签订建设工程合同不仅是为了保障双方的合法权益也是合同纠纷发生时处理纠纷的主要依据。合同纠纷案件也是近年来高发的一类案件，那么这一类案件适用哪些法律呢?接下来，我们将向您详细介绍下建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释的主要内容，供参考。
  
  建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释
  
  根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。
  
  第一条　建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：
  
  (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
  
  (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
  
  (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
  
  第二条　建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
  
  第三条　建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
  
  (一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;
  
  (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
  
  因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
  
  第四条　承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
  
  第五条　承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
  
  第六条　当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
  
  当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
  
  当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
  
  第七条　具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。
  
  第八条　承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
  
  (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
  
  (二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
  
  (三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;
  
  (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
  
  第九条　发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
  
  (一)未按约定支付工程价款的;
  
  (二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
  
  (三)不履行合同约定的协助义务的。
  
  第十条　建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
  
  因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
  
  第十一条　因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。
  
  第十二 条　发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
  
  (一)提供的设计有缺陷;
  
  (二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;
  
  (三)直接指定分包人分包专业工程。
  
  承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
  
  第十三条　建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
  
  第十四条　当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
  
  (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
  
  (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
  
  (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
  
  第十五条　建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
  
  第十六条　当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
  
  因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
  
  建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
  
  第十七条　当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
  
  第十八条　利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
  
  (一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;
  
  (二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;
  
  (三) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
  
  第十九条　当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
  
  第二十条　当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
  
  第二十一条　当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
  
  第二十二条　当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
  
  第二十三条　当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
  
  第二十四条　建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
  
  第二十五条　因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
  
  第二十六条　实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
  
  实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
  
  第二十七条　因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。
  
  保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
  
  第二十八条　本解释自二○○五年一月一日起施行。
  
  施行后受理的第一审案件适用本解释。
  
  施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的，以本解释为准。
  
  以上内容是建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释的主要内容。出台法律问题的解释是为了更好地为处理合同的纠纷提供一个指导和依据，让建筑工程施工合同纠纷案件适用的法律更加明确，让纠纷处理变的快捷简单。法律问题解释是法律条文的一种补充，也是为了更加明确法律条文的适用范围。如果还想了解更多法律知识，您可以咨询莱芜律师。
  
  ...

·公司辞退员工补偿协议
      公司辞退员工补偿协议用人单位在员工工作一段时间后，通过全方面观察的员工的工作处理方式，发现员工不适合单位的岗位工作，或员工在工作期间，犯了无法弥补的错误导致公司遭受巨大损失，经过综合地慎重考虑，决定解聘(开除)该员工。在这一过程中，公司辞退员工需要签订补偿协议。下面由我们为您介绍......

·拖欠工资该怎么办
      劳动者的工作目标就是工资，因此拖欠工资的行为是最可恨的。在现实生活中很多人为了讨要工资选择自杀或者与老板同归于尽，每每看到这样的新闻我们就觉得惋惜。那么拖欠工资该怎么办呢？我们为您整理了这篇文章，为您详细的介绍这方面的知识，一起来了解一下吧。一、拖欠工资怎么办1、《劳动法》第五......

·茶楼使用童工的处罚措施有哪些？
      从事服务行业由于人员流动性比较大，用人的单位很少会仔细核对员工的身份证件，因此使用童工的情况很多。茶楼使用童工，不管是否明知对方年龄不符合法律规定，都是会受到处罚的，只不过会根据情节是否严重来判断罚款的金额问题。为了维护未成年人的合法权益，我们在带您一起了解一下吧。一、茶楼使用......

·工程质量问题等级具体有哪些
      工程质量问题等级具体有哪些分类？随着我国城市化进程的持续深入，工程建设规模逐年增加。而工程质量始终关乎千千万万人民的切身利益，甚至关乎整个国家的形象。因此，我国为了规范工程验收程序，特实行了工程质量问题等级机制。那么，工程质量问题等级具体有哪些分类？下面我们将为您详细解答。一......

·刑事案件法定减轻处罚情节有哪些？
      我们发现对于刑事案件当中的犯罪分子，量刑处罚的时候有些情况下是从轻处罚，而有些情况下则是减轻处罚。那究竟什么是减轻处罚呢?而法律中规定可以对罪犯减轻处罚的情节又有哪些呢?可能很多人都不太了解，下面我们就来为您做详细介绍吧。一、什么是减轻处罚减轻处罚是指判处低......

·污染环境罪的量刑标准
      根据刑法第三百三十八条及修正案（八）第四十六条的规定，违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处......

·怎样追回民间非法集资，法律依据是什么？
      非法集资是一种非法行为，故而只要一经核实，非法集资者除需如数返还集资数额外，还需支付罚款并且承担相应的刑罚。在司法实践中存在的问题是，一般不能及时发现集资行为是非法集资，发现后可能集资者已经逃跑。该怎样追回民间非法集资，法律依据是什么?一、非法集资的钱怎样要回......

·城市房屋拆迁的补偿与安置
      1.房屋拆迁补偿的对象和范围　　修改后的《城市房屋拆迁管理条例》把拆迁补偿的对象仅限于被拆除房屋及其附属物的所有权人。　　房屋拆迁补偿的范围是被拆除的合法房屋及其附属物。拆除违章建筑、超过期限的临时建筑不属于拆迁补偿的范围。未超过批准期限的临时建筑属于补偿的范......

·一方在离婚时失去了抚养权怎么办
      失去了抚养权意味着日后的日子里面，就不能由自己亲自抚养子女长大了，没有伴随子女成长对于有些人来讲可能会感到遗憾。那实践中要是一方在离婚的时候失去了抚养权怎么办呢?这方面可能很多人都不是很清楚，下面就让我们来为你做详细解答吧。一、一方在离婚时失去了抚养权怎么办1......

·取保候审是检察机关办理吗
      取保候审是检察机关办理吗取保候审是我国法律规定的一种强制性措施，只要犯罪分子满足一定的条件，家属就可以申请对其进行取保候审。很多人就问过我们，取保候审是不是去检察院办理了?这个问题，我们下文做了解答，供您做一个了解。一、取保候审是检察机关办理吗虽然我国法律......

·承揽合同的种类及主要条款
      承揽合同的种类主要有以下几种：一、加工合同。是承揽人依制作人的要求，用制作人的材料为制作人生产特定产品的合同。二、定作合同。是承揽人依制作人的要求，用承揽人提供的材料为制作人制作特定产品的合同。三、修缮合同。是承揽人为定作人修缮房屋的合同。四、修理合同。是......

·证据保全法条有哪些？民事诉讼证据保全条件是什么？
      证据保全法条有哪些？民事诉讼证据保全条件是什么？一、证据保全法条有哪些?根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十四条之规定：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全，人民法院也可以主动采取保全措施。待保全的事实材料应当是能够......


·泉州市看守所网上预约律师会见手续、程序
      泉州市看守所会见办公时间：上午8:00—12:00下午2:30—5:30（节假日除外，夏令时调整为下午3:00......


·广州市海珠区看守所
    广州市海珠区看守所详细地址：广州市海珠区南洲路655号，罗马家园东侧。联系电话，市区......


·泸州市长亲自指示机场拆迁进程
      泸州市长亲自指示机场拆迁进程　征地拆迁律师团队收集整理报道：　　2016年9月27日，泸州市委在南苑会议中心召开常委(扩大)会议，专题听取加快城市发展工作落实情况的汇报，研究部署下一步工作。泸州市委书记蒋辅义主持会议并讲话。泸州市委副书记、市长刘......

·刑事诉讼法未成年的规定是什么
      对未成年人成长教育的保护，在我国的诸多法规当中都有体现，因此在刑诉法当中对未成年人庭审的程序就有着特别的规定。法院在审讯未成年人犯罪的时候，不会像审理自然人犯罪一样，是有着特殊的法庭程序的。下面我们就为您介绍一下刑事诉讼法未成年的规定是什么......

·一般而言，由于买受人可以现场勘查，现房销售的商品房面积误差的
      一般而言，由于买受人可以现场勘查，现房销售的商品房面积误差的问题比较少，但是期房建成后的实测面积与合同约定的面积经常发生误差问题，很多时候面积误差还比较大，这严重影响买受人的合法权益。那么对于买受人而言，该如何解决房屋面积误差大的问题呢？以......