房屋建筑工程施工合同范本怎么写 房屋建筑工程施工合同范本
甲方：
乙方：
根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，希望双方严格执行，共同遵守。
一、 建筑工程概况
1、工程名称：______
2、地点：______
二、工程造价
1、全部工程手工费合计人民币，大写：______小写：______。
2、每平方米建筑面积______元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
三、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
四、施工安全要求
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
五、工程质量。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。
六、建房工期
建房工期为______ 天，自______年______月______日开始施工算起。开工起______个工日完工。
七、付款方式
乙方进场后，甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量，根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
1、基础付百分之______。
2、主体封顶后付百分之______(可根据楼层给付)
3、装饰工程完工后付百分之______(可分冰给付)
4、其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
八、违约责任和争议的解决办法
1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
九、合同的生效与终止。
1、本合同一式贰份，甲乙双方当事人各执壹份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
以上就是关于房屋建筑工程施工合同范本的相关内容，我们在房屋建筑施工前，房屋建筑工程施工合同会最大程度的保护双方的权益不受损，对双方进行一个法律约束，也是为了避免不必要的争议，让双方都受到法律保护。...

·企业倒闭了内退职工怎么办，应该如何安置员工？
      在国企改制的热潮中，产生了一大批内退员工。许多朋友应该会带有这样的疑问，内退员工与原公司还有劳动关系吗，如果企业倒闭了内退职工怎么办呢?今天的我们和您一起来了解内退政策，以及企业倒闭后如何安置内退员工。一、了解企业内退政策内退，全称“内部退养”或“内退内养”或“离岗退养”，这严格来说并不是真正的办理了......

·在现实生活中，假如员工是因公而伤，公司是需要给员工赔偿的，五
      在现实生活中，假如员工是因公而伤，公司是需要给员工赔偿的，五险一金的工伤保险也是为了这个而设。然而实际是在发生工伤事件中，很多企业拒绝赔偿，这就导致发生一些劳动纠纷。那么工伤属于劳动争议吗？在这种劳动争议的案件中如何计算诉讼时效？下面的就“工伤属于劳动争议案件如何计算诉讼时效”进行相关介绍。一、工......

·工会劳动争议调解是怎样进行的
      工会劳动争议调解是怎样进行的在平时的工作中您很容易就会遇到劳动纠纷，劳动纠纷可以调节，可以仲裁，也可以起诉。其中调解相比之下有利于化解矛盾的一种方法。如果调解是由工会来进行的，那么工会劳动争议调解是怎样进行的呢？其效力又是如何的，为了解决上述问题，您一起来了解下面的材料。一、工会怎么进行劳动争议调解......

·建设工程合同是诺成合同吗?诺成合同和实践合同的区别是什么
      建设工程合同是诺成合同吗?诺成合同和实践合同的区别是什么建设工程合同是在建设工程中经常签订了一种合同，因为工程建设是很庞大的一项工程，必须要签订合同才能保证双方的权益，很多时候在签订合同的时候，双方当事人都可能会混淆建设合同是是属于属于实践合同还是诺成合同，那么到底建设工程合同是诺成合同吗？一、建设工......

·农村土地承包经营权确权登记工作经费预算
      农村土地承包经营权确权登记工作经费预算农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法第一条　为了规范农村土地承包经营权确权登记颁证工作，加强管理和有效利用农村土地承包经营权确权登记颁证档案，根据《档案法》、《农村土地承包法》和《物权法》等有关法律法规，制定本办法。第二条　本办法所称农村土地承包经营权......

·非法行医行为的表现
      非法行医行为的表现您时常再说非法行医的问题，那么非法行医行为的表现是什么?这是很多人都不能表述清楚的，这方面法律有着明确的规定，我们在下文为您简要分析一下非法行医行为的表现，希望对您有所帮助。一、非法行医行为的表现1、未取得或者以非法手段取......

·民事诉讼请求地应该在哪?怎么确定
      民事诉讼请求地应该在哪?怎么确定一、民事诉讼请求地通常我们所说的民事诉讼请求地，指的是法院的地域管辖，即地域管辖，是指同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。二、相关规定第二十二条　对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管......

·如何确认房屋买卖合同无效？
      如今买卖房屋质量参差不齐，缺乏防范意识的公民买卖房屋时稍有不慎，就会跌入陷阱之中。面对鱼龙混杂的买卖市场，签订买卖合同时可不能马虎，其合同有分有效的情况和无效的情况。那么，如何确认房屋买卖合同无效?无效的情况又有哪些?下文是关于房屋买卖合同无......

·司法鉴定在什么地方做，申请程序是什么？
      司法鉴定是指在法律诉讼的过程中，为了使用更加科学的办法，使用更专业的知识进行对案件的主体鉴定判别，使鉴定的结果在案件中起到一定的参考作用。也许很多人不了解司法鉴定在什么地方做。下面，就由我们向您介绍一下申请司法鉴定所需要的程序吧。（一）司......


·北京律师谈公司内部借款纠纷不属于民间借贷
      原告石某某系某环境工程有限责任公司的法定代表人，职务为总经理，被告杨某某曾系该单位的员工。2010年5月4日，杨某某书写借条，该借条载明：今收到人民币贰仟元整（￥2000.00）。2010年6月24日，杨某某书写借条，该借条载明：今借到人民币壹仟元整，￥1000.0......

·法律视角：26岁研究生猝死规培岗位，谁该担责？
      2018年3月30日，是美国提倡的国际医师节，但就是在这一天，江苏大学医学院硕士研究生、年仅26岁的顾某，在镇江..人民医院规培期间连续加班后，下班前昏倒，最终抢救无效死亡。        愿逝者安息。 ......


·南京离婚律师咨询
    南京离婚律师承办婚姻家庭案件,处理诉讼离婚、协议离婚、财产分割、子女抚养权、涉外婚姻等婚姻、家庭财产纠纷案件，致力于圆满解决婚姻出现的种种问题。南京离婚律师专注于代理南京及各地疑难婚姻家庭类案件,如婚姻过错赔偿诉讼、离婚抚养协议、离婚诉......

·南京离婚律师说法
    南京婚姻家庭律师代理各类婚姻家庭纠纷案件,为当事人提供离婚诉讼、婚姻家庭纠纷处理等法律服务。南京离婚律师指导您尽快解决离婚纠纷,尽量多分财产,确立子女抚养优势,财产分割方案，力求将离婚案件带给双方、子女及家庭的伤害降到最低。南京离婚律......


·民事诉讼法拘传的情形有哪些
      民事诉讼法拘传的情形有哪些？在民事诉讼案件审理过程中，见到许多必须到法庭的相关人员，法院警察两次传票，没有正当理由不出庭的相关人员，人民法院派出司法警察，强制被传唤人到庭参加诉讼活动的一种措施，就是我们常说的拘传。那么，民事诉讼法拘传包括哪......

·巴中市房屋拆迁补偿标准
      巴中市房屋拆迁补偿标准巴中市房屋拆迁补偿标准住房补贴由购房补贴和工龄补贴组成(以下均简称住房补贴)。老职工中的无房户按规定面积标准全额计发住房补贴;住房面积未达标准的，购房时按规定面积标准与原住房面积的差额计发住房补贴。1、购房补贴额为每平方米......

·什么是珍贵动物？
      《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二、四款【走私珍贵动物、珍贵动物制品罪】走私国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下......