深圳市建筑工程设计合同范本

深圳市建筑工程设计合同

发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1工程名称：

2.2设计指标

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。

第六条 双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3发包人更变委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人员交付的设计资料。文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程技术收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用、除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同意法律效力。

综上所述，深圳市建筑工程设计合同规定，合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止...

·劳动者违反劳动合同的责任是什么
      劳动合同也就是劳动者在与用人单位建立劳动关系时签订的书面合同。劳动合同中一般都会约定违约责任，无论哪一方违反劳动合同，都要按照合同以及《劳动法》的相关规定承担相应的责任。那么具体来说，劳动者违反劳动合同的责任是什么呢？我们马上为你做详细解答。一、劳动者违反劳动合同的责任是什么《劳动法》第102条劳......

·裁决解除劳动关系的法律依据
      公司在招聘到员工之后，会与员工之间签订劳动合同，以保障双方的合法权益。但实践中，公司有可能因为员工失职或有过错而需要与员工解除劳动关系，或者因为公司自身的原因需要裁减员工，这两种情况下的解除劳动关系的处理方式是不同的，但是实际操作中，由于双方意见不同，需要裁决解除劳动关系。下面就一起去看看到底怎么裁......

·建筑工程合同书要包括什么内容？
      建筑工程合同书要包括什么内容？《建筑工程施合同范本》发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容......

·劳动争议仲裁委员会的结案期限是多久
      劳动争议仲裁委员会的结案期限是多久一、劳动争议仲裁委员会的结案期限一般是45日中华人民共和国劳动争议调解仲裁法第四十三条仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超......

·倒闭企业职工去世后有什么补偿？
      倒闭企业职工去世后有什么补偿？现在我国的企业和公司对于员工的管理和福利越来越完善，基本上能够关注到每一个员工，所以说在一些细节问题上也有处理，即使是在企业倒闭的情况下也有相应的政策。我国法律对于公司以及公司中的员工越来越关注。那么我国倒闭企业职工去世后有什么补偿?1、根据我国《劳动法》相关规定，劳......

·争夺抚养权证据怎么收集
      夫妻离婚除了会因为财产分割而产生争议外，还有可能因为争夺孩子抚养权而产生纠纷。此时双方都想要抚养权，就需要提供证据来证明自己的抚养更有有利于子女的生活成长。那么实践中，争夺抚养权证据怎么收集呢?我们一起在下文中进行具体了解。一、争夺抚养权该......

·钢结构工程合同管理办法的内容
      钢结构工程合同管理办法的内容钢结构工程合同管理办法1、招投标管理投标方向的选择：商务部在律师的指导下，在最有利于己方的市场进行投标，避免由于市场饱和造成的投标恶性压价情况的发生。招标方资信情况调查：包括工商调查及担保方面的调查，以保证......

·私募基金管理人的定义是什么?
      私募基金管理人的定义是什么?私募基金在我国投资市场上已经受到更多人的认可，并且为很多想要投资的人提供了一种投资途径，由于私募基金涉及的内容比较广泛，因此国家对私募基金公司的设立有严格要求，不仅设立资本比较多，还要有专业的私募基金管理人，那么，......

·广播权与信息网络传播权的关系是什么？
      广播权与信息网络传播权的关系是什么？一、广播权与信息网络传播权的内涵是什么？在仅有广播技术和广播电台的年代，广播电台未经权利人许可播出作品，将侵犯其持有的“广播权”;电视技术和电视台出现后，“广播权”逐渐被司法实践接受其应当涵盖通过电视传......


·徐州刑事辩护律师李修文为你提供法律帮助——辩护词
      辩护词尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：依照我国《刑事诉讼法》之规定，受被告人梅某某及其家属的委托和江苏天地明律师事务所的指派，我担任该起案件中被告梅某某的辩护人，参与本案诉讼活动。开庭前，我们会见了被告梅某某，对案件经过又进行......

·离婚继承律师：诉讼离婚要到什么地方
      通常来说，离婚的方式有很多种，如果夫妻双方不能达成协议，则需要诉讼离婚。那么，诉讼离婚要到哪里去办理呢?如果您对此感到好奇或者困惑的话，那就看看下面由吴丁亚律师针对这一问题为您搜集整理的相关资料吧。      
......


·南京交通事故赔偿
    南京交通事故赔偿律师提供南京交通事故赔偿知识以及交通事故赔偿项目与标准、南京交通事故处理赔偿标、交通事故赔偿标准表、交通事故责任认定、交通事故赔偿程序、南京交通事故索赔、交通事故死亡赔偿、交通事故律师费标准、南京交通事故案例、南京交通事故赔......

·南京离婚律师咨询
    南京离婚律师承办婚姻家庭案件,处理诉讼离婚、协议离婚、财产分割、子女抚养权、涉外婚姻等婚姻、家庭财产纠纷案件，致力于圆满解决婚姻出现的种种问题。南京离婚律师专注于代理南京及各地疑难婚姻家庭类案件,如婚姻过错赔偿诉讼、离婚抚养协议、离婚诉......


·北京私募基金公司注册
      北京私募基金公司注册北京私募基金公司注册的条件有哪些私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金，PrivateFund)，是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金，然后交由......

·什么是光票托收和跟单托收,区别有什么？
      什么是光票托收和跟单托收,区别有什么？在银行托收业务中，一般有两种形式，一种是光票托收，另一种则是跟单托收，对于这两种托收方式而言，目的都是收取到客户委托的相关款项，只是说两种托收方式的托收条件是不一样的，那么什么是光票托收和跟单托收，光票托......

·破产清算工程款优先受偿权诉讼书 破产清算工程款优先受偿权诉
      破产清算工程款优先受偿权诉讼书破产清算工程款优先受偿权诉讼书原告：中国建筑___局有限公司法定代表人：陈建光，职务：董事长地址：北京市丰台区汽车博物馆东路___E座。电话：___.被告：咸阳___兵工贸集团有限公司破产管理人联系人：曹阳，联系......