１．格式　建筑工程承包合同
　　
　　甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）
　　乙方：×××（同上）　　　　　　　　（承包方）
　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程
　　的实际情况，达成如下协议。
　　第一条　承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等
　　内容）
　　第二条　合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）
　　第三条　图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）
　　第四条　甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）
　　第五条　甲乙双方的基础工作
　　第六条　工程进度计划
　　第七条　工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）
　　第八条　人事同价款及其调整
　　第九条　工程预付款及工程价的支付方式和时间
　　第十条　工程验收
　　第十一条　决算
　　第十二条　保修
　　第十三条　争议处理
　　第十四条　违约责任
　　第十五条　双方约定的其他内容
　　第十六条　本合同一式＿＿份，当事人各执＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日（写明生效的时
　　间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等
　　的效力。
　　
　　┌───────────┬───────────┬──────────┐
　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　│　发　包　方　　　　　│　承　包　方　　　　　│　鉴（公）证意见　　│
　　│单位名称（章）：　　　│单位名称（章）：　　　│　　　　　　　　　　│
　　│单位地址：　　　　　　│单位地址：　　　　　　│经办人：　　　　　　│
　　│法定代表人：　　　　　│法定代表人：　　　　　│鉴（公）证机关　　　│
　　│委托代理人：　　　　　│委托代理人：　　　　　│（章）　　　　　　　│
　　│电　　话：　　　　　　│电　　话：　　　　　　│　　年　月　日　　　│
　　│电报挂号：　　　　　　│电报挂号：　　　　　　│〔注：除国家另有规定│
　　│开户银行：　　　　　　│开户银行：　　　　　　│外，鉴（公）证实行自│
　　│帐　　号：　　　　　　│帐　　号：　　　　　　│愿原则〕　　　　　　│
　　│邮政编码：　　　　　　│邮政编码：　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　│　　年　　月　　日　　│　　年　　月　　日　　│　　　　　　　　　　│
　　└───────────┴───────────┴──────────┘　　
　　２．说明
　　
　　建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑
　　工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限
　　等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体
　　规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都
　　不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三
　　个方面的问题是应当注意的：
　　（１）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的
　　难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否
　　则，应当承担相应的责任。
　　（２）作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方
　　转包，应当事先在合同中讲明。
　　（３）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容；
　　对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
...

·工程建设监理合同
      ＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。　　　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：　　工程名称；　　工程地点；　　工程规模；　　总投资；　　监理范围。　　２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及......

·煤矿建筑安装工程承包合同
      合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程类别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订地点：＿＿＿＿＿＿......

·建设工程承包合同（二）
      发包方：＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿　　　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：　　　　第一章　合同一般规范　　　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条......

·建筑安装工程技术咨询合同
      签订合同双方：　　建设单位：_______________，以下简称甲方；　　咨询单位：____________________，以下简称乙方　　为使________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行．　　一，甲方应于一九____年____月____日以前......

·贩毒罪的构成要件及量刑标准
      我国《刑法》第三百四十七条，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。其量刑标准：1、处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产，其标准为必须具备下列情况之一：(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲......

·二手车买卖合同协议范本全文
      二手车买卖合同协议范本全文二手车买卖合同协议范本全文出卖人：买受人：1、车辆：车辆品牌?????型号???????发动机号????????车架号????????颜色???????价格???????2、车辆金额：3、交车方式(1)交车地点：(2)交车......

·吸毒属于犯罪行为吗
      实践中，只要与毒品相关的行为，您部分人都以很自然而然的以为属于犯罪行为。其实，这样的看法太片面了。就拿吸毒来讲吧，这仅仅是属于违法行为，但尚未到犯罪的地步。下文中，我们将为您详细解答吸毒是否属于犯罪行为的内容，希望对您有所帮助。一、吸毒属于犯罪行为吗吸食毒......

·淮南市城市房屋拆迁其他补偿和补助标准
      淮南市城市房屋拆迁其他补偿和补助标准众所周知，房屋拆迁补偿可以分为货币补偿和对房屋产权进行置换两类。其次，房屋拆迁的赔偿标准也因为地区不同而有所区别。同时，值得注意的是，房屋拆迁补偿中还有一个其他补偿和补助标准。那么，淮南市城市房屋拆迁其他补偿和补助标准是怎......

·工业类合同（五）
      目　　录　　１）总则　　２）合营各方　　３）成立合资经营公司　　４）生产经营目的、范围及规模　　５）投资总额与注册资本　　６）合营各方的责任　　７）技术提供　　８）产品的销售　　９）董事会　　１０）经营管理机构　　１１）设备材料购买　　１２）筹备和建设　　１３......

·我国对于故意伤害罪要判多久
      故意伤害罪属于刑事犯罪，诱发故意伤害的原因比较多。也有可能双方就仅仅是因为一些普通的民事纠纷，在纠纷的过程当中，其中一方情绪激动的话就很容易给对方造成意外伤害，构成意外伤害以后，相信原告和被告方都比较关心我国对于故意伤害罪要判多久?故意伤害罪的量刑在我国刑法当中......

·二手车买卖合同最新范本
      二手车买卖合同最新范本二手车买卖合同范本出卖人：买受人：1、车辆：车辆品牌型号发动机号车架号颜色价格备　注2、车辆金额：3、交车方式(1)交车地点：(2)交车时间：(3)付款方式：(4)付款时间：4、质量保证：出卖人向买受人出售的车辆，其质量必......

·工程居间合同是否有法律效力
      工程居间合同是否有法律效力一、建设工程居间合同是否有法律效力?1、《民法典》（自2021年1月1日施行）将居间合同改为中介合同，确立了其法律制度。目前，我国法律没有禁止建设工程承包合同居间。2、虽然《招投标法》的规定，招投标活动遵循公开、公正、公平和诚实信用原则，任......


·无锡市各法院受理案件管辖范围
      无锡市中级人民法院当事人住所地均在或者均不在江苏的，管辖诉讼标的额5亿元以上的..审民事案......


·南京网络虚拟财产律师
    南京网络虚拟财产律师处理涉及网络财产的各类纠纷，包括：电子邮件账户、QQ号码、淘宝......


·赠与合同的效力
      赠与合同是赠与人将自己合法所有的财物关给他人，转移财物所有权的单方承担义务的合同，因此，由此而产生的法律效力只对赠与人具有以下的约束力：一、赠与合同成立，赠与人有交付受赠人财物的义务。是指赠与人按照赠与合同约定的地点、期限、交付的方法等将财......

·监护人就是抚养人吗，有哪些区别？
      监护人就是抚养人吗，有哪些区别？监护人是必须有完全行为能力的人，对被监护人有保护责任，是由法律规定产生的。一般法定监护人是父母担任，但如果父母不具有监护能力则依次往下。法律对监护人有详细的规定，那么监护人和抚养人又有什么区别呢？下文对监护人......

·如何执行假释刑罚？
      假释是我国教育改造犯罪分子，促使犯罪分子认罪服法的一项重要的刑罚执行制度。假释的意思是针对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，因为其在刑罚执行的过程中确实有认罪悔罪表现，不致于再危害社会的，在执行一段时间的刑罚后，附有一定条件的将其提前释放......