电气材料购销合同的内容有哪些

电气材料购销合同

甲方(需方)： 乙方(供方)：

甲方 项目施工需要向乙方采购电气材料。依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，双方订立本合同条款。

一、产品名称、规格、价格、数量、金额 产品名称 品种

合计金额：￥ 元(大写： )

商品单价均为含税价格，即含运费(装车费、运费、卸车费用)的到货价格，包括提供合法有效的税务发票等与该电气材料相关的一切费用。最终按照

实际供货数量结算。乙方须向甲方提供符合国家规定的增值税专用发票。

二、质量要求技术标准、质保期限

1、按照国家规定的电气材料验收标准和规范执行。

2、乙方对质量的保证期限：质保期为二年(整体工程竣工验收合格后算起)

三、交货时间及地点

1、交货时间：签定合同 天内，把货物运至本合同约定的交货地点。

2、交货地点：

甲方保证道路畅通，乙方负责运输到甲方施工现场，由甲方指定的场地下车并堆砌整齐。运费由乙方负责，必须保证卸货及堆放安全，一旦发生安全事故由乙方承担全部责任。

四、验收标准：

货、样相符，并按合同约定标准验收。乙方向甲方提供随机必备品、配件工具数量及必要的技术材料，提供各电气材料的《检验报告》、出厂《合格证》、“CCC”认证标志等相关证件。

验收方法：材料运至施工现场，由业主、监理、施工方三方依据验收标准对电气材料外观、质量、数量进行验收，提出异议的期限为货到后的五个工作日;以甲方指定人员、乙方指定人员和甲方项目经理三方同时签字认可的数量为准;甲方在安装和使用过程中遇到技术问题，乙方免费指导安装及调试，如安装及调试不合格，乙方负责退回并48小时内供应合格产品。

五、结算及付款方式：

1、付款方式： 按建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》约定的工程款支付方式付款，在甲方收到建设单位工程款5日内， 乙方开具增值税发票后，

分批支付货款。

2、乙方每次收款前需向甲方开具国家规定的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如乙方开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方承担法律责任并向甲方提供合法发票。

六、违约责任

1、乙方必须严格按照甲方要求供应材料。乙方供应材料的品种、规格、质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，甲方有权拒付材料货款，由乙方负责包换货退货，并承担由此而发生的费用，因为乙方原因耽误甲方工期，造成损失由乙方负承担并赔偿。

2、如经甲乙双方在现场调试检测，乙方的供货产品未达到规范质量要求，给甲方造成的所有经济损失和相关部门的罚款均由乙方承担。

3、若乙方未按甲方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格)，则每延误一天，甲方有权对乙方处以2000元的违约金。

七、合同争议解决办法：

1、本合同在履行过程中发生争议，双方另行协商。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

八、其他约定：

1、乙方可以原价退货，更换甲方多进的或不适用于施工的材料。

2、乙方确保其供应的电气材料达到合格标准，产品质量导致的一切损失和索赔，甲方有权向乙方主张权利。

3、乙方在合同签订时必须给甲方提供公司的营业执照、一般纳税人资格认定复印件各一份并加盖公章。

4、本合同自双方盖章之日起生效。

5、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份

补充条款：

甲 方(公章) 乙 方 (以章)

法定代表人 ： 法定代表人：

委托代理人(签字) ： 委托代理人(签字)：

签订日期： 年 月 日

以上就是我们为您整理的关于电气材料购销合同的相关内容，在市面上电气材料的种类、质量差别很大，所以当您在进行电气材料购销过程中，在签订相关合同时一定要对电气材料的质量、违约责任等进行约定，以此来保证自己的合法权益...

·用人单位解除合同的条件有哪些
      单位解除劳动合同也就是所谓的辞退员工，与员工解除劳动关系。根据法律的规定，单位是不能随便解除劳动合同，辞退员工的。那么，用人单位解除合同的条件有哪些呢？现在，我们将在下面的文章中就该问题做详细的阐述，希望能帮助您解决相关的法律问题。一、用人单位解除合同的条件有哪些用人单位可以提出解除劳动合同的要......

·公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗
      公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗？一、公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗已经公正的遗嘱具有较强的法律效力，但是遗嘱必须在当事人逝世后才能执行，如果赠与人的赠与合同与遗嘱相冲突且未公证则在公证遗嘱未撤消前，不存在法律效力。二、赠与成立情况下，是否具有任意撤销和法定撤销情形赠与行为是一种赠与......

·合同违约赔偿金限额的相关规定有哪些
      合同违约赔偿金限额的相关规定有哪些一、《合同法》对于合同违约赔偿金限额的规定：第一百一十四条　当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分......

·合同违约金比例太低或太高怎么办？
      合同违约金比例太低或太高怎么办？在订立合同的过程中，通常会涉及到违约金的制定。而违约时合同违约金的比例又常常会引起双方之间的争议。当合同违约金比例太低或太高怎么办?对此我们需要了解法律在这方面是怎么规定的。下面我们详细为您解答。一、合同违约金比例太低或太高怎么办(一)当事人没有提出合同中约定的违约金计算......

·未来收益权质押合同
      未来收益权质押合同一、未来收益权质押合同甲方(出质人)：__?住所：__?法定代表人：__联系电话：__乙方(质权人)：__?住所：__?法定代表人(或授权代理人)：__鉴于乙方为借款人__向贷款方__借款人民币__万元，现依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》等的规定，甲方自愿以其有处分权的未来收......

·商标侵权行为的种类有哪些
      商标侵权行为的种类有哪些,哪些属于商标侵权行为商标是我们生活重经常听到见到的，看到这个词我总能想起电视广告里的那句“中国驰名商标”，也总能想起电视里的那些为商标打官司的公司。那么商标到底是什么呢，常见的商标侵权行为的种类又有哪些呢，下面就让给......

·远期信用证可以撤销吗
      信用证是国际贸易活动中最常见的一种支付方式。信用证付款是以银行信用替代商业信用的付款方式——信用证应运而生。由银行作为担保人出现在国际贸易中，成为国际社会公认的付款方式。按付款期限的不同，信用证可以分为即期信用证和远期信用证等，那么远期信用......

·常用的抵押借款协议书范本
      常用的抵押借款协议书范本合同编号：_________贷款抵押人：_________，以下简称甲方；贷款抵押权人：_________，以下简称乙方。甲方因生产需要，向乙方申请贷款作为_________资金。双方经协商一致同意，在甲方以其所有的_________（以下简称甲方抵押物......

·离婚时怎么处理夫妻间债务关系
      离婚时怎么处理夫妻间债务关系一、离婚时怎么处理夫妻间债务关系以一方名义所负债务应如何认定其性质，是夫妻共同债务还是一方个人债务?司法解释以债务形成时所处的时间阶段作为切入点，分成结婚前所欠债务和婚姻关系存续期间所欠债务两种情形进行规定。(......


·加快改革拒执罪刻不容缓
      改革拒执罪刻不容缓    　　　《刑法》第三百一十三条规定“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。”这就是的“拒不执行判决、裁定罪”。该条规定本来就是为解决人民法院执行难......

·乐陵田律师成功为涉嫌过失致人死亡的被告人申请取保候审
      犯罪嫌疑人刘某涉嫌过失致人死亡，于2014年8月27日被.刑事拘留，被采取强制措施后，其亲属委托田律师为其儿子担任辩护人，接受委托后，田律师及时的会见了犯罪嫌疑人，并与办案人员取得联系，就案件的性质及各种取保条件等深入的进行了交流，几经辗转，最终公......


·常州讨债
    常州讨债律师代理讨债、要债要账、清债，专注于个人、公司债务纠纷、各类合同纠纷、经济纠纷、房产纠纷、债权债务纠纷的处理。★常州讨债律师谈讨债方法分析　　根据我们的专业经验，在预知或发生风险后的30-90天内就委托专业律师介入，您收回欠款的可......

·南京离婚子女抚养
    南京离婚律师处理离婚法律纠纷，解答父母离婚后的子女抚养权归属问题、离婚后孩子的抚养权、离婚判决书、离婚孩子抚养权如何变更、离婚财产分割等离婚相关问题。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务，父母离婚后的子女抚养权归属问题，直接..子女......


·医疗损害赔偿案件根据具体情况可以分析是否构成了医疗事故。继而
      医疗损害赔偿案件根据具体情况可以分析是否构成了医疗事故。继而适用与不同的法律，但是无论是哪一种法律，都对赔偿的项目和标准做了相关规定。今天整理了关于医疗损害赔偿标准的相关资料，供您阅读了解。无论适用哪一种法律均有以下项目需要赔偿。一、医......

·北京担保公司主要的业务范围有哪些
      北京担保公司主要的业务范围有哪些担保公司依法成立，进行相关的担保业务，获取收益，这些都是有法律的规定支持的，那么北京担保公司有哪些具体业务呢?我们通过了解做了一些整理。担保公司的业务范围主要还是在法律规定的范围内进行，不能超出法律的规定，只......

·如何解决商品房预售纠纷
      如何解决商品房预售纠纷一、如何解决商品房预售纠纷正确处理商品房预售合同纠纷，必须针对不同性质的纠纷采取不同的原则：(一)标的权利瑕疵纠纷及其处理。标的瑕疵在商品房预售纠纷中占有相当比例，常见的标的权利瑕疵问题和质量瑕疵问题。标的权利瑕疵......