建筑工程包工不包料合同怎么写
  
  建筑工程包工不包料合同也就是对承包建筑工程的是承包人工劳务而不承包材料而签订的合同，在某种程度上说这种包工不包料的承包方式对承包商来说承担的风险更小。我们收集了相关资料，将在下文中为您做详细解答，希望对您有所帮助。
  
  建筑工程包工不包料合同 ?? ??
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  甲方建商住楼一幢，施工场地地已平整，道路畅通，水、电设施齐全，各种建设审批手续完备，已完全具施工条件。为使楼房尽快建设，明确双方的权利义务，经甲乙双方共协商，自愿达成以下建房协议，以便共同遵守。
  
  一、工程名称为：商住并用房。
  
  二、工程结构：商住并用房层，其中1—— 层为框架结构，以上为砖混结构。
  
  三、图纸和文件的保管与提供：协议书成立后日内，甲方交付施工图两套，交付乙方的图纸由乙方保管，并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付，通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费，变减的工程量可相应减少工程费用。
  
  四、承包范围及要求：承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后，再三步阶梯计公分为一层的地坪)，结构建造(土建施工)，内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖)，室内水泥地坪，墙内及室顶的电话线、有线电视线，网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装，上下水道预留管道的处理及防水处理，房顶的建设及防水处理，天然气管道的预留处理，木工施工，楼梯的建造。要求：严格按照施工图纸施工。
  
  五、承包方式：包工不包料
  
  六、工程期限：年月日开工年月日峻工，有效工期为天。不能如期峻工，承担甲方因此而付出的看管费、劳务费，造成材料损失的，以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上，甲方有权解除协议，未支付施工费用不再对付。
  
  七、施工设备的提供：施工设备及机械由乙方全部提供，并与本协议书成立后，图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量，以有效保证正常施工为限。
  
  八、价金及支付方式：以上工程总承包金为元。变更设计的，变更后的工程量，按总价金与总工程量的比例，计算变更价金的增减。
  
  支付方式：采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的 %，三层主体结构完成后付总价金的 %，全部主体结构完成后付总价款的 %，墙体粉墙完成后付总价款的 %，全部工程完工付至价款的95%，下余5%作为保修费用一年以后支付。
  
  九、材料供应：工程所需材料由甲方提供，乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换，不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。
  
  因材料供应的原因至工程延误的，乙方有权同等地延长施工期限。
  
  对材料的使用应依合理为原则，不得有浪费的情形，否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。
  
  十、质量要求：严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。
  
  十一、施工安全：乙方全面负责本施工过程中的施工安全，施工中出现的一切事故均由乙方承担。
  
  十二、工伤事故的处理：对到施工场地的施工人员，乙方必须按实际人员，办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险，支付保险费用。
  
  施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害，由乙方承担。
  
  十三、质量保修：乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修，并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
  
  十四、违约责任：本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约，违约方承担守约因此而造的全部损失。
  
  十五、本协议未尽事宜另行协商。
  
  十六、本协议一式份，甲乙双方各持一份，交保管一份。
  
  附：施工图纸以及施工图中对各项标准，参数及施工要求等是本协议书的组成部分。
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  年月日
  
  《民法典》第四百七十条 【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：
  
  (一)当事人的姓名或者名称和住所;
  
  (二)标的;
  
  (三)数量;
  
  (四)质量;
  
  (五)价款或者报酬;
  
  (六)履行期限、地点和方式;
  
  (七)违约责任;
  
  (八)解决争议的方法。
  
  当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
  
  建筑工程包工不包料合同已经在文中为您介绍了，建筑工程包工不包料这种模式其实可能会使得承包者的利润变少，但是这种模式也是不会承担由于材料引起的一些风险的，也就是说，如果想要面临更少的风险的话，就选择包工不包料这种合作模式比较好。...

·工程质保期到期了有问题的责任应该由谁承担？
      工程质保期到期了有问题的责任应该由谁承担？一个工程对于您来说都是非常重要的，尤其是工程的质量，当然我们您都知道的事工程的质量有一个保证期限，但是有的时候工程质保期到了但是工程的质量却出现了问题，也就是说工程质保期到期了有问题的责任应该由谁承担?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相......

·化验员工资福利管理制度是怎样的
      经济的发展离不开各行各业的各司其职，不同的行业有不同的特色。为了能使各行业有序发展就必须制定相应的管理办法，而所制定的政策就必须依据该行业特点及现状。不同行业不同单位都有其工资福利管理制度，那么化验员工资福利管理制度是怎样的呢？下面就由我们为您提供一单位的管理制度，仅供参考。......

·社会的进步带来的是城市的不断扩张，随着各种工程的进行，施工管
      社会的进步带来的是城市的不断扩张，随着各种工程的进行，施工管理问题也越来越被人们重视。国家也相应的出台了各种建设工程施工管理条例，各个地方在国家出台的条例上结合地方特色，也推出了各个地方的建设工程施工管理条例，四川建设工程施工管理也在其中。下文中，我们将为您带来详细的四川建设工程......

·简单施工协议书范本格式是什么?
      简单施工协议书范本格式是什么简单施工协议书范本格式是什么甲方：________________________乙方：________________________一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工......

·工伤，是指劳动者在工作时间、工作地点、因为工作的原因而受到伤
      工伤，是指劳动者在工作时间、工作地点、因为工作的原因而受到伤害。法律规定，对于工伤，有保险的员工由保险基金赔偿，单位没给员工买保险的，由单位去赔偿。赔偿之前要先认定为工伤，那么，申请工伤认定期限是多久呢？以下是具体介绍。一、申请工伤认定期限是多久《工伤保险......

·河北省医疗纠纷司法鉴定可以私人申请吗
      河北省医疗纠纷司法鉴定可以私人申请吗？处理民事纠纷的过程中司法鉴定是否非常重要的环节，可以说大部分的民事纠纷处理都涉及到司法鉴定的内容，特别是赔偿的纠纷问题，一般都是由司法鉴定机构对事故的程度进行鉴定，然后根据结果定级判定赔偿的金额，对于司法鉴定很多人不知道......

·司法鉴定人员资质需要那些条件
      司法鉴定人员的筛选是有一定的前提及标准的，那么司法鉴定人员资质有哪些?如若有用户对该职业有兴趣可参考我们为您整理的相关资料，希望对您有所帮助。若是通过考核的，需要明确自己应尽的责任和义务，对自身进行哪些相关的管理。一、司法鉴定人员资质需要的条件具有下列条件......

·法定继承人包括哪些人员？
      1、配偶。夫妻关系自办理婚姻登记之日起成立。对未办理结婚登记手续，但已形成“事实婚姻”的人相应之间是否享有继承权，应从实际出发，根据具体情况处理，必要时由人民法院判决认定。2、子女。包括婚生子女、非婚生子女、养子女、继子女。尚未出生的胎儿（遗腹子），在遗产分割是......

·贷款购买房产,离婚如何分割
      现在的年轻夫妻根本无力负担高额的购房款，贷款买房、父母出资买房是非常普遍的情况。而且随着房价的急速增长，因房产产生的争议日益增多，尤其是在夫妻离婚的时候。那么在夫妻贷款购买房产的情况下，要是离婚的话应该怎么分割该房产呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、贷......

·关于死刑的司法解释是什么
      我国的最高刑罚就是死刑。我国刑法当中保留着死刑，最主要还是针对一些犯罪情节特别重的，社会影响特别恶略的案件才执行死刑。其实，我国法院在执行死刑的时候，在行驶的的时候，是十分的严格的，对于我国最高院对死刑的判决也是严格执行的。下面，我们就给您介绍关于死刑的司法解......

·无证驾驶的处罚规定，有哪些情况
      无证驾驶的处罚规定，有哪些情况对于驾驶机动车，我国的法律有相关的规定，因为驾驶机动车引发的事故比较多，所以对于机动车驾驶要求比较严格。那么如果是无证驾驶应该怎么处罚，法律怎么规定的呢?今天整理了相关的资料，供您阅读了解。一、无证驾驶的处罚规定《安全法》第九......

·离婚男方怎么争取孩子的抚养权
      抚养权是男女双方离婚后，一方享有的直接抚养未成年子女并与子女共同生活的权利，不直接抚养子女的一方需要向其支付一定数额的抚养费。我国婚姻法对于未成年子女的抚养权归属问题有着明确的规定，但双方在进行离婚诉讼时也可以尽自己所能争夺子女的抚养权，那么，离婚男方怎么争取......


·最高人民法院第三巡回法庭（南京）申请再审流程指南
      最高院第三巡回法庭再审申请案件，有关流程整理如下：再审启动分为当事人申请再审、法院依......


·新北区律师
    常州市新北区律师为您解答法律咨询，办理婚姻,经济,房产,债权,风险代理,刑事辩护,遗产......


·农村土地承包法 收回项目
      农村土地承包法收回项目农村土地承包法司法解释本文提供农村土地承包法司法解释，最高法公布司法解释，明确农村土地承包纠纷处理范围及原则。今后，到城里打工的农民工不用再担心村委会将自己承包的土地违法收回了。最高人民法院昨日公布《关于审理涉及农......

·近期，北京市在全国率先出台了共有产权住房管理暂行办法
      近期，北京市在全国率先出台了共有产权住房管理暂行办法，标志着一种由居民个人和政府共同持有产权的住房新形式的登场，在这种形式下，居民只需要付出少量的购房成本，就可以换取共有产权房的居住使用权，在一定程度上缓解了老百姓的购房压力，那么，共有产权......

·重复保险的构成条件
      重复保险的构成需要满足四个条件。　　第一个条件是重复保险必须是对同一个保险标的的保险，否则，即使投保人向不同的保险人投保了多份保险，也不是重复保险。例如同一投保人向两家保险公司分别投保了家财险和机动车辆保险，就不会构成重复保险。　　第二......