证责任是由哪一方承担?接下来我们将为您详细的介绍一下事实劳动关系举证责任是由哪一方承......


·辞退入职满一年的员工是否支付赔偿金
      辞退入职满一年的员工是否支付赔偿金用人单位与劳动者解除劳动关系,没有任何合法理由,也没有支付经济补偿或者没有履行合法程序,劳动者不存在《劳动合同法》第三十九条规定的情形,可以认定该用人单位行为属于《劳动合同法》第八十七条规定的违法解除的情形,应该支付赔偿金。......


·环境侵权案件中财产损失的计算
      财产损失是因污染环境、破坏生态行为直接造成的财产毁损或价值减少,以及为保护财产免受损失而支出的必要的、合理的费用,还可以包括符合法律规定的间接财产损失。财产损失赔偿额基本范围包括:(一)固定资产损失;(二)流动资产损失;(三)农产品财产损失;(四)林......


·不支付抚养费怎么办
      不支付抚养费怎么办?1、具体要看离婚是在法院诉讼调解离婚还是在民政部门婚姻登记机关办理协议离婚,如属前者可以依据调解书申请执行,后者还需到法院就抚养费进行起诉。由于法律没有赋予民政部门的离婚协议以强制执行力,你并不能依据离婚协议向民政部门或法院申请强制执行......


·委托合同要式合同两者的关系是怎样的?
      委托合同要式合同两者的关系是怎样的?找专长律师:交通事故律师医疗纠纷律师刑事辩护律师知识产权律师土地房产律师委托合同是我们生活中常见的合同类型之一,关于委托合同有很多不同的情形,有许多需要进行委托合同制定和签订的朋友们在询问:委托合同要式合同两者的关系是怎......


·不服罚款、拘留决定的复议申请书
      复议申请书申请人:A,女,××岁,××市××厂干部,住本市××路××号。请求事项:(应祥述事实经过,此略。)正是基于以上事实,申请人认为××市××区人民法院作出的罚款决定有误。请求上一级人民法院进行复议,依法变更原决定。此致××市××区人民法院申......


·克扣工资的法律后果有哪些
      劳动者辛勤工作,最怕的就是到发工资的时候,单位不按时支付或者克扣工资。劳动合同法等法律中对劳动者的权益是作出了较多保护的,那要是单位克扣工资的话会有哪些法律后果呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。《劳动法》第九十一条:“用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一......


·土地使用权主体变更限制条件有哪些?
      土地使用权主体变更限制条件有哪些?我国的土地所有权属于国家所有,而使用权可以通过出让或转让的方式获得,但是土地的使用权人拿到土地的使用权后如果无力开发或不再具有原定需要是否可以将其使用权转让给他人呢,这就需要我们来了解一下土地使用权主体变更限制条件有哪些的问题......


·房产评估价格的标准是什么
      二手房交易的买卖双方在进行买卖之前,卖方会想要了解自己的房屋大概值什么价,而作为买方就会想知道自己花的钱买了此房屋到底值不值,所以一般情况下,双方会做房产评估,那么房产评估价格的标准时什么呢?请从的我们整理的下文中进行了解。一、房产评估价格的标准什么对于不......



·刑案中“本院认为”的内容能不能用于民事案件?
      一、基本案情2017年8月5日,许某为其机动车在保险公司投保了第三者险。2017年10月10日,许某驾......



·南京信用证诈骗罪律师
    南京信用证诈骗罪律师办理有关信用证等金融票据犯罪案件,包括伪造、变造、欺诈、作废......



·行政诉讼起诉书
      原告:    名称:____  地址:______________  电话:___    法定代表人:姓名:_________________  职务:___    委托代理人:姓名:______  性别:______  年龄:___   ......


·房屋买卖纠纷调解协议书注意事项有哪些?
      房屋是日常生活中所必不可少缺少的,是为了满足修建住宅、仓库、工厂、牲畜或其他用途而必须要修建的建筑物。在现实生活中,房屋买卖的例子随处可见,在双方当事人协调合一达成后,需签订房屋买卖纠纷调解协议书,方便日后在出现纠纷后能及时提取证据,保护当......


·地下车库买卖合同的范本
      地下车库买卖合同的范本一、地下车库买卖合同的范本地下车库买卖合同甲方(出卖人)身份证号码乙方(买受人)身份证号码经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库一事达成如下协议:1、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库(建筑面积......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工期索赔内容有哪些

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·怎样向珠海市第二看守所在押人员汇生活费
·我家门前被邻居喂鸭子,,长期臭气熏天,她说是她家的地,应该怎么解决,求办法
·宝宝5个月,如果离婚抚养权会属于女方吗
·您好,我想咨询一下家人被拘留情况,我是他的家属
·今年一月在网络购物,付款后商家不发货不退款也不处理问题,直到
·关于我村祠堂改做学校,现村民要求归还
·我和当事人目没有领证,现在因被案子牵连被四川凉山彝族自治州德
·我老公今天早上开车撞了骑摩托车的人现在已经报警人也送医院了,我想问如果人一直昏迷不醒我们需要做什


推荐律师


江苏 姜舂律师
副主任 执业15年
18261971312

广东 魏向阳律师
副主任 
13147094815

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

江苏 姜春律师
副主任 0 执业15年
18261971312

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

·怎样向珠海市第二看守所在押人员汇生活费
·我家门前被邻居喂鸭子,,长期臭气熏天,她说是她家的地,应该怎么解决,求办法
·宝宝5个月,如果离婚抚养权会属于女方吗
·您好,我想咨询一下家人被拘留情况,我是他的家属
·今年一月在网络购物,付款后商家不发货不退款也不处理问题,直到
·关于我村祠堂改做学校,现村民要求归还
·我和当事人目没有领证,现在因被案子牵连被四川凉山彝族自治州德
·我老公今天早上开车撞了骑摩托车的人现在已经报警人也送医院了,我想问如果人一直昏迷不醒我们需要做什

热门城市

·伊春律师
·定安律师
·东丽区律师
·扬州律师
·中山律师
·渭南律师
·云浮律师
·江门律师
·儋州律师
·铜川律师
·新疆律师
·楚雄律师
·浦东新区律师
·海北律师
·南宁律师
·天津律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报