建筑工程合同范本怎么写
  
  建筑工程合同
  
  甲方:______________(以下简称甲方)
  
  乙方:______________(以下简称乙方)
  
  依照<民法典>、<建筑安装工程承包合同条例>等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
  
  一、工程名称:______________
  
  二、工程地点:______________
  
  三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。
  
  四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。
  
  五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
  
  六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。
  
  七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。
  
  八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
  
  九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。
  
  十、结算方式和计价标准:
  
  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行<2003年建筑工程消耗量定额>、<2003年安装工程消耗量定额>和<2006建筑工程计价清单>，取费类别按工程类别。
  
  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作 量签证单据实结算。
  
  3、工人工资单价:执行35元/工日。
  
  4、施工措施费按取费标准的60%计算;
  
  5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
  
  6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
  
  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
  
  十一、付款办式:
  
  1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
  
  2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
  
  十二、协议履约金的支付与返还
  
  1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
  
  2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订<建设工程施工合同>。
  
  3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
  
  4、具体事宜以正式施工合同为准。
  
  十三、甲方责任及义务
  
  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
  
  2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
  
  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
  
  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
  
  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
  
  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
  
  十四、乙方责任及义务
  
  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
  
  2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
  
  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
  
  4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
  
  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
  
  6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
  
  7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
  
  8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
  
  十五、违约责任
  
  (1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
  
  (2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
  
  (3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
  
  十六、本协议作为正签<建设工程施工合同>的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
  
  甲方:_______乙方:_______
  
  法定代表人:_______法定代表人:_______
  
  地址:_______地址:_______
  
  ______________年_______月_______日
  
  以上就是我们为您整理的一篇建筑工程合同范本，建筑工程中拖欠工程款的情况是很常见的，这就需要承包方和发包方在合同中对工厂款的支付情况进行一个详细的了解，否则可能会引发一些工程款纠纷，另外双方在签订协议的时候也需要仔细阅读内容后再签字，否则可能会损害自己的一些利益。想了解...

·非标准劳动关系具体有哪些内容？
      一般来讲，劳动关系主要分为标准劳动关系以及非标准劳动关系。如今随着人类社会的不断发展，劳动关系越来越呈现出非标准的趋势。为了保护劳动者的合法权益，促进劳动关系的和谐发展，维持社会的稳定，完善非标准劳动关系机制是非常有必要的。那么，非标准劳动关系具体有哪些内容?我们在下文为您解答。......

·单位规章对劳动者有约束力吗
      单位规章对劳动者有约束力吗单位规章属于单位内部的一个文件，但对单位规章的制定、生效，我国法律中也是作出了相应规定的，这主要是怕单位通过制定规章来损害劳动者的合法权益。那实践中单位规章是否对劳动者有约束力呢?详细内容请在下文中进行了解。一、单位规章对劳动者有约束力吗用人单位依照法定......

·大连工伤鉴定流程是什么
      工伤鉴定是需要一个办理流程的，那么大连工伤鉴定的流程有哪些呢？工伤鉴定的办理流程一般是三个步骤，根据有关规定工伤认定要公开化、简便快捷，在申请工伤认定时需要提供相关资料文件，下面我们就将为您带来关于工伤鉴定的有关知识，请继续阅读。工伤鉴定办理流程相关规定工伤认定办法第一条......

·事实劳动关系与雇佣关系的区别有哪些
      事实劳动关系也是属于劳动关系中的一种，只不过此时单位与劳动者之间没有按照国家的规定签订书面的劳动合同，但这并不影响劳动关系的认定。实践中很多人将事实劳动关系与雇佣关系弄混淆，那究竟事实劳动关系与雇佣关系的区别有哪些呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、事实劳动关系与雇佣关......

·医疗事故的赔偿项目
      1.医疗费　　受害人在医疗事故发生后因健康受损需要进一步治疗,无论患者经治疗后痊愈、残废还是死亡,这其中都有部分医疗费用属于因医疗事故发生而支出的不必要的费用,如果医疗事故造成了不良后果需要进行长时间的后续治疗,还需要支付将来所需的医疗费。医疗费的赔偿应当与损失相......

·职务发明创造人的权利
      职务发明创造，是指发明人、设计人在执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造。下列情形的发明创造，应属职务发明创造：一、本职工作中作出的发明创造；二、具体的发明人、设计人在履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；三、退职、退......

·离婚诉讼中的调解与判决
          1、离婚诉讼中的调解法律规定，“人民法院审理离婚案件，应当进行调解”。这表明调解是人民法院审理离婚案件的必经程序。适用调解程序，其目的在于防止当事人草率离婚，以及在双方当事人不能和解时，有助于平和、妥善地处理离婚所涉及的方方面面的问题......

·无效合同承担违约责任有哪些
      无效合同承担违约责任有哪些？我们都知道合同依法成立，便具有法律效力。那么无效合同就是不符合法律规定和违反了社会公共利益的合同，所以无效合同要承担一定的法律责任。那么无效以后的合同当事人要承担什么责任呢？我们在此介绍，具体无效合同承担违约责任如下：一、无效合同的......

·夫妻个人债务如何承担
      夫妻个人债务如何承担生活中，夫妻的债务分为夫妻个人债务与夫妻共同债务两种，哪些债务属于夫妻个人债务?夫妻共同债务需要双方共同承担，离婚也不能免除自己的责任。那离婚夫妻个人债务由谁承担?我们将在下文中一一为您解答。一、哪些债务属于夫妻个人债务所谓夫妻个人债务是指......

·公司债券金融债券政府债券的风险
      公司债券金融债券政府债券的风险在生活中，我们会利用手中的剩余的闲钱进行投资理财。比如您会买一些保险、基金、债券等。当然，不同的理财产品所对应的风险也是不一样的。关于债券有多大风险的问题也是当下许多人都想得知的，今天，就带您来看看有关于公司债券金融债券政府债券......

·离婚后孩子抚养费标准怎样规定的
      一、离婚后孩子抚养费标准《民法典（自2021年1月1日施行）》规定，“离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部分或全部分，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议;协议不成时，由人民法院判决。”依据2001年《最高人民法院关于适用婚姻法若干问题的解释(......

·什么是回避？
      回避的方式有两种：一种是审判人员自行回避，即承办案件的审判人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避；另一种是当事人申请回避，即当事人认为审判人员有法律规定的应当回避的情形之一的，用口头或书面形式申请他们退出该案的审判。无论是自行回避还是申请......


·交通事故不构成伤残,保险公司拒赔,律师代理争取到全部赔偿金
      代理方：原告结果：胜诉我的价值：本案当事人在事发后，曾多次找被告及保险公司赔偿，因保险......


·全椒县看守所
    安徽省滁州市全椒县看守所地址在全椒县城郊长安村，占地面积65亩，设计关押量300人，是......


·劳动仲裁去什么部门 ？
      一、劳动仲裁去什么部门　　劳动仲裁需要到劳动仲裁委员会。　　根据《劳动争议调解仲裁法》第二十一条规定，劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。　　劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方......

·如何对司法鉴定判别真伪？
      当事人在民事诉讼过程中，对证据提出异议时，可以通过司法鉴定来明确证据的效力大小。司法鉴定机构人员应该严格遵循相关原则和程序，确保鉴定结果客观公正。但是在实践过程中，也经常发生鉴定结果有误失真的情况，作为当事人，如何对司法鉴定判别真伪？下面我......

·用人单位是否可以对女员工孕期内进行调岗？
      根据女职工劳动保护特别规定，女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。故女职工在孕期不能胜任原工作的，应当向用人单位出具医院的医疗证明，证明自己不能适应原劳动的，用人单位可以减轻......