配电箱购销合同范本是怎样的

配电箱购销合同范本

买方： 卖方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、标的、数量、价款及交货期

控制箱合同价

电器元件价格明细表

配电箱设计型号：4KW+3KW

配电箱设计型号：4KW+3KW

电器元件价格明细表

配电箱设计型号：2KW

电器元件价格明细表

配电箱设计型号：11KW

二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥13525.46元)。本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至项目施工现场)、安装费、调试费及保险费等。

三、交货时间：合同签订生效之日起20天

四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场

五、交货方式：卖方送货

六、所有权的转移

1、货物的所有权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。

2、在货物所有权转移到买方之前，卖方需对货物的所有直接或间接损失负责，所有权转移给买方后由买方负责。

七、付款方式：

1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定提供完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。

2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。

3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。

八、交货文件：

1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方提供发货清单复印件一份。

2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。

3、卖方在货物到货后需向买方提供到货清单、质量证明书等。

4、收货人： 电话:

九、运输包装：

1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。在运输过程中由于运输原因造成的任何货物损失由卖方承担。

2、所有货物须一次直达装运。如果由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。

十、质量要求及验收标准：

1、卖方应确保所提供的货物符合国家、行业及厂家出厂标准。

2、卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且进货渠道合法。产品具备出厂合格证。并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

十一、保修与维修

1、保修：保修期一年。对于保修期内的工程质量问题，卖方应在买方发出保修通知后十个工作日内维修完毕，如卖方在此期间无法修复的，买方可自行或聘用其他维修人维修，由此造成的费用由卖方承担。

2、维修：保修期经过后，卖方将以成本价提供维修。

十二、违约责任：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请具有资质的权威机构根据双方认可的以上第9条标准对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担;货物不符合标准的，鉴定费由卖方承担，同时卖方必须在买方指定的合理时间内包修、包换、包退，且产品必须符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用，卖方未能在买方指定的时限内完成补救的，应当按每天3000元承担赔偿责任。

2、如卖方所交付的货物不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应买方指定的期限内进行更换以符合合同规定。

3、卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，卖方应支付按逾期交货部分货款的千分之五计算的违约金。逾期30天的，买方可以解除合同，并可以另行选取其他具备资格的供应商，由此产生的合同差价、管理费用(按合同总价的15%计算)由卖方承担。

4、如买方未按本合同约定按时付款，每逾期一天，买方应支付未付款的千分之五计算违约金，并顺延交货期。

5、卖方不能交货，应按不能交货部分30%的价款向买方偿付违约金，同时买方可以解除合同;货到现场，因买方原因中途退货，应按退货部分30%的价款向卖方偿付违约金。

6、在质保期内，如卖方在接到买方通知，未按本合同的规定提供相应服务的，应按合同总价款的 0.5 %向买方承担违约责任。

7、在产品质保证期内，在收到买方通知后， 卖方应在买方指定的期限内积极提供服务，如有延误造成的损失由卖方承担。

8、在产品质保证期内，如因产品质量出现问题，由卖方负责保修。若因使用不当造成的损坏，卖方负责维修，费用由买方负责。

十三、违约终止合同：

1、卖方存在如下违约情况之一时，买方有权考虑并提出终止全部或部分合同。

2、卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物的。

3、卖方未能履行合同规定的其他义务

4、发生上述情况且卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

5、卖方应继续执行合同中未终止部分的义务。

6、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的产品质量责任、安装指导义务、保修责任。

7、买方将对供货的产品进行不定期地质量抽检，如发现供货产品的技术参数与招标文件中描述的产品技术参数或封样产品的技术参数不符时，买方将对所有产品作退货处理，直至终止或解除合同。

十四、解决合同纠纷方式：双方协商解决，协商期为十五天。如通过协商仍不能解决时，可向海口仲裁委员会申请仲裁。

十五、本合同壹式陆份，买方执肆份，卖方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

十六、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。

买方： 卖方：

年月日：

以上就是我们为您介绍的一份配电箱购销合同范本，通过范本您可以看出来合同里要包括相关的零件的配置情况，运输条件，保修与维修,违约责任, 违约终止合同，还有其他的细节等都要详细的在合同中描述清楚。如果您有所疑问...

·没有第三方见证合同生效吗，相关内容有哪些
      没有第三方见证合同生效吗，相关内容有哪些一、没有第三方见证合同生效吗有效，双方签字盖章一般即可具有法律效力，除非约定第三方见证为生效条件的。二、合同生效条件：合同生效是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同生效与合同成立中《合同法》第44条规定：“......

·合同诈骗中非法占有的认定
      合同诈骗中非法占有的认定合同诈骗是诈骗犯一种常见的手段，他们往往一开始就打算通过合同的漏洞达到非法占有别人财产的目的。在合同签订之前通常无法确认是否是合同诈骗。那么是不是一旦遇到合同诈骗就只能暗自吃亏?当然不是的，法律上有完善的规定用于对合同诈骗非法占有的认定，下文便是详细的阐述。合同诈骗中非法......

·赠与合同是要式合同吗
      赠与合同是要式合同吗？如何理解要式合同？一、要式合同与不要式合同的区别区分要式合同与不要式合同的主要意义在于，某些法律和行政法规对合同形式的要求可能成为影响合同效力的因素。1、要式合同是指合同的成立须具备特定形式的合同：不要式合同则指合同的成立无须具备某种特定形。2、所谓要式合同，是指必须按照法律......

·合同期内辞退怎么办，补偿金怎么算
      试用期本身就是单位和劳动者之间相互考察的一个期间，在这段期间，单位要是想要辞退劳动者的话，受到的限制不是那么多的。那对于劳动者来讲，在合同期内辞退怎么办呢？下面我们将带来相关的内容介绍，供您了解。一、合同期内辞退该怎么办1、经劳动当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应当根据劳动者在本......

·国际贸易合同变更的条件是什么
      国际贸易合同变更的条件是什么(一)国际贸易合同国际贸易合同在国内又被称外贸合同或进出口贸易合同，即营业地处于不同国家或地区的当事人就商品买卖所发生的权利和义务关系而达成的书面协议。国际贸易合同受国家法律保护和管辖，是对签约各方都具有同等约束力的法律性文件，是解决贸易纠纷，进行调节、仲裁、与诉讼的法律依......

·被告商标侵权该怎么办
      被告商标侵权该怎么办好的产品如果有个好的商标，那么也是会为权利人带来更多利益的，由此有的人就想借别人的商标来为自己带来利益，于是就有了商标侵权。那实践中，要是被告商标侵权的话，此时应该怎么办呢？我们一起在下文中进行了解。一、被告商标侵权该......

·刑法中有交通肇事逃逸罪吗
      开车的时候，如果不幸撞了人，是认定为交通肇事罪，但是撞人之后，车主逃逸了，又该怎么认定了，我国刑法中有没有交通肇事逃逸罪这个罪名?我们将在下文为你详细解答。一、刑法中有交通肇事逃逸罪吗交通肇事罪，是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故......

·公司股权转让协议书范本
      公司股权转让协议书范本公司股权转让协议时本股权转让合同由以下双方在友好协商、平等、自愿、互利互惠的基础上，于年月日在______签署。合同双方：____________________________出让方：______________________________注册地址：____________......

·薪酬结构设计
      一、薪酬结构设计的目的薪酬结构设计属于薪酬体系中的一个子模块，因此在设计薪酬结构时必须服从薪酬体系所要达到的目标这个大前提。薪酬体系主要有两个目的：一是确保企业合理控制成本，二是帮助企业有效激励员工。二、薪酬结构设计的先行工作1.在分......


·无证驾驶肇事，保险公司应当在交强险限额内先垫付后追偿
      案情：被告徐某无证驾驶一辆货车与同样无证驾驶两轮摩托车的盘某相撞，发生了导致盘某抢救无效死亡的交通事故。经交警队认定徐某负主要责任，盘某负次要责任。徐某所驾驶的货车在中国太平洋财产保险股份有限公司投了交强险，在投保协议中约定无证驾驶保险公司......

·南京海事法院成立，成为我国第11家海事法院
      南京海事法院地址：江苏省南京市鼓楼区凤凰西街152-1号;南京海事法院下辖四个派出法庭：南京海事法院连云港法庭：江苏省连云港市连云区金海路1号;南京海事法院南通法庭：江苏省南通市崇川区工农路1号;南京海事法院泰州法庭：江苏省泰州市海陵区凤凰东......


·南京离婚子女抚养
    南京离婚律师处理离婚法律纠纷，解答父母离婚后的子女抚养权归属问题、离婚后孩子的抚养权、离婚判决书、离婚孩子抚养权如何变更、离婚财产分割等离婚相关问题。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务，父母离婚后的子女抚养权归属问题，直接..子女......

·南京离婚女律师
    南京离婚女律师为婚姻家庭纠纷排忧解难，致力于婚姻家庭案件研究和实践，保障当事人在婚姻、财产、子女抚养这三大方面的合法权益，解决您婚姻家庭的疑难问题。☆南京离婚女律师谈涉外婚姻关于涉外离婚诉讼的特别规定，我国《婚姻法》具有明确的规定......


·合肥市征地补偿标准
      合肥市征地补偿标准由于经济的发展，国家实行征地征收也是愈演愈烈，当然征地征收也会给予农民相应的征地补偿。为充分保障人民的利益，各地也会制定相关的征地补偿标准，各地补偿的标准是不相同的，补偿标准也不断的在修改，目的都是为了确保农民能在征地拆......

·法院判决离婚的条件包括哪些
      诉讼离婚的，能否离婚取决于法院的判决，那法院判决离婚的条件包括哪些?也就是说，在满足一定条件的情形下，法院才会判离婚，那满足哪些条件法院会判离婚?我们将在下文中为你一一解答这两个问题。一、法院判决离婚的条件有哪些男女一方要求离婚的，可由有......

·土地承包经营权继承吗？
      土地承包经营权继承吗？我国《农村土地承包法》将农村土地的类型分为耕地、草地以及其他依法用于农业的土地，将农村土地承包分为“家庭承包”和“其他方式的承包”两类。“家庭承包”的承包方是本集体经济组织的农户，“其他方式的承包”是指不宜采取家庭承包......