家庭装修施工合同怎么写?
  
  现在很多年轻人买房都选择毛坯房，这样可以自己找装修公司设计施工，形成自己的装修风格。家庭装修涉及到主辅材的选购、施工等，往往周期在半年左右。为了确保自身利益得到保护，业主应该和装修公司签订一份合同。那么，家庭装修施工合同怎么写?下面我们通过一篇范文详细了解下。
  
  家庭装修施工合同
  
  业主(简称甲方)_________________________
  
  某某装修公司(简称乙方)_________________________
  
  甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
  
  一、工程概况
  
  1、装饰施工地点：
  
  2、住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积 平方米。
  
  3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)
  
  5、工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
  
  二、工程价款及结算的约定
  
  1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)________________详见本合同装修工程报价单。
  
  2、工程款付款方式按下列方式支付：
  
  (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除
  
  (2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
  
  (3)第三次 施工过程中工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
  
  (4)第四次 竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_________元
  
  (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  三、关于材料供应的约定
  
  1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
  
  2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  四、关于工程质量及验收的约定
  
  1、本工程执行《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  
  2、本工程由________方设计施工方案。
  
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
  
  4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
  
  五、有关安全生产和防火的约定
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
  
  六、其它事项
  
  1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
  
  2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  七、违约责任
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
  
  八、纠纷处理方式
  
  双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
  
  九、合同的变更和解除
  
  合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
  
  十、本合同一式2份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章)
  
  乙方(签章)
  
  签订地点：
  
  综上所述，家庭装修市场很大，从事相关业务的装修公司也很多。业主应该选择口碑好的公司，谈好装修方案后，签订一份家庭装修施工合同。这里面对装修要求、主辅材选购、工期、装修款及支付方式和违约责任等做出规定。如果装修公司施工造成房屋的破坏，其要承担赔偿责任。
  
  ...

·工行信用卡逾期怎么办
      工行信用卡逾期怎么办一、工行信用卡逾期怎么办如果是疏忽大意忘记还款，造成的工商银行信用卡逾期。在发现逾期后，一定要尽快还款,最好是全额还款。然后给工商银行信用卡中心打电话，申明自己非恶意欠款，如果以前一直记录良好，且逾期时间较短，发现逾期后还款情况良好，则有可能不被记为不良记录......

·拆除工程承包合同范本是怎样的
      拆除工程承包合同范本是怎样的？许多拆除建筑的工程都会进行招标，由中标的企业承包施工。在中标之后，施工企业会与发包方之间签订一份书面上的协议，对施工过程中的一些具体事项进行约定，在协议中对双方的权利和义务进行明确，以保障双方的利益。那么，拆除工程承包合同范本是怎样的?我们将在下文中......

·法院判决终止劳动合同补偿金怎么计算？
      用人单位认为员工不胜任相应的工作，并对单位造成了损失，即使有劳动合同的存在，也会提前解除终止与劳动者之间的劳动合同并辞退该员工，但是在劳动合同有效期限内辞退员工，就要给员工补偿金，不给的员工就可以提起诉讼。那么，法院判决终止劳动合同补偿金该怎么计算呢?一、法院判决终止劳动合同补偿......

·生活在城市中，大家对建设工程是不陌生的，每天都会看见各种工程
      生活在城市中，您对建设工程是不陌生的，每天都会看见各种工程建设。我们常见的建设工程有房屋工程、铁路工程等。建设工程施工也是不容易的，毕竟是需要付出很多精力去建造一所东西，如果建筑质量不好那将对人民造成危害。那么建设工程质量主体包括哪些内容呢？下文将为您解答。建设工程质量主体包括哪......

·企业之间订立的债权债务合同效力
      企业之间订立的债权债务合同效力企业成立后常常会因为资金流通问题与会与其他企业之间产生债务关系，由此就需要签订债务债权合同，那么企业之间订立的债权债务合同效力是怎么样的?企业之间订立合同时应注重什么细节?为您整理了以下内容。1、企业间以虚假贸易形式进行借贷，所签协......

·春节火车票退票费新规定是什么
      春节火车票退票费新规定是什么一、春节火车票退票费新规定火车票退票并没有具体法律规定，相关规定是由铁路局制定并发布，具体规定内容可以参考《铁路互联网购票须知》。根据中国铁路网最新公布消息：开车前8天(含)以上退票的，不收取退票费;票面乘车站开车时间前48小时以上的按票......

·证券公司融资融券业务的内容是什么?
      证券公司融资融券业务的内容是什么？在市场经济中，证券和股票是两种重要的企业融资途径。因此，各个公司和资金需求者都十分重视此两种业务的扩展。在这之前，需要对该类融资进行必要的了解。可是，证券公司融资融券业务的内容是什么?我们请您看一看下面的讲解。证券公司融资融......

·债务人欠钱不还如何起诉？
      债务人欠钱不还如何起诉？一、债务人欠钱不还如何起诉对方不履行还款义务要起诉，大概的程序如下：1、写好起诉书;起诉书为打印文件。除首位部分外，主要是三大部分，其中“事实和证据”一般是起诉书的主体。2、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费;诉讼费是指当事人为向人民......

·工程质量和质量定义是如何规定的？
      工程质量和质量定义是如何规定的？在日常生活中，我们通常所说的质量是指产品适量，只有符合只要要求的产品才能安全食用、使用;所谓工程质量是与建筑工程相关的，投入市场使用的工程一旦由于质量问题问题发生事故，则不仅会到来财务损失，也会对人身安全带来威胁。但这些都是对工......

·人体轻伤鉴定标准
      第一章总则　　第一条本标准根据《中华人民共和国刑法》有关规定，以医学和法医学的理论与技术为基础，结合法医检案的实践经验制定，为轻伤鉴定提供依据。　　第二条轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，......

·债权债务归于消灭的几种情形
      债权债务归于消灭的几种情形我国民事的相关法律对于债权债务法律关系做出了详细的规定。一般来说，债权债务关系不会无故消灭。但是，如果具备法定条件，则会产生债权债务归于消灭的法律后果。下面，我们就和您聊一聊债权债务消灭的原因和导致债权债务消灭几种情形。债权债务归......

·朋友借钱不还没有借条怎么办
      朋友借钱不还没有借条怎么办在我们日常生活中难免会遇到朋友借钱的情况，由于是朋友，所以很多人在借钱的时候都会疏忽一点，那就是让朋友写下借条。在这种情况下，有一些人仗着没有借条就不还，那当朋友借钱不还没有借条怎么办?就将为您解答!一、朋友借钱不还没有借条怎么办1、留下......


·广东省佛山市所有各区看守所电话与地址（最新版）
      （1）佛山看守所地址：佛山市禅城区石湾大雾岗路电话：0757-82722932邮政编码：528000，佛山市......


·南京信用证诈骗罪律师
    南京信用证诈骗罪律师办理有关信用证等金融票据犯罪案件，包括伪造、变造、欺诈、作废......


·公司破产申请书范本
      公司破产申请书范本通常，经营不善不仅会导致公司负债累累，严重的甚至在债权到期的时候，出现公司无力偿还且自身总值也不足抵债的情况。这时候，公司需要申请破产才能用法律手段慢慢还清所欠债务。接下来，我们为您整理了公司破产申请书范本，希望为贵公司......

·取保候审后派出所传唤会不会收监？
      取保候审后派出所传唤会不会收监？当犯罪嫌疑人被逮捕或者依法监禁时，在必要的情况下可以采取强制措施，强制措施包括很多种，而取保候审是其中比较常见的一种。公安机关为了保证案件侦查的效率，在很多情况下都会选择强制措施。那么取保候审后派出所传唤会不......

·认定伪造货币罪标准是什么
      对于伪造货币的行为，在我国是有可能构成犯罪的。只有中央人民银行才有发行货币的权利，其余单位或个人发行货币的都可以算作是伪造货币。此时需要对伪造货币的行为进行认定，那么认定伪造货币罪标准是什么呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、如何认定伪造货......