订立合同双方：
　　建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；
　　勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的
　　勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第二条　勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　第三条　甲方的义务
　　１．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质
　　勘察的用地批准文件和红线图复印件。
　　２．在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意
　　的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附
　　图，并对提交的时间、进度、质量负责。
　　３．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、
　　准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
　　４．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔
　　偿手续。
　　５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙
　　方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、
　　医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材
　　由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
　　７．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
　　第四条　乙方的义务
　　１．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，
　　并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
　　２．乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测
　　量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙
　　方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
　　第五条　定金及勘察取费标准及拨付办法
　　１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘
　　察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察合同履行后，定金
　　抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工
　　作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘
　　察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
　　勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
　　２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧
　　急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收２０～４０％的勘
　　察费。
　　第六条　甲方的违约责任
　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条
　　件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察
　　工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿
　　元。
　　第七条　乙方的违约责任
　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担
　　经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。　
　　２．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受
　　损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
　　３．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于
　　工程勘察费总价＿＿‰的违约金。
　　第八条　纠纷的处理
　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管
　　部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直
　　接向人民法院起诉。
　　第九条　其它
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
　　本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需
　　经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……各留存
　　一份。
　　建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
　　代表人：＿＿＿＿（盖章）
　　联系人：＿＿＿＿
　　通讯处：＿＿＿＿
　　电话或电报：＿＿＿＿
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐号：＿＿＿＿
　　勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
　　代表人：＿＿＿＿（盖章）
　　联系人：＿＿＿＿
　　通讯处：＿＿＿＿
　　电话或电报：＿＿＿＿
　　开户银行：＿＿＿＿
　　帐号：＿＿＿＿
　　＿＿年＿＿月＿＿日订立
　　附：１．测量任务和质量要求表：
　　２．工程地质任务及质量要求表。
　　
　　测量任务和质量要求表　　　　　　　　　附表１
　　┌────────┬────────┬────────┬───────┐
　　│　　工程名称　　│　　　　　　　　│　　工程地点　　│　　　　　　　│
　　├────────┼────────┼────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　设计单位　　│　　　　　　　│
　　├────────┼────────┴────────┼───────┤
　　│　　工作内容　　│　　　　工作量和技术要求　　　　　│　　备　注　　│
　　├────────┼─────────────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├────────┼─────────────────┼───────┤
　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
　　└────────┴─────────────────┴───────┘　　
　　工程地质任务及质量要求表　　　　　　　　附表２
　　┌──────────────────────────────────┐
　　│工程地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├──────────────────────────────────┤
　　│设计单位：　　　　　　　　　设计负责人：　　　　　　　　　　　　　　│
　　├──────────────────────────────────┤
　　│勘察阶段：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├─────┬──┬───┬─────┬──┬───┬───┬────┤
　　│建筑物名称│结构│层数及│基础砌置深│基础│总荷重│单位面│　　　　│
　　│(或代号)　│类型│总高度│度及标高　│类型│　　　│积荷重│　　　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┼────┤
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│另提交：│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　一、场│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│地的地形│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤图（附有│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│旧址座标│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤）。　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　二、总│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤平面布置│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│图。　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　三、详│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│细的勘察│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤技术要求│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│（另附）│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤。　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　四、场│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤地附近已│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│有勘察资│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤料。　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
　　├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤　　　　│
　　│　　　　　│　　│　　　│　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
　　└─────┴──┴───┴─────┴──┴───┴───┴────┘...

·建设工程征用土地合同
      签订合同双方：　　征用土地单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；　　被征土地单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。　　根据＿＿＿＿（审批权力机关）批准的＿＿＿＿建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和＿＿省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土......

·建设工程勘察设计合同
      委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）　　承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。　　第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。　　第二......

·工程分包合同格式
      （一九七三年三月三十日重行修正）　　　　本合同须联同英国土木工程师学会　　（Ｉ．ｃ．Ｅ）的合同通则一并使用．　　该合同的印本格式可径向伦敦ＳｗｉＰｇＰｕ　　塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。　　释　　义　　兹有工程总承包人　　　　　　注册商标　　　　　　　　住址　　......

·建筑安装工程承包合同（四）
      订立合同双方：　　　　建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方）　　施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方）　　　　双方经充分协商，达成如下协议：　　第一条：工程名称：　　第二条：工程地点：　　第三条：建筑面积：　　第四条：工程价款及付款方法：　　第五条：工程期限（开工......

·在我国非法集资具有哪些特征
      随着网络的发展，除了给人们生活的便利以及社会的促进作用之外，这无疑也是犯罪滋生的一个平台。利用网络进行的非法集资花样更加多，使人难以辨别。为了防止掉入非法集资的陷阱，对于非法集资具有哪些特征的问题，需要格外注意。接下来的我们将针对这个问题为您详细介绍。一、在......

·网站推广代理合同范本是什么?
      网站推广代理合同范本是什么？如今在生活中我们经常遇到的维权凭证就是合同，在法制化社会中需要很好地解决问题就需要进行签订一定的合同协议来保障双方的利益不会受到任何的损失，在网络时代的现在在推广方面上同样需要签订合同来确保自己的利益，那网站推广代理合同范本是什么......

·合伙协议
      １．格式　合伙协议书　　　　合伙人：甲（姓名），男（女），×年×月×日出生，现住址：×市（县）×街道（乡、村）×号　　合伙人：乙（姓名），内容同上（列出合伙人的基本情况）　　合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：　　第一条　甲乙双方自愿合伙经营××......

·什么是居间合同？
      什么是居间合同？这种合同有什么特征？一、什么是居间合同根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”因此，所谓居间，是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立......

·社保工伤赔偿程序
      我们在日常工作中可能因为一丝不注意或者设备故障而造成工伤，工伤不仅对人身造成伤害，也会带来很多的麻烦，社保工伤赔偿程序十分复杂，我们需要了解其中的主要点，社保工伤赔偿程序有哪些?为您解答。一、社保工伤赔偿程序（一）工伤保险赔付行政诉1、已经取得工伤死亡证明......

·什么是疏忽大意过失犯罪？
      一、什么是疏忽大意过失犯罪疏忽大意的过失，是指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。比如，行为人是一名经验丰富的老驾驶员，在启动汽车时，没有注意汽车周围的状况，以致将一个在汽车后面玩耍的小孩轧死。......

·私生子是否能继承遗产 私生子可以继承遗产吗
      一、私生子是否能继承遗产一般来讲，私生子是指父母不具有合法的婚姻关系时所生的子女，也就是非婚生子女。那么在实践中私生子是否能够继承父母的遗产呢?我国《继承法》在确定继承人的范围和继承顺序时，是根据继承人与被继承人之间的婚姻关系和血缘关系的远近程度、经济上的相互依......

·存单质押贷款质押多少，相关内容有哪些
      存单质押贷款质押多少，相关内容有哪些一、存单质押贷款存单质押贷款是指借款人以贷款银行签发的未到期的个人本外币定期储蓄存单(也有银行办理与本行签订有保证承诺协议的其他金融机构开具的存单的抵押贷款)作为质押，从贷款银行取得一定金额贷款，并按期归还贷款本息的一种信......


·因长期分居导致感情破裂判离，女方二审争取财产终获支持！
      因长期分居导致感情破裂判离，女方二审争取财产终获支持！案情简介：上诉人与被上诉人虽......


·南京离婚律师咨询
    南京离婚律师常年代理各类婚姻、继承纠纷,专业提供婚姻纠纷处理、离婚诉讼、离婚起诉书......


·土地使用证丢了可以补吗
      土地使用证丢了可以补吗一、土地使用证的重要性：(一)可以有效保护不动产产权的完整性。缺少《土地使用证》，不动产的“物权”不完整。因为《房地产管理法》第五十九条规定：“国家实行土地使用权和房屋权登记发证制度”，这说明房地产的“物权”包括房屋权和......

·江苏征地补偿新标准有什么
      江苏征地补偿新标准有什么城市的发展总是会需要土地，如果农村的土地和老旧的土地会需要被更替使用，由于土地的国有化，所以土地征地的情况是非常合理的合法的，不过由于已经拥有土地使用权，所以征地会有一定的补偿，但补偿的内容很多人都不了解，那江苏征地......

·违约金与滞纳金在合同中的适用
      违约金与滞纳金是两个既有联系又有区别的法律概念。由于我国群众的法律知识比较缺乏，在订立协议时，双方往往不能分清违约金与滞纳金的区别。若仅仅因当事人在协议中约定了滞纳金，没有约定违约金，就以合同法中没有关于滞纳金的规定为由判决驳回当事人要求给......