工程施工合同补充协议范本？

当事人在签订合同之后，如果合同内容需要补充或者变更，可以通过拟定补充协议约定后续事宜。如果补充合同和原合同有冲突时，一般情况是已原合同为主。今天我们将为您介绍工程施工合同补充协议，希望对您有所帮助。

一、范文


工程施工合同补充协议

发 包 人：________

承 包 人：________

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

一、 工程概况

1、工程名称：________

2、工程地址：________

3、建筑面积：________

4、结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

5、设计单位：________

6、监理单位： ________

二、工程内容及承包范围

1、 外墙面砖改为外墙漆

2、 客厅推拉门取消

3、 本工程为满七层，结构找坡

4、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5、 外墙40 × 40 深灰色栅格取消

6、 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。

7、 其余均按原图施工

三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

1、开、竣工日期

2、开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四、付款方式

本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

五、合同生效与终止、争议处理

1、 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

2、 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

4、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

5、 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号 银行账号：

签定合同代表： 签定合同代表：

年 月 日 年 月 日

二、法律规定

　　《民法典》（2021年1月1日起实施）第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

　　建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

　　第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。

　　第七百九十条??建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

以上就是我们为您介绍的工程施工合同补充协议范本，可供您参考。补充合同是在原合同基础之上达成的，所以格式和原合同差不多。工程施工合同补充协议要包括工程内容及承包范围，并约定合同生效与终止、争议处理相关条款...

·公司倒闭也不发工资也不解除合同怎么办
      公司倒闭也不发工资也不解除合同怎么办一、公司倒闭不发工资也不解除合同怎么办根据公司法规定，公司倒闭的，用人单位与职工的合同是自动解除。按照《公司法》第一百八十二条规定：“公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可......

·索要工资打官司要多久
      索要工资打官司要多久众所周知，拖欠工资是违反法律规定的，当出现用人单位拖欠工资的情况时，有的劳动者选择用法律的武器来讨要工资，但是他们对于要工资打官司要多久的问题没有一个准确的认识，今天的我们为您整理了这篇文章，希望对您有所帮助。一、索要工资打官司要多久索要工资的诉讼属于民事诉讼，根据我国《民事诉讼......

·土方工程量计算规则是什么?
      土方工程量计算规则是什么一、土方工程式工程量按以下规则计算：挖掘地槽、基坑土方工程量，按下列规则计算：1、沟槽、基坑划分：凡图示沟槽底宽在3M以内，且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽。凡图示土石方工程量计算规则2、挖土方以设计室外地坪标高为准按体积以M3计算。3、土方体积，均以挖掘前的天然密实度体......

·劳动争议仲裁员错误有什么责任
      劳动争议仲裁员错误有什么责任一、违规行为要究责《办法》要求，劳动仲裁员出现因故意或严重过失，导致认定案件事实、适用法律依据明显错误的将被追究责任。列入到追究责任范围内的行为包括：1、违反规定，故意对符合法定受理条件的案件不予受理;2、对不应当受理的案件违法受理，或因过失使依法应当受理的案件未予受理......

·工资条上五险一金是什么意思？
      实际工作中，工资可以说是员工在一段时间的总结。很多员工在拿到工资的时候，最关心的可能就是工资实发总数，但是也会有细心地员工，发现一些表意不明或者自己不了解的内容。那么工资条上五险一金是什么意思?对于这个问题，我们在下文为解答。工资条上五险一金是什么意思一般来说，个人交纳的包括养老保险、医疗保险、失业保......

·未婚同居流产后能否要求赔偿？
      根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释中规定：自1992年2月起，法院受理因为同居产生的抚养及财产纠纷案件，不受理请求解除同居关系案件，非婚同居不受法律保护。由此可以看出，在法律上对于同居关系的保护力度是十分薄弱的。为了维......

·建筑工程招标公告怎么写?
      建筑工程招标公告怎么写?建筑工程招标公告一、标题招标公告的标题是其中心内容的概括和提炼，形式上可分为单标题和双标题1、单标题。有二种写法：一是完整式标题，由招标单位名称、招标项目和文种组成。二是省略式标题，可省略招标单位名称或招标项口或者二......

·绑架罪的定义是怎样的,如何认定绑架罪?
      绑架犯罪的行为人往往是出于非法占有的目的，想要通过暴力行为非法限制他人人身后，获取一定的财物或财产性利益。那么您知道我国关于绑架罪的定义是怎样的吗?我们整理了相关资料，将在下文中为您解答。一、绑架罪的定义是怎样的绑架罪，是指勒索财物或者其......

·虚假诉讼罪主体是怎样的?
      大多数情况下，所有的犯罪主体都是由自然人构成的，但是虚假诉讼罪有一点例外，它不仅自然人可以实施，就连单位也可以构成虚假诉讼罪。下面，我们将为您讲解虚假诉讼罪的主体是怎样的，详情请阅读下文。一、虚假诉讼罪的主体是怎样的虚假诉讼罪就是打假官司......


·公司被吊销后不清算，股东应对公司债务连带清偿
      导语：在“老赖”被吊销营业执照，且无财产可供执行的情况下，申请执行人可以另案起诉原被执行人的股东、或者董事、控股股东、或者公司实际控制人，要求上述人员承担相应的民事责任。        　　法律依据：最高......

·乐陵田律师成功化解一起“名人”离婚纠纷案件！
      当事人王某在当地可是名副其实的名人，其名下财产颇多，本人也风流倜傥，在外惹了不少花边新闻，为此妻子终日被别人说三道四。毕竟夫妻一场，考虑到王某的名望，想委托田律师与其丈夫交流一下。接受委托后，田律师分析了具体的案情，如果进入诉讼程序，对其所......


·旌德县看守所
    旌德县看守所地址在安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门居委会，是旌德县关押犯罪嫌疑人的场所。旌德县看守所禁止家属会见，可以聘请律师去旌德县看守所会见了解案情、取保候审、从轻或者减轻情节，是否构成犯罪等，争取从轻处理。★遇到刑事犯罪问题，需......

·南京经济合同律师
    南京经济合同律师办理经济合同类案件,包括合同诈骗、合同纠纷仲裁、经济合同纠纷、买卖合同、商业合作、建筑工程承包合同、公司股权转让合同等。南京经济合同律师熟悉经济合同纠纷、公司股权及公司收并购实务、企业法律顾问、大宗不动产交易、建筑工程款......


·提起诉讼离婚的程序是什么
      根据法律规定，男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。如果提出离婚诉讼，那在司法实践中，提起诉讼离婚的程序是什么呢？我们马上为您做详细解答。一、提起诉讼离婚的程序是什么1、起草起诉状;2、准备诉讼所需要的证据......

·不满一年年终奖怎么算税，相关规定是怎样的
      新员工入职不到一年就有可能遇到发年终奖的时候，但是毕竟是新人，对于公司的考核和目标心里没有底，不知道自己是否达到年终奖的发放标准，对于自己是否能够拿到年终都不清楚。那么公司企业的年终奖该如何算呢?接下来，我们将在本文中详细介绍不满一年年终奖怎......

·婚前财产公证应注意有哪些
      如果男女双方要进行婚前财产公证，不仅要知道办理婚前财产的过程，需要哪些资料，还要知道办理婚前财产公证需要注意的事项。那办理婚前财产公证应注意什么问题呢?我们在下文中为您分析解答。一、婚前财产公证应注意什么问题1、注意审查婚前财产协议中的内容......