在建筑建设行业由于工作性质都是进行承包方式开展，承包放与雇佣方两者之间应当签署合同来维护双方的权益。就在装饰装修行业也是如此，那么，装饰装修合同书应当如何书写呢?一般来说合同书的主要内容应当包括甲乙双方的详细信息、工程概况、违约责任追究以及装饰装修具体操作注意事项。
  
  
  发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________
  
  
  甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
  
  
  一、工程概况
  
  
  1. 装饰施工地点：
  
  
  2. 住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积 平方米。
  
  
  3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  
  4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  
  5. 工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
  
  
  二、工程价款及结算的约定
  
  
  1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。
  
  
  2.工程款付款方式按下列方式支付：
  
  
  (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除
  
  
  (2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
  
  
  (3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
  
  
  (4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
  
  
  (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  
  三、关于材料供应的约定
  
  
  1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
  
  
  2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  
  3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  
  四、关于工程质量及验收的约定
  
  
  1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  
  
  2.本工程由________方设计施工方案。
  
  
  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
  
  
  4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
  
  
  5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
  
  
  6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
  
  
  五、有关安全生产和防火的约定
  
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
  
  
  六、其它事项
  
  
  1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
  
  
  2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  
  七、违约责任
  
  
  1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
  
  
  2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
  
  
  八、纠纷处理方式
  
  
  双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
  
  
  九、合同的变更和解除
  
  
  合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
  
  
  十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  
  甲方(签章)： 电话：
  
  
  乙方(签章)： 电 话：
  
  
  签订地点：
  
  
  签订日期： 年 月 日
  
  
  综上所述，在起草装饰装修合同书时应当具备以上十条重要内容，在双方签字之前应当确认合同内容是否符合双方的要求，同时也应当注意合同的起效时间和终止时间。在履行合同内容时，若有一方违反合同内容的，应当自觉承担其违约责任，同时合同内容就变得无效。
  
  
  
  ...

·履行出口合同的程序是怎样的？
      履行出口合同的程序是怎样的？一、履行出口合同的程序是怎样的?在国际贸易中，买卖双方通过洽商交易达成协议后，按国际贸易的一般习惯做法，大都需要签团一定格式的书面合同，以作为约束双方的法律依据。在交易双方所订立的买卖合同中，都规定了合同双方当事人的权利和义务。由于交易对象、成交条件......

·合同可以采取哪些形式订立
      合同可以采取哪些形式订立一、合同可以采取哪些形式订立当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式当事人未以书面形式或者口头形式订立合同，但从双方从事的民事行为能够推定双方有订立合......

·赠与合同可以撤销吗
      赠与合同可以撤销吗?法律是怎么规定的？在日常生活中，如果我们进行赠与，就需要签署赠与合同。如果签署了赠与合同想要撤销怎么办?赠与合同可以撤销吗?由于您不了解相关法律规定，往往会有许多困惑。下面由为你详细解答。只要符合法定事由，赠与合同就可以撤销一、赠与合同的定义赠与合同是赠与......

·不安抗辩权单务合同当事人是否可以行使？
      不安抗辩权单务合同当事人是否可以行使？在合同的分类中，有单务合同和双务合同之分，单务合同的当事人只享受权利或者承担义务，不存在对等关系。比较典型的是赠与合同。而不安抗辩权是合同当事人维护自身权益的重要权利，那么不安抗辩权单务合同当事人是否可以行使？我们根据相关法律知识为您重点讲解......

·在我国，人民法院是司法机关，虽然是国家工作机关，但仍是要收取
      在我国，人民法院是司法机关，虽然是国家工作机关，但仍是要收取一定费用来办理案件。诉讼费用是当事人在向法院提起诉讼时需要向法院缴纳的案件受理费用。诉讼费用因案件不同而有所差别，案件标的越大，诉讼费用越高。今天，我们来看看诽谤罪的诉讼费用如何计算。一、种类在我......

·不管是哪一方当事人要想解除劳动合同，此时都需要在符合法律规定
      不管是哪一方当事人要想解除劳动合同，此时都需要在符合法律规定的范围内进行，同时最好事先了解清楚应该通过哪一种方式来解除。那具体说到解除劳动合同的方式，您知道法律中规定了几种吗？现在，我们将在下面的文章中就该问题做详细的阐述，希望能帮助您解决相关的法律问题。一......

·企业邮箱域名备案是什么?
      企业邮箱域名备案是什么意思企业网站的域名如果是属于国内域名的话，企业邮箱也需要通过域名进行备案，我国规定，如果企业邮箱关联的域名没有进行备案的话，普通公民是没有办法通过邮箱网页版访问企业的相关信息的。一般如果公司使用的服务器是属于自建服务器的话，需要联系网络供......

·国家赔偿法中的原则是什么
      一、国家赔偿法的基本原则是什么国家赔偿的计算标准，是指国家支付赔偿金赔偿受害人损失时适用的标准。由于国家侵权损害的类型多种多样，损害造成的结果也各不相同，设定一个计算标准显得特别重要。但是如何确定赔偿的标准，却是一个较为复杂的问题。纵观世界各国，在赔偿标准上......

·民事诉讼中的反诉条款是怎么规定的
      民事诉讼中的反诉条款是怎么规定的民事诉讼中的反诉条款是怎么规定的(一)反诉首先必须符合民诉法起诉的条件1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。(二)反诉......

·交通事故责任方不垫付会被起诉吗
      我们或多或少都会出现一些小意外，尤其是出门在的时候，外交通事故发生的平率还是很高的。在交通事故中，如果不幸受伤而对方又是责任方且不愿意垫付医药费是合法的吗，可以对此提起诉讼吗?关于“交通事故责任方不垫付会被起诉吗”这一问题，我们就解决方案做了以下整理，希望能够解......

·洗钱罪的辩护词
      洗钱罪是我国修订后的刑法增设的一个新罪，是否构成洗钱罪要综合考虑：行为、主管故意、是否扰乱和破坏国家的金融管理秩序等。对洗钱罪的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以......

·交通事故起诉要什么材料
      交通事故起诉要什么材料一、交通事故起诉要什么材料1、民事起诉状，人民法院和每位被告各一份;2、证据材料，主要包括：（1）医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证、病历和诊断证明;（2）医疗机构出具的误工时间证明、工作单位出具的收入证明;（3）用以证明交通费的正式票据......


·蓝先龙汪凡与陈平及胡群英等自驾游成员交通事故人身损害赔偿纠纷案
      费用均摊组团自驾游发生交通事故，自驾游全体成员共同承担连带赔偿责任。《交通事故认定书》是交......


·润州区律师
    润州区律师代理人身损害赔偿、婚姻、合同、物权、人身损害赔偿、劳动争议、合同纠纷、......


·骑摩托车无证驾驶撞人逃逸的法律责任
      骑摩托车无证驾驶撞人逃逸的法律责任许多人为了路程上的方便快捷，经常会驾驶摩托车飞驰在马路上，但是很多人并不知道，驾驶摩托车也是需要驾照的，甚至有些人知道相关规定但也不以为意。摩托车作为机动车，如果无证驾驶需要收到法律的出发，如果骑摩托车无证......

·年全国医患纠纷赔偿标准是怎样的
      年全国医患纠纷赔偿标准是怎样的一、医患纠纷医患纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中，一方（或多方）当事人认为另一方（或多方）当事人在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后......

·有小孩情况下夫妻离婚就一定会有抚养费吗
      对于离婚的夫妻来说，在进行办理离婚的时候，经常会涉及到财产的分配以及孩子的抚养的问题。那么，有小孩情况下夫妻离婚就一定会有抚养费吗？其实，对于是否需要支付抚养费以及支付多少抚养费，我们都是有一定的法律法规的。接下来，我们会为您带来相关的法律......