地板购销合同范本怎么写？ 地板购销合同
甲方（买方）____________________
乙方（卖方）____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 品名、数量、价格
产品类型 品名或型号 规格（mm） 等级 数量（㎡） 单价 （元/㎡） 金额 （元）
第二条 安装
一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.
二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡， 安装费用_________元（安装完毕后双方按地板实际用量多退少补）
三、安装所含辅料________________________
第三条 质量标准
本合同质量标准按以下第______种方式执行：
一、现行国家标准。
二、其他：____________________________
第四条 合同价款
本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。
第五条 支付方式
本合同价款按以下第______种方式支付：
一、定金、余款
1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。
2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。
二、其他：____________________________
第六条 交付
本合同所购地板按以下第_____种方式交付：
一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.
二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。
三、其他：_________________________________
第七条 验收
一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。
二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。
第八条 退货与保修
一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。
二、已拆除包装且完好的零散地板，按_______________处理。
三、已损坏地板不予办理退货手续。
四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。
五、退货地点：_________________________
六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。
七、保修期限为_____年。
第九条 违约责任
一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。
二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。
三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
五、其他违约责任___________________________
第十条 其他约定
____________________________________
第十一条 争议解决
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）
第十二条 附则
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，经双方签字或盖章后生效。
甲方（买方） 　　　　乙方（买方）
联系电话 　　　　 联系电话
签订时间 　　　　 签订时间
合同是买卖双方维护合法权益的重要凭证，我们在选购地板的时候，一定要认真阅读合同条款，写清地板品名、数量、价格、安装时间等信息，明确经销商的责任和纠纷处理方式。以上我们提供的这篇地板购销合同范本，...

·土地使用年限的新规定是什么？
      土地使用年限的新规定是什么？现代社会，经济快速发展，人们的生活水平不断的提高，很多人都在投资建厂，投资建厂是需要使用土地的。在中国，土地分为国有土地和集体土地，这两种性质的土地的使用权都是有年限规定的。那么，土地使用年限的新规定有哪些呢？接下来我们将为您详细的介绍一下土地使用年限的新规定及其相关问题......

·最新山西省大同市广灵县征地补偿标准
      年最新山西省大同市广灵县征地补偿标准　　山西省大同市广灵县的土地共分为三类：　　一类区片范围：北部丘陵区　　补偿标准：水田/水浇地：30624元/亩;旱地/园地：15312元/亩;林地：7656元/亩;牧草地和其他农用地：3828元/亩　　二类区片范围：中部平川区　　补偿标准：水田/水浇地：58464元/亩;旱地/园地：29232元/亩......

·岳西征地补偿标准是多少
      岳西征地补偿标准是多少随着我国经济的快速发展和不断完善，国家想要更好地建设城镇，就必须要进行征收土地国家在征收土地时同样会给被征收者一定的补偿费用。为了更好地保护我国公民的合法权益，我国有制定耕地补偿标准的相关法律。本文我们将以岳西为例，为您介绍岳西征地补偿标准是多少的内容。岳西征地补偿标准是多......

·异地起诉离婚程序是怎样的
      我们知道，夫妻感情不和时，是可以协商一致或者起诉离婚的，但是有人问过我们，如果夫妻在异地的情况下，感情破裂，一方想要起诉离婚，又应该怎么做了?这个问题，我们下文做了解答，供您阅读了解。一、异地起诉离婚程序是怎样的1、写好离婚起诉书(可请律师代写)2、准备诉讼离婚所需要的证据3、向有管辖权的法院递交......

·不能抵押的房地产包括哪些
      很多人都知道，要是在自己需要大笔资金使用的情况下，其实可以将自己名下的房地产向银行或其他金融机构抵押贷款。但此时，我国法律中有明确规定，就是有一些房地产不能抵押，那究竟不能抵押的房地产包括哪些？我们马上为你做详细解答。一、不能抵押的房地产包括哪些房地产抵押，是指抵押人以其合法的房地产以不转移占有......

·没有约定期限的劳动合同是否应视为无固定期限劳动合同？
      根据《劳动合同法》　　第十四条　无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。　　用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立......

·建筑工程施工合同的内容是怎样的
      建筑工程施工合同的内容是怎样的建筑工程施工合同的内容有哪些1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施......

·伪证罪的辩护词
      1、伪证罪的辩护词控诉机关指控被告人黄某犯有妨害作证罪是认定事实错误、适用法律不当，证据不足、且违反法定程序。被告人黄某依法不构成犯罪，应当宣告无罪释放。具体的理由与事实分析如下：（1）、被告人黄某的行为不符合妨害作证罪的犯罪构成，依法不......

·身份证丢了怎么取票坐火车？
      身份证丢了怎么取票坐火车？随着互联网购票的不断普及，越来越多的朋友都喜欢在网上进行购票，然后线下再通过验证身份证的方式取票。那么，当您的身份证丢了怎么取票呢？这个问题难倒了不少朋友。今天，您就和我们一起来详细了解一下解决办法吧。一、身份证丢......


·被告恶意挂失银行承兑汇票 吴丁亚律师成功帮助持票人追回损失100万元
      原平市华永商贸有限公司最后持有的银行承兑汇票无法承兑付款，票号：4020005221710559，票面金额：壹佰万元，出票日期：2012年7月16日，到期日2013年1月16日，付款行：乌鲁木齐市农村信用合作联营营业部，出票人：新疆东瀚科技发展有限公司，收款人：风......

·南京海事法院成立，成为我国第11家海事法院
      南京海事法院地址：江苏省南京市鼓楼区凤凰西街152-1号;南京海事法院下辖四个派出法庭：南京海事法院连云港法庭：江苏省连云港市连云区金海路1号;南京海事法院南通法庭：江苏省南通市崇川区工农路1号;南京海事法院泰州法庭：江苏省泰州市海陵区凤凰东......


·南京离婚子女抚养
    南京离婚律师处理离婚法律纠纷，解答父母离婚后的子女抚养权归属问题、离婚后孩子的抚养权、离婚判决书、离婚孩子抚养权如何变更、离婚财产分割等离婚相关问题。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务，父母离婚后的子女抚养权归属问题，直接..子女......

·南京市浦口区看守所
    南京市浦口区看守所位于南京市浦口区泰冯路58号，靠近泰山新村，俗称“南京市泰山新村看守所”，联系电话:025-110邮政编码:210032。南京市浦口区看守所会见时间上午9:00-11:00,下午2:00-4:30。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？律师热线：13......


·劳动合同保险福利待遇
      对于每一位劳动者来说，工作就是为了获取相应的劳动报酬。当劳动双方签了劳动合同后，你仔细看过劳动合同上的具体内容吗，在劳动合同中保险福利待遇又有哪些呢?我们为您整理了这篇文章，希望能帮助到你。一、劳动合同中的福利待遇有哪些劳动合同的内容除了......

·商品房买卖是要式合同吗
      商品房买卖是要式合同吗一、要式合同的概念。要式合同，是指法律、行政法规规定，或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前者称为法定之要式合同，后者称为约定之要式合同。二、商品房买卖是要式合同吗商品房买卖合同，是指房地产开发企业将尚未建成或者......

·施工合同订立日期与生效时间？
      施工合同订立日期与生效时间？在房地产产业中，施工前往往需要签订施工合同以确定施工时间与要求，这样可以使施工得到法律的保障。那么施工合同订立日期怎么计算，又是何时生效呢?我们为您解答。一、施工合同订立日期根据《民法典》（2021年1月1日起实施）对合......