法律知识

 首页 >>法律知识

合肥市商品房预售管理办法的内容


律师普法 www.csj64.com

合肥市商品房预售管理办法的内容 合肥市商品房预售管理办法
第一条 为了促进房地产业和房地产市场的健康发展,加强商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本办法所称商品房预售是指房地产开发经营企业(以下简称开发企业),将正在建设中的商品房或微利房预先出售给预购人,收取预购款的行为。
第三条 凡在本市城市规划区范围内国有土地上,取得开发用地的使用权,从事房地产开发经营的开发企业,均应遵守本办法。
第四条 合肥市房地产管理局是本市商品房预售管理的行政主管部门。
第五条 商品房预售实行许可证制度。
开发企业预售商品房,须向合肥市房地产管理局申请办理预售登记,取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的开发企业,不得预售商品房。任何单位或个人不得伪造、涂改《商品房预售许可证》。
第六条 商品房预售,应当符合下列条件:
(一)已交付土地使用权出让金,取得土地使用权证书;
(二)持有建设工程规划许可证;
(三)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总额的百分之二十五以上或完成基础工程达到正负零零的标准,并已经确定施工进度和竣工交付日期。
第七条 开发企业领取《商品房预售许可证》应提交下列证件(复印件)及资料:
(一)企业法人营业执照;
(二)建设项目的投资立项、规划用地和施工等批准文件或证件;
(三)工程施工进度计划;
(四)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金已达到工程建设总投资的百分之二十五以上的证明材料;
(五)商品房预售方案应当说明商品房的位置、单价、建筑面积、交付使用日期、交付使用后的物业管理等内容,并附预售的商品房总平面图。
第八条 合肥市房地产管理局在接到开发企业提交的全部资料后,经审查合格,10日内核发《商品房预售许可证》,并登报通告。
商品房预售完毕,开发企业应于10日内向发证机关交回《商品房预售许可证》。同时,将该期商品房预售合同分别报送市房地产管理局和市土地管理局登记备案。
第九条 开发企业预售商品房,应悬挂《商品房预售许可证》。
预售商品房的广告和说明书必须载明《商品房预售许可证》的批准文号。广告经营单位不得为未取得《商品房预售许可证》的开发企业刊登预售广告。
第十条 开发企业预售商品房所得的款项必须用于该项目的建设。
第十一条 商品房预购人将购买的未竣工的商品房再行转让的,须经市房地产管理局批准,转让双方到市房地产交易管理机构办理交易过户手续,原预售合同规定的权利、义务随之转移。开发企业不得擅自办理更名手续。
第十二条 商品房竣工交付使用后,预购人须于30日内,持预售合同、购房发票等有关证件,到市房地产交易管理机构办理交易手续。
第十三条 《商品房预售许可证》由合肥市房地产管理局印制,《商品房预售合同》文本由合肥市房地产管理局和市工商行政管理局联合印制,任何开发企业不得印制。
第十四条 不具备房地产开发资质的单位,不得预售商品房。
第十五条 违反本办法第五条规定擅自预售商品房的,由房地产管理局责令其停止商品房预售,没收非法所得,并可处以罚款。
第十六条 违反本办法第八条第二款规定的,由市房地产管理局、土地管理局依据各自的职责责令其限期纠正,逾期不纠正者,可处以罚款。
第十七条 违反本办法第九条第一、二款规定的,由市房地产管理局责令其限期改正,补办手续,对拒不办理的,可处以罚款。
第十八条 违反本办法第十三条规定的,由合肥市房地产管理局会同市工商行政管理局按有关规定处罚。
第十九条 违反本办法第六条规定预售商品房的,由合肥市房地产管理局责令停止预售活动,没收非法所得,可并处罚款。
第二十条 向境外预售商品房按本办法执行(法律、法规另有规定的除外)。
第二十一条 市辖三县商品房预售管理可参照本办法执行。
第二十二条 本办法由合肥市房地产管理局负责解释。
第二十三条 本办法自发布之日起施行。
以上就是合肥市商品房预售管理办法的相关资料。对于商品房的预售管理,每个地方都会结合城市的具体情况和国家的相关政策来制定,所以各个省份之间会有所差异,但其结构和主体是不变的。如果您还有相关不明白的问题...

·北京市二手房屋买卖合同
      二手房买卖合同是常见的合同类型,买房的人和卖房的人通过协商一致签订房屋买卖协议,卖房将房屋的拥有权利转让给买房,买房需要支付协商的价款。那么您知道二手房买卖合同是怎样的吗?今天我们为大量列举了一份北京二手房屋买卖合同范本。北京二手房屋买卖合同甲方(卖方)姓名:身份证号码:邮编:住址:乙方(......


·夫妻一方购房是否可以分割
      夫妻一方购房是否可以分割一、夫妻一方购房是否可以分割夫妻一方婚前购买的房屋,且付清全部房款,应属于一方的婚前财产,离婚时,另一方无权要求分割。1、婚前取得产权证的。《婚姻法》规定:一方的婚前财产,为夫妻一方的财产。最高人民法院关于《婚姻法》司法解释(一)同时规定:夫妻一方所有的财产,不因婚姻关系的延......


·出卖人逾期未为买受人办理房产证,应按一年期LPR为基础,加计30%~50%计算逾期办证的违约金
      最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(本文以下简称《商品房买卖解释》)第十四条第一款规定:“由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:(一)商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限;(二)商品房买卖合同......


·农村违章建房强制拆迁的程序是怎样的
      如果您未经规划土地主管部门批准,未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证,进行违章建房。政府将依法对您的违章建房进行拆除,您是否知道农村违章建筑强制拆迁的程序呢?我们将在下文为您详细介绍,让您在违章建房拆除中合法维护自己的权利。一、立案立案就是执法部门对于发现或接到投诉、举报等事实或者材料后......


·小产权房买卖应注意的事项有哪些
      小产权房就是指农民自己在土地上修建的房屋,它在市场中其实是可以进行买卖的,但是它不受法律的保护,因此,如果你要买卖小产权房,一定要格外的小心。下面,我们将为你介绍小产权房买卖应注意的相关事项,希望能够帮助到你。1、合同双方当事人;买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,......


·银行破产存款能赔多少
      银行破产存款能赔多少,存款超过偿付限额怎么办?银行破产存款赔偿主要依据存款保险制度。存款保险制度指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费,形成存款保险基金,存款保险基金管理机构向存款人偿付被保险存款,并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全......


·企业改制操作方法10--土地使用权的处置
          1.辅业企业改制土地使用权有优惠政策。      2.土地使用权有偿处置:      (1)评估(土地使用权评估机构)。      (2)处置:      ......


·江西省建筑工程施工许可管理实施细则
      江西省建筑工程施工许可管理实施细则江西省建筑工程施工许可管理实施细则的详细内容对江西省的任意一个建筑单位都很重要,可以这么说,如果不知道建筑工程施工许可管理实施的相关细则,那么,任何一个从事建筑的单位将会很快倒闭。所以说,江西省的所有的建筑......


·彩礼纠纷如何进行处理
      结婚彩礼是男方以结婚为目的而向女方赠送的钱物。长期以来,在我国的司法实践中一直以赠与来对待彩礼问题。而实践中,也有不少人因为结婚彩礼而产生纠纷。那么此时彩礼纠纷该如何来解决呢?请从下文中进行具体了解。1、解决彩礼纠纷时应遵循的原则。决定彩......



·购买商品房存在质量问题开发商赔偿经济损失
      原告杜XX诉称,我于2007年1月17日与某公司签订《北京市商品房预售合同》,购买某公司开发建设的X号房屋,并于2008年9月17日取得该房屋的房屋所有权证。然而,某公司向我交付的房屋存在严重的质量问题,该房屋主卫生间管道漏水,并因此造成楼下X1号房屋卫生间大......


·重庆律师成功办理陆某涉嫌运输毒品变更为非法持有毒品一案
      【案情简介】2013年4月9日下午,被告人携带冰毒和麻古欲乘航班由重庆飞往山东,在重庆江北机场候机楼内接受安全检查时,当安全检查工作人员要求被告人脱掉鞋子做进一步检查时,被告人立即往候机楼外面方向逃跑,并在跑出候机楼门后脱掉鞋子扔到高架桥......



·昆山市看守所
    江苏省昆山市看守所位于昆山市周市镇。来访导航路线是:在339省道和东城大道交叉口太仓方向,在苏州昆山市坐公交11路到东方路,再沿着新浦路,转弯过宋家港路,到桥那边转金清路,一直往东到底即到。★遇到刑事犯罪问题,需要咨询律师?欢迎来电......


·常熟市看守所
    常熟市看守所位于江苏省苏州市常熟市练塘镇鸳鸯桥开发区华强北路,是常熟市...看守所。常熟市看守所设有33个青少年人员监室,位置导航:从常熟市区乘坐公交216路,过了建华转盘1000米,..个红绿灯下车往北500米左拐就到。律师提示:常熟市看守所......



·什么是建筑工程施工合同司法解释?
      什么是建筑工程施工合同司法解释?根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。......


·股权转让如何合理避税
      股权转让如何合理避税股权转让如何合理避税根据《个人所得税》(2007年修订)第6条第5款以及《个人所得税法实施条例》第22条的规定,个人股权转让以转让股权的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,这实际上就是指个人股东因股权转让的获利金额......


·依据我国的相关法律法规的规定
      依据我国的相关法律法规的规定,公司应该与劳动者签订劳动合同。虽然法律有规定,但很多企业都以各种目的不与劳动者签合同,这样的情况,在法律上属于违法的行为,双方之间形成事实劳动关系,事实劳动关系也受法律的保护。那么,事实劳动关系辞职应该注意什么......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?合肥市商品房预售管理办法的内容

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·婚前买的房产如何加女方名字?
·还有没有什么别的办法要回钱呀
·南京市浦口区看守所在哪里?我哥哥出国谈生意被拘留,被警察直接
·我有一个工程款不兑现的,能申请法律援助吗18796815254
·房屋拆迁手续的办理,请问:房主是老公
·小孩归属问题,结婚后生有一小孩现在不到两个月提出离婚 写有离婚协议小孩
·会怎么处理他,一个人在工地上班
·你好往律师,我想咨询一下法院对老赖人员己经做了限号解除,那么
·你好微信被骗怎么
·江西的宜春市万载县有几个看守所?
·xx上望有家工地欠我工资7000多元,包工头每次都说现在没有钱为由托欠半个多月了
·工伤七级赔偿标准是 什么


推荐律师


山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

江苏 姜舂律师
副主任 执业15年
18921344401

上海 黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319

江苏 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13913441761

·婚前买的房产如何加女方名字?
·还有没有什么别的办法要回钱呀
·南京市浦口区看守所在哪里?我哥哥出国谈生意被拘留,被警察直接
·我有一个工程款不兑现的,能申请法律援助吗18796815254
·房屋拆迁手续的办理,请问:房主是老公
·小孩归属问题,结婚后生有一小孩现在不到两个月提出离婚 写有离婚协议小孩
·会怎么处理他,一个人在工地上班
·你好往律师,我想咨询一下法院对老赖人员己经做了限号解除,那么
·你好微信被骗怎么
·江西的宜春市万载县有几个看守所?
·xx上望有家工地欠我工资7000多元,包工头每次都说现在没有钱为由托欠半个多月了
·工伤七级赔偿标准是 什么

热门城市

·大足区律师
·
邢台律师
·
辽宁律师
·
渝中区律师
·
酉阳县律师
·
六盘水律师
·
福建律师
·
兴安盟律师
·
上饶律师
·
徐汇区律师
·
新余律师
·
安康律师
·
山西律师
·
池州律师
·
台南律师
·
嘉兴律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报