法律知识

 首页 >>法律知识

工期索赔的依据有哪些


律师普法 www.csj64.com

工期索赔的依据有哪些?工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
   一、工期索赔的具体依据
  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:
  (1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
  (2)合同双方认可的详细进度计划;
  (3)合同双方认可的对工期的修改文件;
  (4)施工日志、气象资料;
  (5)业主或工程师的变更指令;
  (6)影响工期的干扰事件;
  (7)受干扰后的实际工程进度等;
   二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:
  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
  (7)专用合同条款中约定的其他情形。
  因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
  以上便是工期索赔的依据有哪些的内容,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件,如果建筑工程在日常工作中,为了我们自身的合法权益,做好工期进度计划,一般情况是不会延误工期的。...

·劳动者工伤鉴定后几个月赔偿?
      在劳动者的日常劳动过程中,如果劳动者从事的是高度危险的工作很容易发生工伤事故。如果劳动者不幸发生了工伤事故需要首先申请进行工伤鉴定,在确定了工伤等级之后劳动者才能拿到工伤赔偿。下面我们就为您总结了工伤鉴定后几个月赔偿的相关法律知识。一、工伤鉴定后取得赔偿金的时间工伤伤残鉴定结......


·为什么工资发了五险一金看不到?
      按照规定,只要是和用人单位建立劳动关系的劳动者,用人单位都要为其缴纳五险一金。五险一金是劳动者基本工资的构成部分,应该体现在每月的工资单上。为什么工资发了五险一金看不到?五险一金能否换成工资?针对这些关于五险一金常见的问题,我们简单和您聊一聊。一、五险一金能折换成工资么?1、五......


·《劳动合同法》规定劳务派遣一般实施在什么地方
      劳务派遣是日常生活工作中经常见到的一种用工方式。由于其方便高效等多种原因而经常被用工方采用。但是《劳动合同法》规定劳务派遣一般实施在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位。即法律对于劳务派遣的范围是有明确的规定的。我们接下来就为您带来我国关于劳务派遣的相关法律法规。一、劳动合同法劳......


·工伤伤残鉴定关乎到哪些赔偿费用?
      职工在遭遇工伤事故后,如果伤害程度较重,给正常的工作生活带来不便、甚至较大影响的,将会对职工的身体状况、经济收入乃至整个家庭的稳定和谐形成较大打击,因此,要求给予相应的工伤赔偿是职工应积极争取的合法权益,而赔偿数额的大小又与工伤鉴定的结论密切相关,那么,工伤伤残鉴定关乎到哪些赔偿......


·外省的起诉离婚请哪里的律师?
      夫妻双方如果无法将婚姻继续经营下去,最好的方法就是选择协议离婚。但由于在离婚时会涉及到财产和孩子的抚养权归属问题,所以许多夫妻在离婚时会因为这些问题无法达成一致的意见只好起诉离婚。一般来说,打官司会请当地的律师,这样比较方便,但如果夫妻双方不在同一个省份,那外......


·单位负责人纵容随意排污是否构成污染环境单位犯罪?
      对于污染环境单位犯罪认定的具体情形,刑法第338条和两高相关司法解释并未作出明确规定,应当结合刑法关于单位犯罪的一般规定和相关解释进行认定。刑法第31条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人判处刑罚”。  最高法院《全国法院审......


·刑事辩护--刑事律师的业务之首
      辩护业务是律师办理刑事案件的主要业务,根据法律规定,律师在刑事案件中可以接受刑事案件犯罪嫌疑人的聘请,为其提供法律咨询,代理申诉、控告,申请取保候审,接受犯罪嫌疑人、被告人的委托或者人民法院的指定,担任辩护人,接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委......


·劳动合同法工伤连带赔偿责任怎么认定?
      在最新《劳动合同法》中,加入了派遣用工的相关规定。如果派遣工在工作岗位上发生工伤,用人单位是否要承担工伤连带赔偿责任?劳动合同法工伤连带赔偿责任是怎么说的?我们就此整理了相关法律知识,下面我们一起做个大致了解吧。一、劳务派遣单位的工伤赔偿责任《中华人民共和......


·土方工程施工合同范本
      土方工程施工合同范本怎么写土方工程施工合同范本甲方:(发包方)______________________________________________________乙方:(承包方)______________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程......


·农民工劳动关系法律依据有哪些?
      依法治国一直是中华人民共和国的治国理念,作为中国公民,我们在遵守法律的同时还应该对法律进行学习,了解法律的内容得知应该如何来维护自身的权益。劳动关系在当前社会是非常重要的,但是很多人不知道农民工劳动关系法律依据有哪些,这样就容易出现问题。一、农民工劳动关系法......


·什么是级别管辖?确定级别管辖的因素是什么?
      它是指,上下级法院之间在审理第一审刑事案件上的权限分工。确定各级法院级别管辖的因素是:案件的性质;罪行的轻重和可能判处的刑罚;案件涉及面及社会影响;各级法院的职责条件等。...


·在我国,农村的土地是归集体所有的。不过,如果是为了公共利益或
      在我国,农村的土地是归集体所有的。不过,如果是为了公共利益或者其他法定原因,国家可以征收农村集体土地上房屋。同时,为了保障被征收人的利益,国家应当给予相应的补偿。接下来,您就和我们一起来了解下合肥市农村集体土地上房屋征收与补偿条例吧。《合肥市农村集体土地上房......



·南京市第三看守所可以送钱送衣物吗?
      南京市第三看守所可以送钱,总数不能超过2000元,家属可以通过微信公众号充值送钱。南京市第......



·南京市六合区律师事务所
    南京律师为南京市六合区个人和企业提供专业法律服务,服务范围包括六合区下辖雄州、冶......



·职工的福利保障一直都是每个员工十分关心的问题。因为各个地区对
      职工的福利保障一直都是每个员工十分关心的问题。因为各个地区对五险一金的缴纳比例规定不一样,所以在社保缴纳和住房公积金缴存比例都不一样。那么青岛五险一金占工资比例是多少?如果企业不给职工缴纳五险一金要怎么办?我们为您解答一、青岛五险......


·撤销附义务赠与合同时效是多久
      撤销附义务赠与合同时效是多久?到底能否撤销?一、撤销附义务赠与合同时效是多久?行使撤销权的主体不同,导致撤销权的期限也不同。如果赠与人自己行使撤销权,期限是1年;如果是赠与人的继承人或法定代理人行使撤销权,期限是6个月。二、附义务赠与合同到......


·生态环境损害的修复费用包括哪些?
      违反国家规定造成生态环境损害,生态环境能够修复的,国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的,国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复,所需费用由侵权人负担。费用包括:......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工期索赔的依据有哪些

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·随取宝的案子现在是个什么情况?我的钱还有希望要回来吗?
·我是2014?月份结的婚她是有过一次婚姻的人,我彩礼钱就花?0万,结婚后她以感情
·我住在宁波江北区。去现代城订购了一套整体橱柜,订单上写原木红
·我这样算不算犯法,我想问一下我找了一个兼职工作是北京一个电视购物公司他们经营手表
·大拇指受伤怎么赔偿,在厂里上班手拇指受伤
·夫妻分居两,有结婚证,大的孩子残疾,现第二小孩生病住院,犯左肾腺瘤子,妈妈贵州的
·公司拖欠货款
·我资讯一下,离婚财礼纠分问题,退财礼的事?


推荐律师


广东 魏向阳律师
副主任 
13147094815

江苏 赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778

安徽 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

广东 陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148

江苏 姜舂律师
副主任 执业15年
18662891662

福建 吕超律师
执业11年
13147094815

·随取宝的案子现在是个什么情况?我的钱还有希望要回来吗?
·我是2014?月份结的婚她是有过一次婚姻的人,我彩礼钱就花?0万,结婚后她以感情
·我住在宁波江北区。去现代城订购了一套整体橱柜,订单上写原木红
·我这样算不算犯法,我想问一下我找了一个兼职工作是北京一个电视购物公司他们经营手表
·大拇指受伤怎么赔偿,在厂里上班手拇指受伤
·夫妻分居两,有结婚证,大的孩子残疾,现第二小孩生病住院,犯左肾腺瘤子,妈妈贵州的
·公司拖欠货款
·我资讯一下,离婚财礼纠分问题,退财礼的事?

热门城市

·嘉定区律师
·长宁区律师
·石嘴山律师
·临汾律师
·九龙坡区律师
·门头沟区律师
·徐汇区律师
·南岸区律师
·澳门律师
·德州律师
·枣庄律师
·沙坪坝区律师
·鹰潭律师
·浙江律师
·宜宾律师
·璧山区律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报