玻璃购销合同范本是怎样的

玻璃购销合范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

合同编号：合同签约地：

依照《中华人民共和国合同法》，上述双方经友好协商，甲方同意向乙方购买______工程所用玻璃，并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同，共同严格履行：

一、货品名称、型号、数量、单价、总价：

序号产品结构面积(M2)单价(元/ M2)总价(元)

1

2

合计：

备注

1)本合同所订数量为暂定数，结算时按实际发货数量计算总价。

2)异型面积实际面积计算;如需钻孔则钻孔费另计。以上价格为市内甲方本合同工地交货价格。

3) 玻璃下单切裁率在85%以上。

4) 所有产品和封样一样并采用南玻原片加工。

5) 硅酮胶改为结构胶每平米加10元。

6) 产品小于等于0.5平米的按0.5计算，大小片按大片面积计算。

7) 异形按最小矩形面积计算。

二、交货期：

1)合同交货期起始时间约定：

1. 自甲乙双方在本合同上签字盖章;

2. 乙方收到甲方的合同订金;

3. 甲方提供确认的不可变更的尺寸、图纸之日起计算。

注：在执行合同过程中，若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，或超出乙方设备加工能力，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计算。

2)合同交货期约定：

(1) 在合同执行达到上述第1)条1、2款约定条件;

(2) 甲方须在本合同签订后二日内提供经甲方确认的不可变更的尺寸和图纸并每页签上名字和日期，以及后续批次下单数量、下单时间(多批次下单)

(3) 乙方按甲方下单批次送货，首批玻璃产品(约㎡)于日内开始交货，每批下单产品于日内交完(生产过程零星补片除外)

(4) 如甲方不能在本合同签订后二日内提供经甲乙双方确认的不可变更的首批尺寸及图纸或不能明确后续批次下单时间、下单数量的，则本合同每批次交货期按日期后延。

(5) 交货地点：遵义市中华路商业广场豪生大酒店工地

收货人： 联系电话： 收货人： 联系电话：付款方式：

甲乙双方合同签订后，1)每万货到工地结货款 ，订金在最后一批货款中扣除。(零星补片除外)，最后补片(平米以上厂家免费送货)

2)乙方必须提供专用的增值税发票

3)货款支付： 电汇、现金。

三、质量标准：

1)玻璃质量标准符合国标。

2)玻璃尺寸误差范围按国标要求。

3)玻璃的平整度达到国标。

四、验收：

1)厂家第一批货需随附发货清单、《产品合格证》、《质量保证书》、玻璃检测报告和企业资料一式三份原件给施工方。

2)厂家每一批货到甲方工地，由甲乙双方共同验货，检查玻璃规格、数量、外观。验收不合格的玻璃，经乙方核实后(甲方需提供不合格玻璃的投诉函及电子照片邮至，否则视为验收合格)，不合格玻璃随下一批补回相同数量的合格品。

五、 包装：采用 铁架 包装，每批货物上订有箱卡，标明楼层、规格、尺寸、数量等。

六、 违约责任：

1)若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，逾期交货超过一周，从第8天起每天须向甲方支付逾期交货部分货款千分之三的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.

2)若甲方未能按合同规定及时付款，逾期付款一周，则从第8天起每天甲方须向乙方支付逾期交货部分货款的千分之三的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.

七、 不可抗力 ：

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报 不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、 争议的解决：

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方均应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地提起诉讼。

九、 其他事项：

1)本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

2)本合同有效期至双方履行完合同条款时自动失效。

3)采用不粘胶标签，贴在玻璃右上角注明编号、楼层、规格、室内。

4)丁基胶平直，不可有断裂第二道封胶均匀、饱满、平整，四周的拐角处要打胶饱满，外观干净、漂亮。

5)玻璃清洗干净，四周上机精磨边，铝条采用“一次折弯”工艺各生产两片玻璃的叠差控制在最小范围。

6)甲方需用的玻璃直接下单给生产厂家，其料单文书(电子邮件、传真件、临时手写料单)具有合同同等法律效力，

7)乙方只负责核对数量和结款，材料的一切技术要求、下单、图纸、送货等一切跟施工方确认。

材料确认人： 电话：

8)所有材料价格必须甲方签字认可。

甲方：

乙方：

甲方：

乙方：

甲方：(盖 章) 乙方：(盖 章)

代表：________________________________ 代表：________________________________

地址：________________________________ 地址：________________________________

电话：________________________________ 电话：________________________________

开户银行：____________________________开户银行 ：________________________________

帐号：________________________________ 帐号：________________________________

上述文章中的内容就是我们为您带来的关于玻璃购销合同范本，希望能够帮助到您。签订合同的时候您一定要留意付款的方式、交货的地点还有检验商品质量等问题。签订合同后就会产生法律效力，...

·成品油购销合同 范本
      成品油购销合同范本成品油购销合同范本甲方(购货方)工商注册号：授权代表：乙方(供货方)：工商注册号：授权代表：根据《民法典》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。1、合同标准乙方向甲方供应符合国家标准的0#成品油。2、合同数量乙方是甲方的油品供应......

·判决不解除合同案例分析
      判决不解除合同案例分析一、案例回顾我国《民法典》为了防止行使合同解除权的一方当事人在相对人违约以后，滥用解除合同的权利，特别在合同的法定解除条件中对催告义务做了的规定。但是,这一规定经常被很多当事人忽略，所以往往在他们认为稳操胜券时，结果却输了官司。2009年9月1日，原告黄某与被告李某经过协商，签订了......

·居间合同订立生效是怎样的
      居间合同订立生效是怎样的提起居间合同，可能您有点陌生，但是说起中介合同，相信您就很熟悉了。其实居间合同也称为中介合同，跟我们的生活息息相关，那你知道订立居间合同时，应该注意什么吗?它的生效又是怎样的?接下来，我们将为你讲解相关知识。一、居间合同的订立是怎样的居间合同，是指居间人向委托人报告订立合......

·饮料购销合同是怎么写的
      饮料购销合同是怎么写的饮料购销合同样本甲方(供货方)：乙方(购货方)：甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：一、双方责任甲方责任：1、甲方所供饮料产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，或者达不到标准，乙方无条件退......

·允许担保合同变更的情况有哪些
      允许担保合同变更的情况有哪些既然选择担保就必然要签订担保合同，但即便签订了合同，在担保的过程中也有可能出现变故，那么此时就可能会出现担保合同变更，那么什么情况下会允许出现担保合同变更?现在就由我们的我们来为您解答疑惑。一、允许担保合同变更的情况及需要满足的条件1、因显失公平而请求变更、解除担保合同的......

·年最新辽宁省本溪市平山区征地补偿标准
      年最新辽宁省本溪市平山区征地补偿标准　　辽宁省本溪市平山区土地只有一类：　　片区片范围：桥头街道、北台街道、千金街道。　　补偿标准：区片价：85000元/亩；建设用地：85000元/亩；未利用地：68000元/亩。　　以上补偿标准仅包含土地补偿费、安置补助......

·什么情况下也有解除合同?怎样解除合同合法?
      什么情况下也有解除合同?怎样解除合同合法?一、什么情况可以解除合同首先必须具备法定或约定的合同解除情形，根据合同法规定以下情形可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明......

·五险一金是我国社保体系的重要组成部分，也是现在人们考虑工作时
      五险一金是我国社保体系的重要组成部分，也是现在人们考虑工作时关注的一个重点。并且，由于区域不同，所以每个地区在五险一金的缴纳比例、额度上存在区别，部分地区甚至提出了六险一金。那么，五险一金究竟是什么?济南五险一金缴纳比例是多少呢?律师将在下文......

·解除同居关系财产怎么分
      很多恋爱中的男女会选择同居，共同生活。在同居生活中，两人的财产往往是共同使用，物品也是共同购置。这就会产生同居财产的问题，一旦解除同居关系财产怎么分呢？对此，我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、解除同居关系财产怎么分财产......


·工程款拖欠纠纷如何解决？北京经济合同纠纷律师
      日常中，施工合同经济案件频频发生。在拖欠工程款严重威胁到施工企业生存的情况下，把希望寄托在建设单位发“善心”归还拖欠款，在市场经济和法制日益完善的情况下是不可取的。只有拿起法律武器，向.提起索赔诉讼请求，最后取得法律公正的解决，维护自己的利益......

·田某某涉嫌抢劫罪无罪辩护词--成功案例
      辩护词    ——田某某涉嫌抢劫案    尊敬的审判长、审判员:    安徽中仪律师事务所接受田某某近亲属的委托，指派我担任其一审辩护人，出庭为其辩护。现辩护人结合本案的客观事实及法律规定......


·旌德县看守所
    旌德县看守所地址在安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门居委会，是旌德县关押犯罪嫌疑人的场所。旌德县看守所禁止家属会见，可以聘请律师去旌德县看守所会见了解案情、取保候审、从轻或者减轻情节，是否构成犯罪等，争取从轻处理。★遇到刑事犯罪问题，需......

·南京律师在线
    南京律师在线为您提供免费的南京法律咨询,你可以向在线律师询问法律问题，南京在线律师为您免费解答法律咨询、法律法律知识和法律法规,提供南京律师热线电话、南京在线律师qq、南京律师微信群等多种南京免费律师在线咨询方式，方便您在线免费咨询南京律师、在......


·申诉状模板的格式内容
      申诉状模板的格式内容我们作为一个社会人员，生活在一个法治社会当中，当我们需要解决纠纷时，可以通过法律的手段来判决，而对判决结果不服的人员，可以继续申述，那么就需要自写申述状。今天我们就为您说一下申述状的内容以及申述状模板。一、什么是申述状......

·北京市房屋拆迁补偿办法是如何规定的？
      北京市房屋拆迁补偿办法是如何规定的？北京市城市房屋拆迁补偿办法(一)将拆迁人对被拆除非成套住宅房屋使用人的补偿计算公式调整为：补偿款拆迁补偿价格×原建筑面积+经济适用住房均价×拆迁补贴面积其中，拆迁补贴面积按照下列公式计算：拆迁补贴面积原......

·驳回诉讼请求的法条有哪些
      驳回诉讼请求的法条有哪些驳回诉讼请求的法条有哪些1、原告的诉讼请求没有事实依据：《中华人民共和国民事诉讼法》原告向人民法院起诉时，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，必须有明确的诉讼请求，且该诉讼请求应有具体的事实、理由支......