法律知识

 首页 >>法律知识

建筑工程挂靠合同怎么写?


律师普法 www.csj64.com

建筑工程挂靠合同怎么写? 建筑工程挂靠合同
甲方(管理方):
乙方(挂靠方):
为了增强企业活力,提高企业的经济效益,根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下,经甲乙双方共同协商,在工程项目及实施过程中,乙方挂靠在甲方名下,为保证该建设工程施工的质量、安全、工期的顺利实施,甲乙双方共同订立如下协议:
一、经营管理
乙方作为本工程的完全责任人,负责程所产生的民事及法律权利,义务承担全部责任。
挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量、包工期、包安全、包材料采购,包人员及施工组织管理。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格执行国家现行的施工技术规范、验收标准和施工图纸进行施工,确保工程质量。保证安全施工、文明施工和按期完工。
甲方对所挂靠的工程项目有权进行监督指导,对发现有违犯安全操作规程施工的或有质量安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。
乙方挂靠甲方名下经营期间,对所属施工队应规范管理,严格按照国家规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工种应持证上岗,施工现场应配足持证上岗的管理人员。(自愿退股协议书)
二、工程概况
1、工程名称:
2、工程造价:
3、工程地点:
三、财务管理
该工程建设方(业主)所拨付的工程建设资金,原则上应采取以银行转账的方式付至甲方的基本账户。乙方在该工程施工过程中发生的停工、返工、拖欠工人工资、发生工伤事故以及拖欠施工材料等所引起的一切经济纠纷,概有乙方负责,否则甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方式造成的经济与社会损失。
四、税费管理
乙方在本工程施工过程中实行全额包干缴纳本工程项目所涉及的一切税和费。乙方必须遵守国家与行业及当地行政部门和税务部门的税费交纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。
五、管理费及履约风险金的收取
1、本工程乙方向甲方缴纳合同总价款%的管理费,计人民币(大写)元整(¥:元)。此款在建设方前两次拨付的建设资金中扣除。当建设方拨款达到工程总价款的80%时,乙方须在5日内提供该工程价款的进项税票,否则甲方有权扣留乙方建设资金,乙方逾期提供视为违约。
2、合同签订之日,乙方向甲方缴纳履约风险保证金元整。乙方在履行完本协议和合同约定条款后,甲方全部返还乙方。
六、安全责任
乙方在本工程施工过程中负责项目的全部安全责任,乙方必须执
行国家与行业及当地行政安全管理部门的相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任概由乙方承担全部责任。否则甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量与事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并保留追究乙方法律责任的权利。
七、工程质量
乙方在本工程施工中实行乙方负责本工程全部的质量责任,乙方必须执行国家与行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期内的缺陷责任和质量追究等责任,本工程所发生的一切质量责任及事故概由乙方负责。因质量或事故引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于处理工程质量事故,同时用于赔偿甲方和其他方造成的经济和社会损失。
八、甲方权利
本工程所有招投标文件的原件,中标通知书的原件,发改委备案的原件,施工合同的原件,施工验收报告的原件,竣工备案书的原件,和各类登记的原件等,包括文本和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。对于正在施工的工程项目,甲方在施工过程中有权进行全方位的管理和指导,有权进行不定期的巡视抽查。发现不规范的问题时,乙方必须无条件接受甲方的整改建议。
九、本工程协议外产生的全部民事纠纷和刑事纠纷,乙方承担全部法律责任。
十、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲乙双方签字或盖章生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表(签字或盖章):代表(签字或盖章):
年月日
通过今天我们为您讲解的建筑工程挂靠合同,相信您就会很清楚的明白了,挂靠在一个知名度比较高的公司既可以争取到更多的合作机会,同时也可以使小公司更为快速的发展,对合作双方都是会有好处的。...

·追讨工程欠款的诉讼时效是多久
      追讨工程欠款的诉讼时效是多久一、追讨工程欠款的诉讼时效是多久大多数拖欠工程款已历时相当久,甚至超过两年,有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款,承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。在此有必要提醒:工程欠款的诉讼时效为两年,从知道或应当知道拖欠行为起算。我国......


·劳动争议仲裁举证责任是如何分配的?
      劳动争议仲裁举证责任是如何分配的?一、劳动争议仲裁举证责任是如何分配的?发生劳动争议,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的,用人单位应当提供;用人单位不提供的,应当承担不利后果。劳动者无法提供由用人单位掌握管理的与仲裁请求有关的证据,仲裁庭可以要求用人......


·用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律责任?
      近年来在司法诉讼领域,关于劳动合同纠纷案件层出不穷,其原因有很多,大部分都是用人单位违反劳动合同法相关条款造成的。用人单位违反劳动合同法会受到一定处罚,那么用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律责任?下面我们结合《劳动合同法》相关知识,给您详细介绍下。用人单位违反劳动合同法的规定应承担哪些法律......


·入职时的劳动关系怎么确定?
      员工在入职之初,很多时候都会先了解一下公司的待遇和福利等相关方面的问题,之后在试用期期间还要观察公司的环境是否利于其以后的发展,但是如果过了试用期之后,此时就涉及到劳动关系的确定了,而入职时的劳动关系怎么确定呢?我们马上为您进行解答。一、入职时的劳动关系怎么确定?(一)通过签订劳动合同确定劳动关系......


·什么是建筑工程承包,有什么要求
      什么是建筑工程承包,有什么要求一、什么是建筑工程承包建设工程的承包,是指建设工程任务的总承包,即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人,由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责,直至工程竣工,向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工......


·房屋买卖是涉及金额很大的一种交易,在北京买房更是如此,所以在
      房屋买卖是涉及金额很大的一种交易,在北京买房更是如此,所以在买房之前一定要了解清楚有没有相关的优惠政策,避免您在买房时花冤枉钱。下面我们将为您详细的介绍北京首次购房优惠政策是怎样的。最新的首套房贷款政策有什么变动呢?目前的相关文件明确指出......


·拟制血亲能否结婚 姻亲可以结婚吗
      一、拟制血亲能否结婚拟制血亲是指本无该种血亲应具有的血缘关系,而由法律确认其与该种自然血亲具有同等权利义务的亲属。由于此种血亲不是自然形成的,而是法律设定的,故又称“准血亲”或“法定血亲”。我国现行婚姻法确认的拟制血亲有两类:一是养父母与养......


·湖北省石首市征地补偿标准
      湖北省石首市征地补偿标准湖北省石首市土地共分为四类:一类区片区片范围:绣林街道办事处、笔架山街道办事处。补偿标准:耕地:37940元/亩;菜地:41734元/亩;果园:41734元/亩;茶园:41734元/亩;精养鱼池:41734元/亩;林地:30352元/亩;未利用地:22......


·个人与企业的农副产品购销合同范本
      个人与企业的农副产品购销合同范本个人与企业的农副产品购销合同范本甲方(购方):______________地址:____________邮码:____________电话:____________乙方(销方):_____________地址:____________邮码:____________电话:____________为了......



·银行承兑汇票买卖风险案例 北京金融票据律师
      近段时间,经侦大队陆续接到有些单位和个人反映:由于私下交易银行承兑汇票(俗称“购买银行承兑汇票”,即在支付一定的银行承兑汇票贴现利息后,在无任何贸易行为的情况下,向持票人购买银行承兑汇票的行为)而造成巨额损失的情况,必须引起我们相关市民高......


·盐城律师办理一起买卖合同案的思考
      我代理了一起买卖合同纠纷的案件,原告某膜技术有限公司(以下简单甲方)提供给被告某化工有限公司(以下简称乙方)PP膜组件,甲公司负责安装调试,由于质量问题最终未能安装调试成功,后甲方起诉乙方,要求支付货款,经法院调解甲乙双方调解结案,该案中我代......



·南京市建邺区看守所
    南京市建邺区看守所位于江苏省南京市白下区石榴园28号(已经合并至南京市第二看守所),邮政编码210004,具体地址在南京市新街口西南方向,王府大街边,聘请律师去看守所会见、取保候审、无罪申诉罪轻辩护的。律师提示:因区划调整,南京市建邺区看守所......


·苏州律师提醒:讨债公司必须合法运营!
    苏州律师提醒,目前市面上的一些所谓“职业讨债人”、“苏州讨债公司”均是违法存在的,合法讨债应该求助于专业讨债律师。市民如果发生类似经济纠纷,一定要走法律途径,绝不能抱有侥幸心理,寻求“黑社会”的帮助而采取不正当手段讨要债务,否则很容易让不......



·收集调查证据申请书怎么写
      收集调查证据申请书怎么写为了更好的还原真相,也为了更好的对案件作出审判,确保原告被告得到最为合理的对待,一般来说,在诉讼活动中,法院都需要通过收集证据来作为最终审判的依据。当然,一般来说,收集证据都是通过申请人提出的,那么收集调查证据申请书......


·发生交通事故怎么快速处理
      路上的车辆越来越多,交通越来越拥堵,发生交通事故的情形也屡见不鲜,因为交通事故后未及时处理造成的占道拥堵几乎每天都在发生,那么发生交通事故怎么快速处理才能节约自己和您的时间,避免造成更多不必要的麻烦呢,我们带您一起来了解下。一、发生交通事......


·北京集团公司成立条件包括哪些?
      北京集团公司成立条件包括哪些?一、在北京成立集团公司的条件包括哪些?1、企业集团的母公司(核心企业)注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司;2、母公司(核心企业)和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上;3、企业集团的母公司(......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?建筑工程挂靠合同怎么写?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·性格不合,有xx博喝酒嗜好,屡教不改
·你好,我家里面收到拘留证和逮捕证,然后有个自称警员的人打电话
·工作25年,没有缴纳社保公积金,且公司裁员,该怎么赔偿
·拐弯的电动车与直行的摩托车撞车怎么判定
·我想打民事诉讼官司,开发区湾里
·手机短信在劳动仲裁以及法庭上的有效性
·这样的话是算几级伤残呢?
·我于18年买的二手房当时房主有一户口没迁出当时协商18年l2
·老公初婚、我二婚有一子已经判给前夫、现在我们已经生一个女儿还可以生二胎吗
·亲弟兄之间就其父亲留下的老宅基地产生纠纷是否应该分家
·你好我在个人厂子干了快一了这个月刚离职压了三个月的工资我该怎么
·租户合同未到期就走了,还有3个月水电费未交,家里有少量家具损


推荐律师


江苏 顾小东律师
副主任 法学学士 
13851782449

江苏 王奋永律师
副主任律师 执业14年
13952106950

广东 陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148

江苏 高峰律师
副主任 法学学士 执业13年
13305191148

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

·性格不合,有xx博喝酒嗜好,屡教不改
·你好,我家里面收到拘留证和逮捕证,然后有个自称警员的人打电话
·工作25年,没有缴纳社保公积金,且公司裁员,该怎么赔偿
·拐弯的电动车与直行的摩托车撞车怎么判定
·我想打民事诉讼官司,开发区湾里
·手机短信在劳动仲裁以及法庭上的有效性
·这样的话是算几级伤残呢?
·我于18年买的二手房当时房主有一户口没迁出当时协商18年l2
·老公初婚、我二婚有一子已经判给前夫、现在我们已经生一个女儿还可以生二胎吗
·亲弟兄之间就其父亲留下的老宅基地产生纠纷是否应该分家
·你好我在个人厂子干了快一了这个月刚离职压了三个月的工资我该怎么
·租户合同未到期就走了,还有3个月水电费未交,家里有少量家具损

热门城市

·宝山区律师
·
垫江县律师
·
吴忠律师
·
泰州律师
·
张掖律师
·
万盛区律师
·
崇明区律师
·
黄冈律师
·
萍乡律师
·
韶关律师
·
梁平区律师
·
周口律师
·
深圳律师
·
秦皇岛律师
·
江苏律师
·
德阳律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报