上海市建筑工程设计合同怎么写？

上海市建筑工程设计合同模板

委托方(甲方)：___________________________________________

承接方(乙方)：____________________________________________

甲方委托乙方承担 _____________________________________

的工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：本合同依据下列文件签订

1、《中华人民共和国合同法》。

2、 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

第二条：本合同工程设计项目的名称、地点、 规模、投资、设计内容及标准

1、工程项目的名称：

2、工程项目的地点：

3、工程项目的规模：人防建筑面积约 平方米

4、工程特征及附注说明： 按国家人防规范进行建筑，结构，暖通，给排水，电气等各专业的人防设计

5、工程项目的投资总额： 人防增加投资约 万人民币

6、工程项目的设计内容及标准

按照国家和上海市有关要求和标准完成方案和施工图设计，进行施工配合和协助施工验收等工作。

第三条：甲方向乙方提交的有关资料及文件

设计任务委托书一份，需要涉及开始前提交;有关部门批文一份，设计开始时提交;地面设计单位提供的总图及地下室平面图一份，涉及开始时提交。

第四条：乙方向甲方交付的设计文件

设计方案6份，超过数量另收工本费;施工图8份，方案通过后45天超过数量另收工本费。

第五条：设计费用及支付方法

1、甲方应支付本合同项目的设计费总额为： 人民币 元整(人民币 元整);。

2、支付方法为：

(1)本合同生效后七日内，甲方应向乙方设计费总额的20%，计￥ 元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费)。

(2)乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应即再支付估算设计费总额的30%，计 ￥ 元。(不含定金)

(3)乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方支付估算设计费总额的50%，计 ￥ 元。

3、收费说明：

(1)取费计算标准： 人民币 元/平方米 。

(2)本合同在执行期间，如遇国家或本市规定的设计收费标准调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第六条：双方责任

(1)甲方责任

甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

①　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

②　甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

③　在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

④　甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

⑤　甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

⑥　甲方应为乙方派往现场的设计人员提供工作生活及交通等方便条件。

⑦　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

(2)乙方责任：

①　乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

②　乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

③　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

④　合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

⑤　乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

⑥　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七章：其他

1、甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关 问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

3、本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

4、本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7、由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8、本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由 上海 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

9、其他约定事项：乙方应根据甲方的要求，完成人防施工图交底、施工配合和施工验收等工作。

10、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

11、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

12、本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13、本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日生效。

委托方单位名称 承接方单位名称

(盖 章) (盖 章)

法定代表人： 法定代表人：

(或委托代理人) (或委托代理人)

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)

本合同于 年 月 日签订于

市勘察设计市场管理部门意见 市工商行政管理部门鉴证意见

(盖 章) (盖 章)

年 月 日 年 月 日

根据上文的上海市建筑工程设计合同的模板我们需要以其格式制定合同，但在实际的操作情况中，可以根据实际的项目要求对其内容有适当补充。不论是制定还是签订此类合同，我们都要考虑好自身的权益，也要保证义务的履行和责任的承担，才能使上海市建筑工程设计合同真正地发挥好它的价值。...

·工厂倒闭如何处理，赔偿如何计算
      工厂倒闭如何处理，赔偿如何计算一、工厂倒闭如何处理基本程序是：一是破产债权的申报，二是确定破产财产的范围，三是法院认为债务人达到破产条件的，应当作出破产宣告，进行破产清算。二、公司倒闭了员工赔偿怎么计算的《劳动合同法》第四十四条规定：“有下列情形之一的，劳动合同终止：……(四)用人单位被依法宣告......

·劳动者是否加班由谁举证
      劳动者是否加班由谁举证一、劳动者是否加班由谁举证?加班，是指在规定的工作时间外继续工作。举证责任则是指当事人对自已提出的主张要提供证据进行证明，否则应承担不利后果。在民事诉讼中，举证责任一般是按照谁主张谁举证的原则，即谁提出请求，谁就要证明该请求的合理性，否则就得不到法律的支持。而在劳动争议纠纷案......

·房屋建筑工程监理规范 ?近几年，建筑工程施工问题频发，使得
      房屋建筑工程监理规范?近几年，建筑工程施工问题频发，使得您意识到加强建筑工程监理的重要性，它能够促进我国建筑开发业健康发展，减少建筑工程施工问题，建造出合格的建筑物。房屋建筑工程监理规范都包含了哪些?本文将对这个问题做详细解答，希望对你有所帮助。?房屋建筑工程监理规范?一、总则?1、为规范建设......

·挂靠工程施工合同纠纷责任人是谁？
      挂靠工程施工合同纠纷责任人是谁？“挂靠”是我国工程建设领域的一个专用名词，很多企业因为资质不够需要挂靠到有资质企业开展承包工程业务。这中间，关于挂靠工程施工合同纠纷事件也很多。下面我们就简单讲一讲关于挂靠施工合同纠纷的责任承担问题。且看下文的分析。一、挂靠施工合同纠纷的责任承担人是谁？因挂靠产生的......

·劳动争议仲裁条例有哪些
      劳动争议仲裁条例有哪些劳动争议仲裁条例第一章、总则第一条、为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定，制定本法。第二条、中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：(一)、因确认劳动关系发生的争议;(二)、因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生......

·不服管辖权异议裁定上诉状范文
      不服管辖权异议裁定上诉状范文不服管辖权异议裁定上诉状上诉人：____________，男，____________年______月______日出生，汉族，无职业，住__________________，公民身份号码：______________________________________________________。被上诉人：天津......

·企业存单质押贷款目的有哪些？
      企业存单质押贷款目的有哪些？一、什么是企业存单质押贷款？企业单位定期存单质押贷款，是由银行发行的单位定期存单是记载企业单位一定的存款金额、利率、期限，并且可以流通的一种存款凭证。由于单位定期存单到期之前，持有者可以将其转让，所以，企业贷款......

·预售商品房的效力是怎样的
      预售商品房的效力是怎样的一、预售商品房的效力是怎样的判断商品房预售合同是否有效，就要看该合同是不是符合下面几个条件：1、预售方主体资格要符合要求商品房的预售可以由开发商自行销售或者开发商委托中介机构销售。自行销售开发商必须是具有独立法......

·借款合同采用什么形式
      借款合同采用什么形式一、借款合同采用什么形式借款是一项重要的民事活动，采用何种形式订立合同，对于明确双方当事人的权利和义务，减少纠纷的发生有着很重要的作用。根据商业银行法等有关法律及行政法规的规定，金融机构与自然人、法人和其他组织之间的......


·南京市溧水区看守所律师会见、取保候审
      南京市溧水区看守所会见时间：上午9:00-11:00，下午2:00-4:30南京刑事辩护律师提供溧水区看守所会见、申请取保候审、变更强制措施、出庭辩护。南京市溧水区看守所：溧水区依托重要场所，开展情景式警示教育。组织人员走进苏州监狱、溧水看守所、......

·盐城市债权债务律师，处理民间借贷、工程款、经济合同纠纷等
      盐城债权债务律师代理债权债务方面的诉讼与非诉讼业务、债权债务纠纷、风险防范等法律服务,为当事人追索合法权益、避免各种经济损失。盐城债权债务律师提供:民间借贷、债权债务、建设工程、欠款纠纷、经济合同纠纷、房产物业纠纷、交通工伤事故赔偿、刑事......


·南京市秦淮区看守所
    南京市秦淮区看守所位于秦淮区红花街道广洋社区罗家场，位置比较偏辟，周围都是农田菜地，可以从大明路进去，或者从南边岔路口宏运大道向北进去，大约2公里左右，如果需要刑事律师帮助，可以联系律师帮助处理。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？律师......

·南京市各区看守所电话、刑警大队电话是多少？
    南京市各区看守所、刑警大队电话号码是多少？怎么联系？最新电话号码大全。提供江苏省看守所电话、南京市一看、二看、三看、玄武区、秦淮区、鼓楼区、建邺区、栖霞区、雨花台区、浦口区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区的看守所电话等，南京刑事律师......


·竞业禁止有效的情况有哪些
      就有些行业而言，它的信息、技术都是有价值的，并且还很“值钱”。所以，从事这些行业的单位为了保护自己的利益，都会与其员工约定竞业限制。那么，在法律上，竞业禁止有效的情况有哪些呢？请在下文中进行具体了解。一、竞业禁止有效的情况有哪些2008年......

·五险一金交了有什么用
      五险一金是一种单位提供给员工的基本福利之一，而且，五险一金在我们的生活中也是起着十分重要的作用的。那么，五险一金交了有什么用呢?缴纳五险一金的注意事项有哪些呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。一、五险一金交了有什么用1、养老保险......

·挪用公款罪
      一、概念及其构成挪用公款罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体，主要是公共财产的所有权，同时在......