如何起草一份征地拆迁协议

如何起草一份征地拆迁协议 征地拆迁协议
  甲方：××高速公路项目经理部
  乙方：
  工程全长 公里，在 区(县)境内长 公里，涉及 、 等村镇和单位。 根据工程建设需要，进行相关征地拆迁工作。 文件作为征地拆迁工作的依据。
  征地放线工作已经完成，甲乙双方已对工程现场进行了实地勘察，完成了征地线内、线外地上物等数据的核实，并达成一致意见。
  甲乙双方根据 确定了征地单价，并对协议条款进行了协商，双方就征地拆迁事宜达成如下协议：
   一、征地数量
  根据《土地勘测定界技术报告书》的数据，该工程在 区(县)境内征地 亩。其中 区片 亩、 区片 亩、 区片 亩。
  征地数量如因设计变更或工程需要而增减，以实际数量为准，并以工程完工后土地管理部门颁发的土地使用证确定的数量为决算依据。
   二、征地拆迁补偿费
  ㈠征地补偿费用(土地补偿费、安置补助费之和) 征地补偿费用 区片每亩 万元， 区片每亩 万元， 区片 万元，征地补偿费用共计 元(大写 元整)。 ㈡征地线内、线外青苗及地上物拆迁补偿费用
  补偿费用包括但不限于征地线内和线外的青苗及果园、苗圃、鱼塘、水渠、荒旱地、坟墓、树木、房屋、围墙、机井、道路、涵洞、建筑物等地上物(见附表)。 青苗及地上物拆迁补偿费用共计 元(大写 元整)。
  征地补偿费用、征地线内线外青苗及地上物拆迁补偿费用合计 元(大写 元整)。
   三、征地拆迁完成时间
  所有青苗、地上物拆迁应在 之前完成，以保证施工单位按计划进场施工。
   四、征地线外二十米系公路保护范围
  禁止取土、挖坑、挖沟、挖砂、采石、爆破作业等危害公路安全的活动。
   五、征地拆迁费用的拨付
  本协议生效后 日内，甲方支付乙方征地拆迁费用的 %，即 元;待公路路基土方全部完成后，甲方支付乙方征地拆迁费用的 %，即 元;待土地管理部门最终核准征地数量、颁发土地使用证之后，甲方一次性支付剩余的 %，即 元。
   六、双方责任和义务
  ㈠ 方负责施放征地边线(即红线)，线位应准确、符合设计图纸的要求尺寸。
  ㈡ ㈡甲方应按照协议规定，按期支付乙方征地拆迁费用。
  ㈢乙方负责完成土地的地籍权属确认，协助甲方办理《土地使用证》。
  ㈣乙方负责按期完成征地拆迁工作，并向有关方面支付费用，且保证征地拆迁后的土地符合甲方的要求。
  ㈤乙方负责确保施工单位能够按期进场施工，保证施工顺利进行，因乙方因素造成的工程延误由乙方负责。
  ㈥乙方保证在征地拆迁过程中签署的合同、协议等文件均由乙方以乙方名义签署，不得以甲方的名义签署。否则，若因此导致甲方被涉讼或仲裁，甲方发生的全部费用(包括但不限于诉讼或仲裁费用、律师费、款项给付及损失赔偿等均由乙方承担。上述款项，甲方有权直接从应给付乙方的款项中扣除。
  ㈦征地拆迁过程中和施工单位施工过程中发生的被征用土地纠纷，均由乙方负责协调解决。乙方保证发生的任何纠纷(包括但不限于拆迁费用、拆迁施工、债权债务、侵权、人身伤害等)都不涉及甲方，若因上述纠纷导致甲方被涉讼或仲裁，甲方所发生的全部费用(包括但不限于诉讼或仲裁费用、律师费、款项给付及损失赔偿等均由乙方承担。上述款项，甲方有权直接从应给付乙方的款项中扣除。
  ㈧甲方负责监督施工单位在施工过程中文明施工，因施工产生的污染、噪音等问题引发的矛盾由乙方帮助协调。
  ㈨其他责任和义务：
   七、协议未尽事宜双方应友好协商解决。
  协议不成，双方同意选择甲方所在地管辖法院进行诉讼。
   八、本协议自双方签字盖章之日起生效。
   九、本协议一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
  甲方：
  法人代表或授权委托人
  以上便是一份征地拆迁协议书所应有的条例和内容，要明确甲乙双方、征收的什么土地，征收的用途，征收以后的补偿费及其支付时间也必须写明，拆迁的时间和其完成时间要注明，接着是双方在协议中承担的责任和义务，最后盖章就完成了。
  
  
  ...

·湛江西城快线征地补偿一亩多少钱
      湛江西城快线征地补偿一亩多少钱征地工作属于国家行为，一般都是代表国家进行征地，完成社会发展和公共社会建设用地的需要。各地区根据当地的实际情况，制定了征地补偿标准，对于补偿多少钱都是有明确规定，那么湛江西城快线征地补偿一亩多少钱，了解的人存在，但可能不是很多，具体的补偿标准在湛江......

·重庆市巴南区征地补偿安置实施细则有哪些规定？
      重庆市巴南区征地补偿安置实施细则有哪些规定？重庆市作为我们国家的直辖市来讲，可能相关的政府政策会比较超前，这就能够表示，对于重庆市巴南区的征地补偿办法，会有些相关的规定，那么重庆市巴南区征地补偿安置实施细则有哪些规定？根据有关规定，征地补偿应该以人民的利益为前提，具体看下文。......

·太焦高铁征地补偿政策是什么
      太焦高铁征地补偿政策是什么不管是建设土地还是其他利民的工程都是需要用到土地的，所以城市的发展是离不开土地使用的，开发这些项目征用的土地如果有人已经拥有土地使用权的话是需要给予征地补偿的，一般情况下补偿的价值都不会低于原有土地的价值，那么太焦高铁征地补偿政策是怎样的呢？太焦高铁......

·民间借贷的案件管辖地该怎么确定
      民间借贷的案件管辖地该怎么确定一、民间借贷的案件管辖地该怎么确定借款纠纷是我们日常生活中容易发生的一些法律纠纷，但是经常会出现不知去哪个法院进行诉讼的问题。根据民事诉讼法的一般原则是被告所在地。但由于有些案件不知被告的住所地或身份信息，或者不想去被告所在地进行诉讼，于是案件的管......

·一、交通事故调解处理的法律依据是怎样的?
      一、交通事故调解处理的法律依据是怎样的?交通事故调解处理的法律依据具体如下：1、《交通安全法》第七十四条对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效......

·一方净身出户能不能免除还贷责任
      一方净身出户能不能免除还贷责任对于夫妻的共同债务，在离婚的时候需要做出处理，约定双方该如何来清偿这样的债务。但有的时候，离婚夫妻可能会约定一方在离婚的时候净身出户也就是不分得任何共同财产，那在这样的情况下，净身出户的一方能不能免除还贷责任呢？我们马上为你做详细......

·合同违约金计算公式是怎样的？
      合同违约金计算公式是怎样的？一、合同违约金计算公式合同法上并没有规定怎么计算违约金，违约金是双方约定的，如果在合同没有约定违约金的话，那么一方不履行合同或者瑕疵履行所导致的损失，一定要举证，最好可以在合同中约定违约金，无需举证。违约金的约定要适当，不能太少，太......

·婚前房产不公证能转为共有吗
      婚前房产不公证能转为共有吗在生活中，房产永远是饮食男女十分关心的一个问题，尤其是当这个问题碰上婚姻的时候，那更是如此了，很多未婚夫妻都会想要知道自己的房屋会不会因为结婚就变成了夫妻共有的。那在法律上，婚前房产不公证能转为共有吗?简单来说，婚前房产会变为共有吗?下......

·发生著作权民事纠纷，到哪里打官司
      根据《民事诉讼法》和有关司法解释规定，中级人民法院受理的第一审案件包括：重大涉外案件、专利纠纷案件以及本辖区内影响重大的案件和最高人民法院确定由中级法院管辖的案件，而著作权纠纷案件一直不属于中级法院一审管辖。但根据最高人民法院的最新解释，从2002年10月15日起，著......

·遭遇开发商延期交房要如何处理
      对于购买期房的购房者而言，此时虽然期房的价格要比现房价格便宜一些，但自身需要承担的法律风险也是比较大的，其中一个风险就是开发商延期交房。那要是遭遇开发商延期交房的情况，此时购房主要怎么处理才好?详细内容请一起在下文进行了解吧。一、遭遇开发商延期交房要如何处理开......

·绑架未遂逮捕后多久判刑
      犯罪嫌疑人涉嫌绑架罪后，公安机关就会对犯罪嫌疑人进行逮捕，等到收集完证据之后再让检察院提起诉讼追究犯罪嫌疑人的刑事责任，但是这个阶段是需要一个比较长的时间的，那么绑架未遂逮捕后多久判刑呢?这个问题让我们来为您解答。一、绑架未遂逮捕后多久判刑其实绑架罪时属于行......

·虚假出资要负刑事责任吗
      虚假出资要负刑事责任吗一、什么是虚假出资虚假出资是指公司发起人、股东并未交付货币、实物或者未转移财产所有权，而与代收股款的银行串通，由银行出具收款证明，或者与资产评估机构、验资机构串通由资产评估机构、验资机构出具财产所有权转移证明、出资证明，骗取公司的登记的......


·台州市看守所律师会见手续、预约时间、送钱送物规定
      台州市刑事律师办理各类刑事案件,为犯罪嫌疑人申诉、从轻、缓刑判决。犯罪嫌疑人被办案机......


<{{keyword}}>
    注册商标可以几次续展关于续展的次数，《商标法》无限制性规定，也就是说只要商标所有人愿意，商标专用权经重复续展并邀纳费用后......
    犯罪未遂的处罚刑法怎么规定的《刑法》第二十三条规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂......
    劳动仲裁后上法院上诉程序一般要在什么时候提起？按照法律规定，如果当事人对劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决不服的，可以自收到仲......