最新西安市商品房买卖合同范本
  
  商品房买卖合同是您日常生活比较常见的一种合同形式，其确定了买卖双方的买卖关系。各个省市关于商品房买卖合同都有不同的范本，那么西安市商品房买卖合同范本包括哪些内容？有哪些具体条款？下面我们列举了一篇范本，我们一同了解下。
  
  西安市商品房买卖合同
  
  卖方(以下简称甲方)：_____
  
  注册地址：_____
  
  营业执照号码：_____邮政编码：_____
  
  法定代表人：_____职务：_____联系电话：_____。
  
  委托代理人：_____职务：_____
  
  地址：_____
  
  邮政编码：_____联系电话：_____。
  
  委托代理机构：_____
  
  注册地址：_____
  
  营业执照号码：_____邮政编码：_____
  
  法定代表人：_____职务：_____联系电话：_____。
  
  买方(以下简称乙方)：_____
  
  (本人)(法定代表人)姓名：_____国籍：_____
  
  (身份证)(护照)(营业执照号码)：_____
  
  地址：_____
  
  邮政编码：_____联系电话：_____
  
  委托代理人：_____国籍：_____电话：_____
  
  地址：_____邮政编码：_____
  
  根据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管 理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达如下协议，以资共同信守执行：
  
  第一条、乙方购买甲方座落在 。
  
  第二条、乙方所购买房屋的基本情况为，现房、普通住宅、建筑面积 平方米。室内所有装璜不变，为乙方所有。
  
  第三条、上述房产的交易价格： 万元整， rm元。
  
  第四条、付款时间与办法，合同签订之日乙方支付甲方定金人民币 万元整。在 日内办理过户，房屋过户后，购房余款 万元整一次性付完。
  
  第五条、甲方于乙方将房款全部付清后 日后将交易的房产交付给乙方使用。
  
  第六条、税费分担：甲方承担 税，其余税费均由乙方承担。
  
  第七条、甲乙双方在房屋过户时于房产部门签订的合同仅作过户时使用，与本合同不一致的地方，以本合同为准。
  
  第八条、本合同生效后，如一方不履行本合同，违约方向守约方支付总房价的30%作为违约金。
  
  第九条、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙方双方各执一份，具有同等法律效力。
  
  第十条、本合同未尽事宜，双方协商解决。
  
  第十一条、如因履行本合同产生的争议， 双方均可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
  
  第十二条、违约责任:
  
  1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
  
  （1）在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直接损失及需方因此产生的对第三方的责任。
  
  （2）在需方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求，供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。
  
  2、如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天2‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的5%。
  
  3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额5%的违约金。
  
  4、若货物为假冒伪劣产品，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
  
  5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
  
  第十三条、合同的变更
  
  本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
  
  第十四条、声明及保证
  
  甲方：
  
  1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
  
  2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  
  乙方：
  
  1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
  
  2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  
  本合同签订地点：陕西省西安市
  
  甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
  
  法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
  
  委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
  
  签订地点：_________ 签订地点：_________
  
  _________年____月____日_________年____月____日
  
  以上是我们收集的一篇西安市商品房买卖合同，其中合同前半部分详细规定了商品房的位置、价格、相关税费、付款方式等条款，后半部分约定了买爱双方的权利和义务以及相关责任，总体还是很全面的。西安市民在签署购房合同时可以参考这篇西安市商品房买卖合同范本的内容...

·房屋租赁合同登记备案委托书怎么写
      房屋租赁合同要生效，需要具备一定的条件，其中就包括进行合同登记备案，而当事人无法到场进行登记时，可以委托别人进行登记，那么房屋租赁合同登记备案委托书要怎么写?接下来，我们将为您提供一个范本以供参考。一、房屋租赁合同有效的条件(一)《民法典》规定的民事法律行为应具备的条件，但是，根......

·商品房买卖的程序是怎样的
      商品房买卖的程序是怎样的一、商品房买卖的程序是怎样的(一)看房选房。购房者首先要根据自己的需要，例如地段、价预算、环境、学区、开发商、户型等因素选择几个楼盘看房，在这里建议购房者如果购买的是期房，不要盲目听信广告，多方考察几个楼盘进行比较。(二)确定某个楼盘某个户型后，询问楼盘......

·我们结婚后买的房属已共财产吗？
      大多数的夫妻都是在结婚之后才选择购买房产的，这个时候双方已经建立了婚姻关系，但此时购买的房产可能是一方出首付登记在双方名下，也有可能是父母出资登记在自己子女名下。那通常我们结婚后买的房属已共财产吗?下文中我们就这个问题为你做详细解答。一、我们结婚后买的房属已共财产吗夫妻在婚姻关......

·上诉离婚房子给女方女方要钱分割财产合理吗？
      当感情破裂，人们会选择离婚的方式来让自己结束婚姻，重新开始。现如今，越来越多的人们在离婚时，会选择上诉离婚的方式来处理离婚中的相关事务，这其中包括财产的分割以及孩子抚养权的问题等等。那么在上诉离婚房子给女方女方要钱这种分割财产的方式合理吗?下面就让我们为您整理一下相关的知识，为您解......

·解除劳动关系本在哪办
      劳动关系是整劳动过程中，与企业之间产生的联系就是劳动关系，劳动关系同时也证明了，企业与职工之间雇佣与被雇佣的关系。如果员工与企业之间需要解除劳动关系的，需要到有关部门进行办理，但是解除劳动关系本在哪办，这是您有疑问的地方。下面您可以带着疑问和我们一起来了解。......

·日常生活中，交通事故时有发生，醉驾发生的事故更是屡见不鲜，事
      日常生活中，交通事故时有发生，醉驾发生的事故更是屡见不鲜，事故发生后有的人为逃避责任，找人顶罪的案例也不在少数，这种找人顶罪的行为严重破坏了交警持法和社会秩序，今天我们就征对醉驾肇事顶替人和行为人如何罪？这个问题为您总结了相关知识，让我们一起来了解一下吧。醉......

·女职工哺乳期工资怎么算？
      女职工在产期期间、哺乳期间的，单位要保证其相应的待遇，这其中就需要支付女职工相应的工资。那么女职工在哺乳期的，这个工资该如何算吗？我们将在下文中为您做详细解答。一、女职工哺乳期工资怎么算六个半月按照工资八成发，再延长期间按七成发。六个半月哺乳假的工资按本人原工......

·如今，互联网快速发展，已经融入了人们的衣食住行，公民的个人信
      如今，互联网快速发展，已经融入了人们的衣食住行，公民的个人信息也遭到大量泄露。侵犯公民个人信息无疑是违法的，但是侵犯公民个人信息犯罪立案标准是什么很多人都不太了解。下面将具体介绍一下侵犯公民个人信息犯罪的立案标准。一、侵犯公民个人信息罪立案标准1、公民个......

·假冒专利罪的案例分析
      1、假冒专利罪的案例被告人周某，男，某玻璃工艺制品厂职工卢恩光就其"双层艺术玻璃容器"发明设计获实用新型专利、专利号为：中国zl-95229XXX.0，专利保护期限十年，某玻璃工艺制品厂与卢......

·职务犯罪数额多大可以判死刑？
      贪污罪：十万元以上；受贿罪：十万元以上；贪污、受贿达到以上数额的就可能判死刑，但不是必然判死刑，现在司法实践中贪污、受贿达到500万元以上的，判死刑的可能性比较大。...

·离婚分割拆迁安置房可能产生什么纠纷
      近年来，中国房地产市场异常繁荣，各种性质的房屋数见不鲜。法律不可能对每一种性质的房屋专门一一做明确规定，房屋拆迁安置房因拆迁补偿方式、产权来源复杂等原因，导致司法实践中离婚财产分割时纠纷不断。那离婚分割拆迁安置房可能产生什么纠纷呢？请通过下文进行了解。一、离......

·录音证据怎样才有效
          录音证据怎样才有效        打官司打的就是证据，在书面证据缺乏的情况下，录音证据在很多案件中就成了关键。“录音”方式取证，尤其是私下录音是否合法？“录音证据”能起到什么作用？录音取证要注意什......


·岳阳仇伶律师认为出卖人无权将已办理抵押的车辆卖给买受人，应将购车款全部返还给买受人。
      被告陶某将抵押车卖给原告孙某，原告孙某支付购车款80800元给被告陶某，几个月后，停放在原告孙某......


·当涂讨债
    当涂讨债律师致力于马鞍山市当涂县债权债务纠纷处理,处理各种债务纠纷、高效清收各种：......


·刑事附带民事诉讼法律有哪些规定？
      刑事附带民事诉讼法律有哪些规定？刑事附带民事诉讼制度作为中国特色的重要诉讼制度，在解决被告人刑事责任的同时，也能附带的解决因被告人的犯罪行为所造成的物质损失的赔偿问题。下面我们为您讲解关于刑事附带民事诉讼法律都有哪些规定，希望对您有所帮助。......

·怎么判断二手房产权是否有问题
      近期时常发生二手房诈骗的情况，主要是购房者支付了二手房价款之后，却发现对方关于二手房的产生是有问题的，从而导致自己也无法获得二手房的产生。那现实中，应该怎么判断二手房产权是否有问题呢？我们一起在下文中进行了解。一、怎么判断二手房产权是否有......

·茶楼使用童工的处罚措施有哪些？
      从事服务行业由于人员流动性比较大，用人的单位很少会仔细核对员工的身份证件，因此使用童工的情况很多。茶楼使用童工，不管是否明知对方年龄不符合法律规定，都是会受到处罚的，只不过会根据情节是否严重来判断罚款的金额问题。为了维护未成年人的合法权益，......