发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）
　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）
　　
　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿
　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿
　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
　　４．承包内容：
　　５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
　　６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
　　（１）……
　　（２）……
　　７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
　　８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　
　　９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
　　１０．甲方主要义务：
　　（１）……
　　（２）……
　　１１．乙方主要义务
　　（１）……
　　（２）……
　　１２．违约责任：
　　（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
　　（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
　　（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
　　（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
　　（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
　　１３．本合同附件：共＿＿＿份
　　１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
　　１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
　　
　　发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　
　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
...

·建筑安装工程承包合同（三）
      工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在　......

·建设工程勘察设计合同1
      发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。　　第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　......

·建筑安装工程分包合同（一）
      总包方：＿＿＿＿（以下简称甲方）　　分包方：＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工　　程总分包实施办法》和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合　　同，并严肃履行。　　第一......

·建设工程勘察合同（一）
      项目名称：　　　　项目建设地点：　　　　合同编号：　　（由承接方编填）　　　　委托方：　　　　承接方：　　　　签订日期　　　　委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）　　　　承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）　　　　甲方委托乙方进行＿＿＿......

·著作权转让合同的认定
      著作权转让合同，是指著作权人依法将自己所有的著作权转让给受让人，双方为此行为协商约定的确定双方权利和义务的书面协议，合同经双方签字后产生法律效力，对转让人、受让人均具有约定力。《中华人民共和国著作权法》规定著作权人转让著作权法第十条第一款第五项至十七项规定的权......

·第二次起诉离婚对方还是不同意
      有些人在感情方面属于比较冲动，没有理智的一方。由于自己的冲动造成婚姻失败，面对自己的婚姻失败，只能选择离婚。而离婚也是属于两个人的事，一方不同意，另一方只能坚持起诉。当第二次起诉离婚对方还是不同意时我们应该怎么办?请和我们在下文进行了解。一、第二次起诉离婚对方......

·教官打学生怎么办？
      教官打学生怎么办？教官打学生最近几年时常出现，而且很多网络和报纸都对这方面进行了报道，很多家长也对此十分担心，那么教官打学生怎么办?这是很多都想了解的知识。所以，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、教官打学生怎么办1、协商解决；2、向学校相......

·征地补偿独生子女那？
      征地补偿独生子女那？国家征地是随着城镇的发展需要所出现的，老旧的土地或者城市发展的需要，就会将一些暂时用处小的规格老的房屋土地征用建设新的城区。虽然说中国土地国有制，但这些土地的征用也是有相应补偿的，我们能够得到土地应有的价值。那土地补偿政策中征地补偿独生子女......

·交通事故处理完了还用销案么?
      发生交通事故是我们身边经常有的，发生交通事故之后不要害怕积极报警配合处理也是不会有什么处罚的，很多人对交通事故处理完了还用销案么有疑问，我们收集了相关资料，将在下文中为您做详细解答，希望对您有所帮助。一、交通事故处理完了还用销案么交通事故处理完了不用销案。......

·违约损失赔偿金额怎么确定？
      违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的，可按照这个计算方法进行计算。2、如果合同中，也没有约定因违约......

·债权人将债务人车开走违法吗
      债权人将债务人车开走违法吗一、债权人将债务人车开走违法吗如果车辆是债务人的，债权人虽然非法侵占了债务人的财产，但这多属于民事侵权范畴。如果这车辆不是债务人的，车辆所有人在向扣车人表明权属以后，扣车人仍然拒不返还财产，这种情况有可能涉嫌抢夺他人财产。二、债权......

·夫妻二婚离婚财产分割时分配原则是什么？
      在夫妻生活中，常常会出现夫妻双方感情破裂而离婚的情况，在这时，财产分割成了一个必要环节。可是，在二婚夫妻离婚时财产分割问题上，许多人就不太清楚了。那么，夫妻二婚离婚财产分割时分配原则是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。一、再婚......


·岳阳律师代理一起同居..析产的纠纷，成功按一般共有财产处理
      原告孙某与被告李某发生同居..析产纠纷，原告孙某将被告李某起诉到岳阳某.，要求确认岳阳某小区某......


·南京要帐
    南京要帐律师处理疑难债务，指导南京要帐方法和要帐技巧。部分案件可以风险代理，不......


·团伙抢劫罪是怎么量刑处罚
      团伙犯罪其实也就是共同犯罪中的一种，一般在团伙实施犯罪的时候都是有首要分子、积极参加者的，往往法律中规定对这两类人的处罚也是相对较重的。那具体来说我国对团伙抢劫罪是怎么量刑处罚的呢?下面，就让我们来为你做详细解答。一、团伙抢劫罪是怎么量刑处......

·遗产规划的目的
      遗产规划：就是运用各种专业方法，充分运作经营、保护或转移一个人的财产，根据权利人的意志，使遗产发挥最大效用。遗产规划不是写一份遗嘱那么简单，一个完善的遗产规划能照顾到财产主人和主人之家人的需求，并且避免家族纠纷和沒有必要的税费。遗产规划目......

·建筑工程转包与分包有何不同？
      建筑工程转包与分包有何不同？近年来，随着出台对建筑行规范的各种条例以及各种执法力度的加强，一些人对建筑工程转包和分包的概念还不是十分清楚，从而出现了非法转包和违法乱包的情况。针对这个问题，我们为您简单讲一下建筑工程转包与分包有何不同。一......