土方工程施工合同范本怎么写
  
  土方工程施工合同范本
  
  
  甲方：（发包方）______________________________________________________
  
  乙方：（承包方）______________________________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
  
  第一条 工程概况
  
  （一）工程名称：__________________________________________________
  
  （二）工程地点：__________________________________________________
  
  （三）工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
  
  （四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。
  
  第二条 工程期限
  
  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
  
  第三条 工程质量
  
  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
  
  第四条 工程价款结算
  
  （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
  
  本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
  
  （二）工程价款结算与拨付办法：
  
  ___________________________________
  
  第五条 双方责任
  
  （一）甲方责任
  
  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
  
  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
  
  3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
  
  4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
  
  5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
  
  6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
  
  （二）乙方责任
  
  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
  
  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
  
  3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
  
  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
  
  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
  
  第六条 合同纠纷
  
  因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。
  
  1、提交_______________仲裁委员会( )
  
  2、依法向人民法院起诉（ ）
  
  第七条 附则
  
  （一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
  
  （二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
  
  （三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
  
  第八条 附加条款
  
  ___________________________
  
  发包方：（章） 承包方：（章）
  
  地址： 地址：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  电话： 电话：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  帐号： 帐号：
  
  邮政编码： 邮政编码：
  
  签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月　日
  
  以上就是为您带来的一个土方工程施工合同范本，范本仅供参考，具体的合同内容还是得双方协商。土方工程合同无论对发包方还是承包方都是至关重要的，签订这类合同时建议咨询专业律师以避免损失及不必要的纠纷。...

·实践中，建设单位、设计单位以及施工单位都是要保证建设工程的质
      实践中，建设单位、设计单位以及施工单位都是要保证建设工程的质量，满足国家或地方规定。对此，我国还有专业的机构来对建设工程质量进行监督。那么这个建设工程质量监督机构具体是哪个呢？我们一起在下文中进行了解。一、建设工程质量监督机构是谁工程质量监督是建设行政主管部门或其委托的工程质......

·施工合同工程质量要求有哪些
      施工合同工程质量要求有哪些内容现在有很多大型的建筑工程会采取投标后选择一个承包商来对工程具体负责。在开始施工前，双方会签订相关的施工合同，在建筑施工合同中，一般会对于施工中的种种事项作出一定的具体要求，其中最为重要的就是施工合同工程质量要求有哪些内容。那么，具体有哪些内容呢？下面......

·规定消防工程的工程质量的相关法律有哪些
      规定消防工程的工程质量的相关法律有哪些？在我们的周围，存在着各式各样的在建的、建成的、拟建设的建筑工程。而在这些建筑工程的实施中，其中重要的一项工程便是消防工程。对于消防工程这种关乎我们切身安全的工程，我们其实知之甚少，在购房时通常也没有深入考察房屋的消防安全。接下来就让我们为......

·用人单位解除劳动合同法规定是怎样的
      不管是由员工自己提出，还是由用人单位提出，双方都是有权利单方面来解除劳动合同，解除双方的劳工雇佣关系的，当然，解除劳动合同还需要涉及到支付赔偿的问题。那么用人单位解除劳动合同法规定是怎样的?哪些情况需支付赔偿?下面，就让来详细的介绍一下吧!一、用人单位解除劳动合同法规定是怎样的?......

·井巷工程质量评定标准2023年的规定是什么?
      井巷工程质量评定标准的规定是什么新年伊始，一切都应该有一个新的气象。所有的建筑单位在开展工程建筑的时候，都一定要对自己修建的工程负责，一定要做到，不管从质量上，耐用性上，和其他方方面面都要尽量的符合国家规定的标准。在建筑行业当中，从事井巷建筑的工作人员，就需......

·职工在选择就业的时候不仅仅会考虑工资的问题，还会考虑五险一金
      职工在选择就业的时候不仅仅会考虑工资的问题，还会考虑五险一金的购买问题，有些企业用很多理由拒绝给职工购买五险一金，那么交五险一金需要什么材料，是否需要个人档案和身份证。接下来我们给您介绍一下关于交五险一金需要的材料是哪些。1、证明本单位依法设立的证照、批文及复......

·遇到异地离婚孩子如何探视
      在现实生活中，由于离婚这样的事情在我们身边都有发生，所以您会感觉离婚是越来越大众化了。当离婚之后，对于孩子探视权的规定，也是双方父母格外注重的，这是为了促进孩子的身心健康发展所做出的人性化的规定。那么，如果在生活中遇到异地离婚孩子如何探视呢?接下来我们为您详细介......

·起诉离婚一审会判离婚吗
      法院判决夫妻离婚的，不会看实际提起几次诉讼，同时也不会区分究竟是几审程序，如果有证据可以证明夫妻感情破裂了的，自然法院就会判决解除婚姻关系，也就是离婚。那到底起诉离婚一审会判离婚吗?我们将在下文中为你分析这个问题。一、起诉离婚一审会判离婚吗1、法院判决夫妻双方......

·劳动仲裁的管辖原则
      劳动仲裁管辖争议是劳动争议常碰到的一个问题。   一、地域管辖   又称地区管辖，以行政区域作为确定劳动仲裁管辖范围的标准。地域管辖又分为三种：   1、一般地域管辖：指按照发生劳动争议的行政区域确定案件的管辖，这是......

·工厂倒闭,工伤培偿是否优先赔
      我国目前市场经济发展速度变慢，国际经济市场也有很多的不确定性，这些都对我国的企业生存环境有所影响。在当前这种经济形势环境下，工厂倒闭的情形也时刻都在发生，那么工厂倒闭,工伤培偿是否优先赔呢?为您解答。一、工厂倒闭后的破产财产工厂倒闭时用破产财产清偿债务。破产......

·虚假陈述如何认定?
      虚假陈述如何认定?虚假陈述如何认定?为促进诉讼诚信，打击虚假诉讼，中院出台了《关于在民事诉讼中规制虚假陈述的若干意见》，首次对九种情况认定为虚假陈述，并告知不利后果。诉讼参加人有下列行为之一的，可以认定为虚假陈述：1、伪造、变造证据以证明其主张的;2、在对方当事......

·什么样的房屋买卖合同无效
      什么样的房屋买卖合同无效一、什么样的房屋买卖合同无效1、房地产分离出卖，合同无效由于房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋的所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房产和土地分别卖于不同的买方，或......


·【平凉律师胡森轩亲办案例】男女双方离婚后争取孩子抚养权我方当事人终获支持
      案情简介：史XX与马XX于200X年2月19日登记结婚，2007年农历X月2X日生育一男孩，取名马X。201......


·南京再审律师
    南京再审律师担任申请再审程序的代理人，提起申诉再审，专业代理江苏省高级人民法院、......


·人身保险中的常见问题
      什么是人身保险的理赔?是指在保险责任事故发生时，保险人以保险合同为依据，对被保险人或其受益人的索赔请求进行审核，并按约定进行处理的行为。人身保险的保险责任是以人的生命与身体为保险标的的，如果被保险人在保险有效期内死亡可领取死亡保险金；如果被......

·罚款通知单范文要求
      罚款通知单范文要求工作、生活中由于违反相关法律法规或要求，而受到罚款。例如，违章停车会受到交警的罚款通知单，工作中违法公司劳动纪律上班迟到，会受到罚款通知单等等。那么罚款通知单是什么样的呢？编写罚款通知单有没有具体的要求呢，下面我们给您简要......

·买了新车的划痕险几年的?
      买了新车的划痕险几年的?买了新车之后很多的车主都会对新车进行投保，而划痕险就是其中之一，因为新车很容易被刮蹭，而修补的时候还要一大笔保养费才能修复好，所以很多车主就会有一个疑问，那就是新车的划痕险几年的?下面就和我们了解一下吧，希望能对您有所......