工程欠款单的追回需要注意哪些问题

工程欠款单的追回需要注意哪些问题 一、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。
  工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款，质保金。首先在签订施工合同时，尽管相对甲方，施工方处于不利的地位，但是还是要据理力争，争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为，在工程进展过程中，施工单位享有主动权，如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主，因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者，在工程进行过程中，
  一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形，不能碍于情面，而不及时提出，应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动，
  二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者，对于工程款的支付状况要及时核对，必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。
   二、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。
  这个策略的背景是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此，如果签订了这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象，施工企业可以针对具体情况要求法院宣告合同无效。因为一旦合同无效，就存在返还工程款的问题，而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还，而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可)。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来，为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。
   三、合理合法顺延公司促使工程款支付。
  在律师接触的工程欠款案件中还普遍存在一个问题：承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此，如果出现了逾期付款的问题，施工企业应当充分利用法律赋予承包人的顺延工期的权利。此时，承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务(或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据)。发包人在合理期限内未履行付款义务，施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失，并告知其相应顺延工期。如果施工企业履行了合法的程序，那么就可以避免因为工程款拖欠后，陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索赔的两难境地。
   四、工程垫资应当做好约定确保合法化。
  施工企业垫资施工是目前建筑市场的一种常见现象。对此，我国法律之前曾命令禁止，但是随着建筑市场的开放，垫资施工逐渐被认可。如果确实需要垫资施工，一是选择垫资的形式，如大型项目根据本律师的经验可采取BOT特许经营、EPC等交钥匙工程形式来签订协议，这些形式是目前我国法律认可，可以获得法律的保护;二是对于小型工程，一定要明确垫资的数额、支付期限、利息、垫资返还等细节。如果忽视了这些细节，那么垫资一般被法律视为工程欠款，施工企业的其他合法权益就得不到充分的保护。
   五、如何处理政府工程的审计报告价格与合同价格矛盾。
  对于政府投资工程需要对工程造价进行审计，因此本律师在办理案件中遇到过业主建设单位要求按照审计报告价格结算工程款的。一般对于这类纠纷，一是可以依据合同的约定，如果合同中约定了工程价格按照政府审计报告结算的，那么应当按照审计价格来计算，据本律师所知，目前大部分规范运行的政府工程都在合同中约定了这个条款，防止发生争议;二是如果合同没有约定按照审计价结算，那么业主建设单位提出按照审计报告结算工程款是违法的，法律不予认可。
  面对工程欠款单一定要积极、冷静。在签订工程欠款单时，认真的阅读合同的内容，避免发生一些关键内容的遗漏。积极的向欠款方主张权利，在适时地时候寻求法律的帮助，运用法律手段解决问题。处了运用法律的手段来解决问题外，还可以寻求政府的帮助，向政府表明自己的情况，政府应会帮助需要帮助的社会团体。...

·未签劳动合同双倍工资差额怎么计算的？
      未签劳动合同双倍工资差额怎么计算的？双倍工资支付，没有差额的，如果低于最低工资，至少补齐分别计算。《劳动合同法》第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自......

·公司年底辞退员工还有年终奖么
      公司年底辞退员工还有年终奖么是否发放年终奖，属于用人单位的工资自主权，但是如果劳动合同或者公司规章制度里有员工年终奖数额或者计算方式，且劳动者付出了劳动，就应该得到相应的年终奖金。在实践中，如果劳动者想保护自己的“年终奖”，就应该和用人单位签订周密的劳动合同，并对年终奖进行细致约......

·老板一直拖欠工资不给怎么办可以报警吗
      可以报警，但没有什么作用，不建议大家报警。遇到拖欠工资的，应当先向当地劳动局投诉，经劳动局通知后，用人单位仍不支付的，可以报警，控告老板的违法犯罪行为。劳动合同法明确规定，用人单位应当按照国家规定和劳动合同约定及时足额发放劳动报酬。如果用人单位与劳动者在劳动合同中约定工资为每月10......

·学校劳动保障管理规定的内容介绍
      我们从一出生就进入幼儿园，然后是小学、初中、高中、大学，一步步完成我们的学业。不难发现我们总需要受到法律法规、校纪校规的约束，那么我们从小上到大的学校里的老师、食堂阿姨、看门的老爷爷和保安叔叔等等他(她)们收到什么约束呢?相信您都知道这些人员都是属于学校教职工的范畴，他(她)们理所当然......

·人防工程质量保证措施具体有哪些
      人防工程质量保证措施具体有哪些？人防工程的修建对抵抗侵略战争具有重大的意义，它可以用来储备物力人力，为人民提供一个十分良好的庇护。正是由于该工程具有较大的存在价值，人防工程的质量则显得尤为重要。下面我们将给您介绍人防工程质量保证措施具体有哪些?一、人防工程介绍......

·采购合同关于付款违约诉讼有哪些
      在采购时，往往需要通过签署合同来保障双方的权益。当遇到一方付款违约的情况时，就需要通过法律的手段来解决，这时就牵涉到诉讼这个比较陌生的名词。那么，采购合同关于付款违约诉讼有哪些?下面就由本站我们来带你了解一下。一、诉讼流程1、首先你要准备起诉状，各项证据材料......

·企业改制工伤补偿标准是多少?
      企业改制工伤补偿标准是多少?1、从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资;2、保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工......

·番禺的行政拘留所在哪里?
      番禺的行政拘留所在哪里?提及行政拘留大部分人会觉得陌生，不清楚行政拘留的含义，以及行政拘留所具有的基本职能。如果您的家人不幸因故进入行政拘留所，那么了解行政拘留所相关知识会让您减少焦虑的情绪，更好地帮助家人面对困境。今天本站我们就“番禺的行政拘留所在哪里?”这......

·家暴严重起诉可以坐牢吗
      可以，如果构成轻伤需要判处3年以下有期徒刑。致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪;组织出卖人体器官罪】故意伤害他人身体的，......

·离婚诉讼允许缺席判决吗
      诉讼过程中，要是被告不出庭的话，通常法官是会做出缺席判决的，当然前提是被告不出庭对案件的调查不会造成影响。那要是离婚案件，离婚诉讼允许缺席判决吗？我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答。一、离婚诉讼允许缺席判决吗一般的民事诉讼可以全权委托代理人或者代理律......

·云南省征地补偿标准是什么？
      云南省征地补偿标准是什么？云南省征地补偿标准是什么?征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素......

·处理交通事故要注意的有四点：(1)要采取正确的措施
      处理交通事故要注意的有四点：(1)要采取正确的措施，发生交通事故后，无论对于肇事方还是受害方，如何采取争取的处理措施应当说是至关重要。(2)要配合交警进行事故认定，并对事故责任问题据理力争。(3)要注意记录事故处理的过程，并保留相关单据。要对事故处理的过程做一个全程记录......


·合肥市全部看守所地址、电话汇总表
      合肥市所有的看守所地址、电话整理如下：1.安徽省看守所地址：合肥市双凤梅冲湖路与阜阳路交......


    老人没有立遗嘱财产如何继承分配老人没有立遗嘱，按照法定继承规则对遗产进行继承。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日......
    法定担保物权包括了什么内容担保物权是指在借贷、买卖等民事活动中,债务人之外的第三人将特定的资产当做履行合同债务的担保。债务......
    法院对窝藏罪既遂一般会判几年？法院对窝藏罪的判刑是会按照犯罪的最终结果来进行判刑的；根据《中华人民共和国刑法》第三百一十......