农药购销合同范本怎么写 农药购销合同
  甲方(供货方)：(以下简称甲方)
  乙方(需货方)：(以下简称乙方)
  甲、乙双方经平等协商，就农药供货一事，签订本合同，合同条款如下：
  一、商品名称、商标、规格、计量单位、数量、单价、送货时间
  二、质量标准及要求：甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的农药质量标准，随产品附送同批产品的生产批号、开据正规发票，并保证产品的有效期。
  三、送(取)货方式及运费：甲方负责将产品运往乙方指定地方，其运费由甲方承担。
  四、验收方式：产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，如有破损，乙方按照本合同规定产品的销售价格乘以破损产品的数量扣除货款。
  五、结算方式：预付总货款的 %，待乙方收货并验收后付 %，农药使用后十五天内付清余款。
  六、违约责任：
  1、甲方责任：甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的农药产品，并对产品质量负责。如因甲方供给的农药质量问题(或延期供货)造成乙方损失的，则由甲方负责赔偿。
  2、乙方责任：
  (1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明用药，如乙方不严格按甲方产品说明用药产生药害或其它损失，甲方概不负责。
  (2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方，如延期支付货款，则乙方按产品总价的1%/天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。
  七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。经双方签字盖章后生效，有效期自年 月 日至年 月 日止。
  甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
  委托代理人： 委托代理人：
  电话： 电话：
  传真： 传真：
  单位地址： 单位地址：
  日 期： 日 期：
  以上就是我们提供的农药购销合同范本，只要按照这样的结构来拟定合同，再填充上主要的内容，这样就是一份合格的农药购销合同了。除此之外，我们的购销协议的合同，都具有类似的结构，也就是具体写合同的注意事项，签字盖章之前，一定得仔细检查合同内容。...

·货物运输合同的法律效力是怎样的
      货物运输合同的法律效力是怎样的当司机或者承运公司要为托运人运货或者运输其他东西的时候，托运人与承运人双方订立会订立一个货物运输合同，那么这个货物运输合同是什么呢?签订这个合同的法律效力有哪些呢?接下来看律的师我们为您准备的资料。一、货物运输合同是什么?货运合同指承运人将托运人交......

·合同诈骗罪立案标准和构成要件分别是什么
      一、合同诈骗罪的立案标准合同诈骗罪：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二......

·签订阴阳合同是否合法
      签订阴阳合同是否合法一、签订阴阳合同是否合法“阴阳合同”是一种违规行为，在给当事人带来“利益”的同时，也预示着风险。从上述介绍什么是阴阳合同的描述中，我们可以知道，少缴税金，偷逃阴阳合同间高低价款之间的差额应交的税款是当事人订立阴阳合同的动机。产权登记变更生效后，买房人拒付两合......

·合同违约金包括哪几种
      合同违约金包括哪几种一、合同违约金包括哪几种违约金是指当事人在合同中约定的或法律所规定的，一方违约时应支付给对方的一定数量的货币。违约金可分为以下三种：第一，法定违约金。法定违约金是指由法律直接规定违约金的数额、固定比率，或者由法律直接规定违约金的比例幅度，具体比率由当事人在......

·盗窃罪怎么减刑,可以减刑多少年
      《刑法》中规定了几百个罪名，虽然针对不同的罪名，规定的量刑处罚标准不同，但具体在服刑的过程中，如果时被判管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的罪犯，那么也是有机会减刑的。说到这里，您知道盗窃罪怎么减刑吗?我们在下文中为您做详细解答。一、盗窃罪怎么减刑减刑是根据......

·用人单位向劳动者收取抵押性钱款是否有效？
      1995年1月1日《劳动法》实施之后，劳动部在《关于贯彻执行若干问题的意见》第24条中明确规定：“用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)”。这使得在订立劳动合同时向劳动者收取“抵押金”等财物的行为被当然判断为无效。但如......

·怎样判定强奸罪是否成立
      一、怎样判定强奸罪是否成立强奸罪是一种比较复杂的罪名，往往会产生很多争议。一个强奸罪的构成要件主要有以下几个关键(仅就中国大陆的刑法来说)：(1)强奸罪的主体必须是男性，也就是说中国刑法认为：女性是不可能强奸男性的;(2)强奸罪的客体必须是女性，也就是说中国刑法认为：男......

·抹灰工程质量要求是怎样的
      抹灰工程质量要求是怎样的？众所周知，在我国建筑行业，有着严格的质量标准。无论是消防工程、还是基建工程，都必须达到相关的质量标准，经验收合格才能投入使用。同样，一项工程里的抹灰工程也有其相应的质量要求。接下来我们就以《抹灰质量验收规范》为您讲解抹灰工程质量要求......

·房屋拆迁的民事和行政诉讼
      一、关于向人民法院提起民事诉讼问题　　《条例》第十五条规定：“拆迁补偿安置协议订立后，被拆迁人或者房屋承租人在搬迁期限内拒绝搬迁的，拆迁人可以依法向仲裁委员会申请仲裁，也可以依法向人民法院起诉。起诉期间，拆迁人可以依法申请人民法院先予执行。”　　《最高人......

·再审发回重审作出的判决是否可以申请再审
      根据《最高人民法院关于民事审判监督程序严格依法适用指令再审和发回重审若干问题的规定》第三条“虽然符合本规定第二条可以指令再审的条件，但有下列情形之一的，应当提审：（一）原判决、裁定系经原审人民法院再审审理后作出的”，指令再审后经审理作出的终审判决不属于再审判决......

·铁路运输损害赔偿违约金限额是多少
      铁路运输损害赔偿违约金限额是多少铁路运输量是非常大，是我国目前最主要的运输方式之一，铁路运输基本上都是长途运输，发生损害的情况还是比较多的，铁路部门就需要承担赔偿责任。所以，我们在下文解答铁路运输损害赔偿违约金限额是多少，希望对您有所帮助。(一)铁路运输损害......

·开发商交房陷阱有哪些
      我们在购买房屋的时候，肯定是会涉及到开发商交房这一环节的，经过了购房者的验收之后，才算完成交房手续。而在这个过程中也会存在一些交房陷阱。那么常见的开发商交房陷阱都有哪些呢？详细内容我们一起在下文中进行了解。一、开发商交房陷阱有哪些开发商在交房时容易出现问题......


·男女双方离婚后争取孩子抚养权我方当事人终获支持
      男女双方离婚后争取孩子抚养权我方当事人终获支持案情简介：史与马于2006年2月19日登......


·镇江工伤律师
    镇江工伤律师、镇江劳动工伤维权律师擅长工伤事故案件,专业代理工伤认定、工伤鉴定、工......


·协议离婚的法律后果有哪些
      无论是协议离婚还是诉讼离婚，此时对当事人而言都会产生一定的法律后果。虽然同属于离婚的方式，但带来的后果却是不太一样的。那么其中协议离婚的法律后果有哪些呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、协议离婚的法律后果有哪些(一)当事人从取得离婚证之......

·一方不让探望子女该怎么办
      虽然夫妻在离婚的时候会就探望权的问题作出协商约定，但在实际的履行中，经常会出现一方或其父母以各种理由拒不让另一方行使探视权的情形。那如果一方不让探望子女该怎么办呢？我们在下文中为您解答。一、一方不让探望子女怎么办《婚姻法》第48条规定：“......

·起诉时能否将被告的配偶列为共同被告？
      最高人民法院关于《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）第二十四条（以下简称二十四条）规定，债权人就婚姻关系存结期间的夫妻一方以个人名义所负债主张权利，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够......