法律知识

 首页 >>法律知识

工程建设合同管理的方法有哪些


律师普法 www.csj64.com

工程建设合同管理的方法有哪些?工程建设合同如何履行? 第一章 总 则
1、为规范公司各类建筑工程合同的管理, 维护公司的合法权益, 提高公司的经济效益和社会信誉, 规避不良合同给公司带来的风险, 保障合同的合法性,保障合同切实全面的履行,特制定本建筑工程合同管理办法。
2、建筑工程合同不仅是平等主体之间的法律行为, 它还是社会经济生活的重要组成部分, 因此订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、诚实信用、等价有偿的原则, 不得损害国家 、社会公共利益及企业利益, 不得扰乱社会经济秩序。
3、建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本;项目管理目标责任书和分承包合同采用公司制定的示范文本。
4、签约当事人主体资格要合法, 应对对方当事人进行履约能力的考察, 签约要遵循平等互利, 协商一致的原则, 合同条款中内容要完备、具体, 不能含糊, 前后矛盾, 责、权、利要明晰。
5、公司市场经营部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作, 并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。
6、对施工合同和分承包合同, 分公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人, 应对其所签及履行的合同负全责。
第二章 建设工程施工合同的签订与管理
第一条 合同评审与签订
1、合同的评审。施工合同在签订前必须根据质量管理体系要求进行合同评审( 包括前期的标书评审)。合同评审由公司市场经营部负责组织, 土建一级、二级项目由市场经营部组织评审,二级以下工程项目由项目部负责组织评审,评审过程要按合同评审工作程序文件的要求进行。
2、建设工程施工合同洽商签订前期向业主的承诺, 应由公司市场经营部负责, 主要资料包括招标文件、投标承诺等( 对业主的口头承诺, 应已形成书面文字)。
3、施工合同的洽谈与签订
(1)施工合同的洽谈。合同在洽谈前, 首先由有资质的合同管理人员起草合同文件; 如业主方起草的合同文件, 须经过相关部门的讨论, 达成共识拿出修改意见。洽谈时要由公司经理牵头, 合同管理人员、项目经理应参加合同的洽谈工作。洽谈中要本着维护公司合法权益, 公正、公平、诚实信用的原则进行,涉及到如:合同价款、工期、质量、工程款拨付、竣工结算、违约、索赔等合同主要条款,要认真对待, 特别是在目前市场行为、业主行为不规范的情况下,不要急于求成。洽谈是一个要约、再要约、反要约直至承诺反复进行的过程, 一定要在遵守国家法律法规的前提下 以维护集团公司合法权益为宗旨,以认真负责的工作态度进行合同的洽谈工作。
(2)建设工程施工合同的签订。承、发包方合同洽谈完成后,要由合同管理人员书写正式施工合同,由于施工合同为制式合同, 又鉴于公司施工的区域范围大,合同文本要采用当地规定的制式合同文本。合同文本中合同各项条款都要添全,不能有空白, 书写要用碳素笔或钢笔, 字迹要清晰,不能出现乱涂乱改的现象,正式盖章的合同文本不能用复印件, 合同正本为两份, 双方各执一份,副本可根据需要书写若干份,但最少不能少于四份。
(3)建设工程施工合同的补充和修订。补充合同或修订合同是施工合同的重要组成部份, 但要强调一点,一定要把能在正式合同中填写进去的内容填写进去, 尽量避免将正式合同形式化,而形成阴阳合同的情况, 除非有特殊原因或因内容较多不能写进正式合同的;或在合同履行中涉及到质量、工期的变化以及重大工程变更,才能签订补充合同或修订施工合同, 在签订时要坚持原则,认真对待, 作到公平、公正, 避免无原则的迁就发包方, 使公司受到不应有的损失。
第二条 合同的履行与管理
1、施工合同的履行
(1)各项目部应对全面履行施工合同负全责, 公司有关部门协助并检查、监督施工合同的履行情况,以确保合同的履约率达到100%。
(2)各有关部门和项目部, 必须组织有关人员认真学习和研究合同条款, 特别是对合同工期、质量等级,价款支付与结算、材料供应方式, 双方职责、违约、索赔等条款, 做重点学习和研究。
(3)在合同履行的有效期内,如国家法律、法规或政策发生变化 ,发生工程量增减, 发包方未按合同约定付款等情况,涉及到工期、质量、价款的调整方式发生变化, 必须及时办理合同修订或合同补充和由发包方签字认可的会议纪要等书面形式,对原施工合同进行修订和补充。
2、建设工程施工合同的管理
(1)______公司市场经营部是施工合同的主管部门, 负责参与合同的签订和合同的审核管理工作。
(2)施工合同根据质量管理体系要求确保本公司有一式三份( 一正两副, 也包括补充和修订合同), 正本传递至公司市场经营部归档保存, 副本为公司财务科、项目部各一份, 有关技术质量、生产安全、材料设备等部门为复印件。
(3)公司市场经营部门和要设专职或兼职的合同管理人员,负责施工合同的建档归档工作。
3、施工合同的风险和索赔管理
1、建筑工程的发包和承包是一项充满风险的经济活动,由于建筑工程具有规模大,施工周期长,材料设备消耗量大,产品固定,
施工流动性强, 受地质条件、水文条件、社会环境及技术、经济等方面因素的影响较大的特点,不可避免的会给承包方带来不确定的风险。
⑴ 技术和环境方面的风险,包括以下几个方面:意外地质地基条件; 特殊水文气象条件; 施工准备不足;图纸和变更不及时;发包方派驻的工程师对承包方提出的技术问题迟迟不能答复等。
⑵ 经济方面的风险。包括国家政策的调整;要素市场价格的变化;金融市场变动因素;发包方所供材料设备不合格、不及时等。上述风险一旦发生, 都要做书面记录, 并及时向发包方办理工程变更和现场签证,追加合同价款
2、索赔管理
⑴ 施工索赔是法律赋予合同受损者的权利,对施工企业来说是一种保护自己,维护自身当权益,避免损失,增加利润的手段,这在国家《民法通则》《合同法》等专项法律法规中都有明确的规定, 并在建筑工程施工合同示范文本中专门制定了相应条款,在示范文本通用条款中对施工索赔也提出了具体的做法。
⑵ 加强施工合同管理,健康有效的开展索赔工作, 要抓住四方面的工作。A 签好合同是索赔成功的前提。B 学习研究合同是寻找索赔机会的重要方法。C 加强合同履行管理是捕捉索赔机会的主要环节。D 学会科学的索赔方法是推行索赔制度和索赔成功的先决条件。
第三章 项目管理目标责任书的签订和管理
第一条 项目成本目标及示范文本
1、项目成本责任目标的确定
(1)确定的原则。一是根据建筑市场和建筑工程预算定额及费用定额有关费用的变化, 来确定项目成本目标, 项目成本目标不是一成不变的 而应随着建筑市场的变化而调整。其次是成本目标要通过测算来确定。再次是项目经理部通过科学管理, 全面履行施工合同有盈利。
(2)项目收入和支出的界定: 项目收入的界定要规范化, 在本区域范围内要基本上达到统一,凡执行项目管理目标责任书( 制造成本承包) 的工程一定要做到在相关费用上进行界定,例如应以收入为 定额直接费或直接费降百分之几作为项目收入, 禁止按结算造价百分之多少来界定。执行项目管理目标责任书( 内部费用承包)的工程收入的界定, 可采取结算造价的百分之多少确定, 项目支出的界定, 凡是按公司规定属于项目部支出的费用, 全部纳入项目部实际成本。
(3)示范文本要统一,凡执行项目管理目标责任书的工程, 依照公司制定的《工程项目承包管理暂行办法》,根据不同的项目承包模式,选用相适应的示范文本,见附件一、附件二、附件五。
第二条 签订履行与管理
1、项目管理目标责任书(制造成本承包及内部费用承包和产值双控指标承包),由项目经理部负责签订。
2、公司项目部在履行的有效期内要加强过程控制,项目经理部是全面履行上述承包合同的单位,应确保施工合同及项目责任合同所有条款的全部履行。
3、项目责任合同的管理。责任合同份数可根据项目部需要而定,但最低不得少于三份。公司市场经营部是项目部责任合同的主管部门, 上述合同要求在合同签订后三日内传递完毕。 第四章 工程项目分承包及劳务分包合同的签订与管理
第一条 承包商及劳务队伍的选择及示范文本
1、承包商的选择。总的原则是在公司确定的合格分包商名录内进行选择。一是有营业执照和相应资质的建筑公司和专业公司。二是具有经济实力, 技术素质高的成建制的施工队伍。三是公司员工自行联系的工程项目及业主指定的分包商,要经过考察合格 且具备履约能力,方可进行分包工程的施工。
2、劳务作业队伍的选择。应选用具有营业执照和相应资质的劳务作业队伍,且具有经济实力。
第二条 分承包、劳务分包合同的签订
1、根据工程项目预算收入的具体情况,经过测算确定分承包商应上缴的利税总额, 其额度原则上不低于工程结算总价的3%(不含税) 。否则应报市场经营部审核,公司主管领导批准。
2、公司与项目部签订的责任书,要明确责任目标 全面体现对施工合同的履行,特别是对工期、质量等级、安全生产、文明施工、技术经济指标等,应在责任书中有约定,以确保施工合同和责任书的全面履行。
3、项目经理部经理负责对分包商签订《工程费用包干承包合同》, 对工期、质量、承包价款、承包人工作、安全生产、文明施 工、竣工验收、工程款拨付与竣工结算、保修、违约、过程控制、规避合同风险等主要条款, 要认真研究后再签订, 文本中未含部分可作补充条款。
4、劳务分包合同的签订,应依照劳务分包合同示范文本主要条款,结合工程具体情况, 对分包范围和工作内容、工期、质量、承包价款、安全生产、文明施工、双方权利、义务等, 认真研究后进行签订。
第三条 合同的履行和管理
1、合同履行。在合同履行的有效期内,一是要全面履行施工合同和工程项目费用包干承包合同。二是要加强全过程的控制, 除施工管理和技术经济管理外, 特别在材料采购, 材料款的赊欠等事项, 项目部要详细准确掌握物流、人工费的拖欠等情况,在工程拨款方面要依据形象进度和业主的拨款情况,来确定拨款数额。拨款要一支笔,禁止多头批款。工程竣工办理财务结算后, 要签订结算后遗留事项处理协议, 并由承包人列出对外债务清单, 由承包人承诺自行解决债务纠纷。
2、合同管理。工程项目承包责任书, 由公司与项目部签订;工程费用包干承包合同, 由项目部与分包商签订。劳务分包合同由项目部与劳务分包商签订。合同份数, 依据公司的需要而定, 最低不得少于三份, 并在签订后三日内传递完毕。属项目部经营部门是分承包、劳务分包合同的主管部门,要设专人管理分承包合同。
第五章 各类合同的审批程序
1、建设工程施工合同的审批流程
(1)施工合同的审批。按公司市场经营部制定的合同审批表,逐级审批。审批均为施工合同的草稿,草稿应为含概合同双方初步意向的合同文本,审批后再经对方洽谈认可,达成一致, 方可书写正式合同文本。公司的施工合同, 均由市场经营部审批,一级工程项目或特殊情况的二级以下(含二级工程项目)工程项目,由公司总经理最终审批。施工合同的审批,要求由参与合同洽谈的经营部门专职合同管理人员,携带合同草稿和审 批表, 来市场经营部办理, 统一加盖公司合同专用章。
(2)补充合同的审批。合同管理人员应携带对业主承诺的书面资料(包括招标文件) 进行审批。
2、项目责任承包合同的审批流程公司与项目部签订的项目责任承包合同,由市场经营部负责起草, 经洽商后, 由公司经理或主管经理审批,合同经公司总裁和项目经理签字后生效。
3、分承包及劳务分包合同的审批流程
1、公司与项目部签订的项目承包责任书, 由市场经营部负责起草,经洽商后由公司经理或主管经理审批。
2、项目部与分包商签订的分承包合同,由市场经营部配合项目部起草, 经洽商后, 由项目部经理审批,项目经理与分包商签字生效。但一级项目工程需市场经营部审批。
3、公司项目部与劳务作业队伍签订的劳务分包合同,由市场经营部配合项目部起草, 经洽商后, 由项目部经理审批。
第六章 项目责任承包与分承包结算审核程序
第一条 项目责任承包工程结算审核
1、公司和项目部项目责任承包的工程,依据项目责任承包合同, 由项目部核算人员编制承包结算书,报市场经营部审核,经集团公司主管经理审批后, 作为项目工程结算的依据。
2、涉及到项目实际成本,由公司及项目部的财务部门、材料部门、劳资部门等有关部门提供有关数据,传递至财务部门,由财务部门、经营部门配合编制财务结算。结算经项目部核对后,由财务部门编制竣工制造成本报表。
第二条 分承包结算审核
1、关于分承包工程的结算审核。应以分承包合同界定的收入,由公司经营部门或项目部办理分承包结算,对涉及到材料调拨、周转工具和设备的租赁、借工、拨款等费用,均要列出结算清单,从承包人结算款中扣出。
2、结算审核。分承包工程的财务结算,由公司财务部门办理,经营部门配合,经主管经理审批后,作为财务结算的依据。
第七章 各类合同的评价考核
1、合同评审主要考核评价合同(标书)评审确认表、评审报告的填写是否规范, 内容包括与产品有关要求的识别、采取措施及保证能力、评审部门及评审单位、负责人签字等是否符合要求。合同(标书)评审的全部记录是否按要求进行传递。
2、使用的合同文本是否符合建设主管部门和公司的规定和要求。
3、合同的签订与审批, 是否按本合同管理办法进行运作。
4、合同的传递、合同的份数是否符合质量管理体系的要求, 收文发文手续是否健全。
5、合同的履行。合同传递后,有关部门和项目部是否组织有关人员进行了学习,有无学习记录,及合同履行过程中的有关纪录。
6、合同管理。有关部门及项目部是否建有合同台帐,合同档案管理是否规范。
7、分承包合同在履行过程中,在规避风险方面采取了哪些具体措施,有无出现问题。
第八章 各类合同档案的管理
1、公司市场经营部是各类合同的主管部门,要求市场经营部、项目部设专职合同管理员或以合同管理职责为主的兼职管理员.
2、各类合同都要分别建立合同台帐, 由公司设置统一模式的合同台帐( 见本办法附表五)。建立收发文本制度,确保合同管理规范化。
3、建设工程施工合同,正本传递市场经营部,由市场经营部归档管理,副本由经营科、财务科、项目部归档管理,其他相关部门为合同复印件。
4、项目责任承包合同, 传递市场经营部一份备案。
5、分承包合同, 传递市场经营部一份备案。
6、建设工程施工合同签订并经上级行政主管审查后,在五日内 传递至市场经营部。
7、公司市场经营部管理的合同
公司的施工合同正本,由公司市场经营部归口管理,负责建档和借阅事宜,一级项目工程的项目责任承包合同、分承包合同,由市场经营部存档一份。从市场经营部借阅的合同,不得以任何理由予以涂改。
第九章 建立各类合同程序与责任追究制
1、建设工程施工合同的签订要按照合同起草、会签、洽谈、审批、签订盖章五个环节进行。
2、项目责任承包合同,在合理界定公司与项目部收入和支出、明确双方责、权、利的基础上, 由公司经理和项目经理签订。
3、分承包合同的签订, 在考察合格分包商, 已规避法律、法规及经济风险的基础上, 由项目部和分包商签订。但一级项目工程需经市场经营部审批。
4、劳务分包合同的签订,应在考察劳务作业队素质, 规避经济风险的基础上, 由项目部和劳务作业队签订。
5、建立责任追究制
(1)施工合同的签订,要坚持合法、公正、公平、维护企业合法权益的原则 一旦出现合同纠纷形成诉讼,使企业受到经济损失时, 通过核查签订合同的五个环节后,要追究责任者的责任, 根据经济损失额度的大小, 进行行政和经济上的处罚。
(2)项目责任承包合同的签订, 要经过测算来界定项目收入。项目经理必须承担由于管理不善而造成的亏损责任。但确认属投标报价的失误、企业让利、政策性调整的原因,不应项目部负担。对项目成本的亏损, 通过核算和分析考核, 对项目经理按照责任书 的约定进行处罚。
(3)分承包合同的签订,要按照合法、合理、诚实信用的原则,对不同类型的工程通过测算, 进行洽谈和签订工作。分承包合同中要有规避风险条款,在合同履行过程中, 出现争议和纠纷时, 要遵循平等友好协商原则,不要激化矛盾而形成诉讼, 如果发生给企业 造成经济损失和企业信誉损害的, 要追究分公司经理的责任, 并根据损失额 度的大小, 对责任者进行行政和经济处罚。
第十章 各类合同争议纠纷的处理
1、合同出现争议和纠纷时 双方首先要协商解决,解决不成时,可上报公司,由市场经营部参与解决,并做出合理的裁决。
2、合同一旦出现诉讼,应及时上报公司市场经营部,由市场经营部协助基层单位, 采取有效措施,以避免对企业造成的经济损失。
3、市场经营部在帮助解决完每一诉讼纠纷案件后 应当做出书面总结, 分析出合同发生纠纷的法律原因, 在以后的合同管理中予以重点监管, 避免以后发生类似情况, 使公司的管理水平逐步得到提高。
以上就是我们为您整理的工程建设合同管理的办法,希望对您在实际运用中有所帮助。我们建议您在开展建设之前就制定好工程建设合同,可以保证工程内部各方的切实利益,协调各方的责任、权力、义务,保证工程建设的顺利进行,并同时保证工程所涉及的社会公众的利益。...

·建设工程合同在生活中并不是很常见,它主要是在建筑方面才会使用
      建设工程合同在生活中并不是很常见,它主要是在建筑方面才会使用,因此很多人对该合同其实没有一个正确的认识,不知道它的特征到底有哪些。针对这个问题,我们下文介绍了建设工程合同的特征,供您做一个了解。一、建设工程合同有哪些特征(一)合同的标的物仅限于基本建设工程。即主要作为基本建设工程的各类建筑物、地下设......


·劳动合同到期不续签 是否给补偿
      劳动合同到期不续签是否给补偿实践中,不续签劳动合同的原因有很多,主要分为劳动者不愿续签和用人单位不愿续签两种。那么劳动合同到期不续签是否给补偿呢?这还需要根据实际的情况才能作出判定。下面就让我们为您做详细解答。一、劳动合同到期不续签,是否给补偿如果劳动合同期满是单位不同意续签的话,劳动者能够能要求赔......


·临时工协议怎么写,最新临时工协议范本
      临时工是那些公司在特殊时刻或者为了一些特殊事宜所聘用的非正式员工,虽然不像正式员工那样拥有退休金和最低工资的保障,但为了保障临时工的利益,公司也需要和这些员工签订临时用工协议书。那么,临时工协议怎么写呢?网站我们将与您一同研究。临时用工协议书甲方:乙方:??????????身份证号码:一、根......


·对于刚刚步入社会的应届学生而言,可能对劳动合同法的认识了解不
      对于刚刚步入社会的应届学生而言,可能对劳动合同法的认识了解不深。那么,就由我来跟您讲解一下吧。在应聘工作进入单位以后,用人单位都会和劳动者签订一份劳动合同,这份合同的目的是为了划分用人单位和劳动者双方所要履行的权利与义务。在签订劳动合同的时候,劳动者可以参照中华人民共和国劳动合同法实施细则里的劳动合......


·劳动者的权利有哪些 劳动者有什么权利
      劳动者在与用人单位建立了用工关系之后,虽然隶属于用人单位,但此时对于他们的权利,法律还是做出了充分保护的。但在此之前,我们还是应该先搞清楚究竟劳动者的权利有哪些呢?接下来,我们就来为你进行详细解答。一、劳动者的权利有哪些劳动者具体是指达到法定年龄,具有劳动能力,以从事某种社会劳动获得收入为主要生......


·代位权诉讼管辖中的问题有哪些
      代位权诉讼管辖中的问题有哪些一、代位权诉讼管辖的法律规定由于我国以前并没有代位权制度,故民事诉讼法没有对代位权的实施作程序方面的规定。对于代位权诉讼的管辖问题,《合同法解释》第14条作出了明确的规定,即“债权人依照合同法第73条的规定提起代位......


·妇产科医疗纠纷案例介绍,该如何解决纠纷?
      妇产科医疗纠纷案例介绍,该如何解决纠纷?一、妇产科医疗纠纷案例2009年8月9日,C女士入住Y医院妇产科待产,双方签订了《住院病人同意书》,医院交待了生产可能带来的不利后果。当日12时5分,C女士查体正常。下午04时10分胎膜破,06时20分宫口开全。下午0......


·雇员受伤就是工伤吗,工伤认定何时申请
      近年来,工伤事件经常发生,而我国法律也对工伤赔偿等问题作出了明确的规定,但工伤赔偿的前提是该伤害确实属于工伤才行。那么,在法律上,雇员受伤就是工伤吗?对此,我们整理了相关资料,马上就来为您解答。一、雇员受伤就是工伤吗1、劳动关系和雇佣关系......


·最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释
      最高人民法院今天公布了关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释,自2000年12月21日起施行。解释全文如下:最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释(2000年11月22日最高人民法院审判委员会第1......



·镇江市看守所开通预约平台,律师提前安排会见在押人员
      镇江市看守所预约平台是指在押人员家属和律师依法会见羁押在看守所在押人员时,可以通过电话等通讯方式进行事前预约,提前安排在押人员家属、律师到看守所会见在押人员,减少等候时间。(一)家属会见  1、准予会见的人员限于罪犯的近亲属及监护人。......


·南京环境资源法庭受理“第一案”
      2019年7月15日,南京环境资源法庭受理泰州市人民检察院以张某某等61人为被告提起的生态资源损害赔偿民事公益诉讼一案。本案是南京环境资源法庭挂牌运行后受理的“第一案”,也是该法庭试行网上跨域立案的“第一案”。  南京环境资源法庭是最高人民......



·南京交通事故赔偿标准表
    南京交通事故赔偿律师提供道路交通事故人身损害赔偿计算标准表、交通事故赔偿标准、交通事故处理办法、处理程序、交通事故责任认定、交强险、交通事故伤残鉴定、交通事故保险理赔等交通事故赔偿相关法律信息。△南京交通事故处理的一般程序一、一般......


·南京合同法律师
    南京合同法律师拥有合同案件办案经验,针对合同订立、合同履行、合同终止、合同纠纷等问题。代理合同纠纷案件,为当事人解决买卖合同、承包合同、建设工程合同等合同法律事务,为涉及合同诈骗犯罪案件提供刑事辩护。★南京合同法律师谈合同签订注意细节......



·取得留置权的条件有哪些
      取得留置权的条件有哪些以防止对方获利后不支付相应的报酬,这其实就是变相的抵押。留置权的取得须具有一定的条件,且该条件是缺一不可的,那么取得留置权的条件有哪些?我们将针对以上问题进行解答。一、留置权取得的条件(1)须债权人依合同的约定占有债务......


·死缓的条件和报核程序规定是什么
      死刑可以说是刑罚中最为严厉的惩罚方式了,不过在我国的死刑中还存在有死缓,也就是延缓执行死刑的一种方式。当然,死缓是有一定的适用条件的。那么死缓的条件是什么?死缓案件的报核程序规定有什么?下面,就让来详细的介绍一下吧!一、死缓的条件是什么?死缓......


·交通事故死亡赔偿金多少钱,赔偿标准是怎样的?
      交通事故中要是不幸导致了他人死亡的话,此时就需要对死者家属作出相应的赔偿,也就是我们说的交通事故死亡赔偿。那么您知道交通事故死亡赔偿金有多少钱吗?针对这个问题,我们在下文中为您做详细分析解答。一、交通事故死亡赔偿金多少钱赔偿标准是怎样的一......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工程建设合同管理的方法有哪些

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·残疾人没结婚证的婚姻,个人财产怎么分配
·借款要不回来
·13人的工资拖欠
·嫁出去的女儿和父亲签的欠条有法律效力吗?
·请问48周岁,工龄31,事业单位高工,可以提前退休吗?
·想求助你们的帮助。,编辑本人在2010年9月27日当天到盐城龙冈镇凤凰工业园区铭
·房屋是否违章有哪些规定,房屋没有任何手续接建,最后定为违章不
·再婚 二胎准生证怎么办,我再婚;女方初婚;我们同在一个省不在一个地区
·我是大众员工,因为购车计划跟别人发生不愉快,买车人说把车给我
·赔偿咨询,我舅舅跟人家老板去河边淘金
·本人陶传贤在光大银行贷款在法院:怎么处理:想问哪个律师负责这
·用法律武器怎样来保护自己的合法权益


推荐律师


江苏 王奋永律师
副主任律师 执业14年
13952106950

浙江 温作团律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
18667830319

安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

上海 唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

·残疾人没结婚证的婚姻,个人财产怎么分配
·借款要不回来
·13人的工资拖欠
·嫁出去的女儿和父亲签的欠条有法律效力吗?
·请问48周岁,工龄31,事业单位高工,可以提前退休吗?
·想求助你们的帮助。,编辑本人在2010年9月27日当天到盐城龙冈镇凤凰工业园区铭
·房屋是否违章有哪些规定,房屋没有任何手续接建,最后定为违章不
·再婚 二胎准生证怎么办,我再婚;女方初婚;我们同在一个省不在一个地区
·我是大众员工,因为购车计划跟别人发生不愉快,买车人说把车给我
·赔偿咨询,我舅舅跟人家老板去河边淘金
·本人陶传贤在光大银行贷款在法院:怎么处理:想问哪个律师负责这
·用法律武器怎样来保护自己的合法权益

热门城市

·烟台律师
·
海西律师
·
黄南律师
·
惠州律师
·
万宁律师
·
吉林律师
·
海南律师
·
临夏律师
·
湖南律师
·
咸宁律师
·
台州律师
·
廊坊律师
·
铜川律师
·
莆田律师
·
淮南律师
·
郴州律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报