工期索赔要注意什么

工期索赔要注意什么 一、工期索赔过程中要注意什么
  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
  (一)索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
  (二)承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。
  (三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
  (四)施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
   二、工期索赔的内容有哪些
  在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使用预定的施工计划受到干扰，造成工期延长。这样，对合同双方都会造成损失。索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决办法也是减少工期延长造成损失的有效办法;最后需要注意索赔工期损失的注意事项。
   (一)承包人工期索赔的目的
  承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
   (二)发包人解决工期延长的解决办法
  1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延;
  2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
  如果发生了工期延误的情况，我们首先要知道是什么原因导致工期被延误，如果是发包方的原因，那么此时就不会构成施工方的违约，也就不用作出赔偿。而如果确认属于施工方违约的话，则在索赔的时候也有一些注意的地方。...

·劳动合同续签书范本
      当劳动关系到期的时候，如果劳动者还想继续在原单位工作，为了避免日后产生纠纷。就必须要和用人单位续签劳动合同。那么劳动合同续签书应该怎么写呢?今天整理了关于劳动合同续签书的资料，供您阅读了解。一、劳动合同续签书劳动合同续签书范本经甲、乙双方协商一致，同意于__年__月__日续签__年_......

·一只眼睛工伤伤残等级怎么鉴定？
      没人能保证工伤的伤及部位，如果是伤残的眼睛，无论工伤伤残的是一只眼睛还是两只眼睛，对于伤残人员来说，都对以后的生活工作造成了严重的影响，因此都应该给予一定的经济和精神补偿，补偿的标准需要根据一只眼睛工伤伤残等级来支付，而一只眼睛工伤伤残等级需要制定部门的制定程序进行鉴定，而后出具......

·工伤后旧病复发的认定流程是什么？
      工伤后旧病复发的认定流程是什么一、工伤后旧病复发的认定流程是什么?1、提出申请提出工伤认定申请应当提交下列材料：(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应当包括......

·变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?
      变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?在进行工程的过程中，如果想要改变一下合同中约定的价格，需要一定的方法才可以，因为在工程开始时都会对价格作出明文规定，但遇上一些特殊情况，还是有方法更改的。变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?这些问题我们都会为您解答，请您......

·工程的招标合同怎么写？
      工程的招标合同怎么写？招标具有公开性，相对于中标通知书与投标合同而言，招标合同要复杂得多，包含的内容、涉及的领域也更广，所以对于刚接受工程项目的新手来说，通常不知道该如何写一个工程的招标合同，应大多数朋友的要求，我们为您整理了一篇工程招标合同范本。工程招标......

·刑事附带民事起诉状怎么写？格式是怎样的？
      刑事附带民事起诉状怎么写？格式是怎样的？一、刑事附带民事起诉书的格式刑事附带民事起诉书由首部、正文和尾部组成。首部应当写明：(1)文书名称，即“刑事附带民事起诉状”;(2)附带民事诉讼原告人、附带民事诉讼被告人的姓名、性别、出生年月日、民族、出生地、文化程度......

·外观设计专利与商标权发生冲突，如何处理?
      外观设计专利权和商标权同属于工业产权，两者分别受到《专利法》和《商标法》的保护。外观设计专利与商标有明显区别：第一，概念不同。简单地说，外观设计是一种产品装饰，而商标是一种区别性标志。第二，获得权利的法律程序不同。外观设计专利不经过实质审查，如果他人在专利申请......

·劳动法辞退赔偿金新规定
      劳动法辞退赔偿金新规定对于用人单位而言，根据辞退员工需付出的代价不同有以下四种类型一、需支付辞退员工赔偿的情形用人单位违反劳动法相关规定解除或者终止劳动合同的，若员工不要求继续履行合同或者合同已经无法继续履行，用人单位应当依照法律规定向辞退员工支付赔偿金......

·一、夫妻离婚共同贷款房产如何分割？
      一、夫妻离婚共同贷款房产如何分割？第一如果该房屋为婚后由双方共同购买，共同还贷，该房产属于婚后财产，应均等分割。第二夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时该不动产由双方......

·私人间借款要约定用途吗
      私人间借款要约定用途吗一、私人间借款要约定用途吗1、我国合同法相关条款中规定，借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。也就是说，借款用途是借款合同的基本条款之一，但不是必备条款。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可......

·采用书面合同的有哪些？
      采用书面合同的有哪些？1、收养合同《收养法》第十五条收养查找不到生父母的弃婴和儿童以及社会福利机构抚养的孤儿的，应当向民政部门登记。除前款规定外，收养应当由收养人、送养人依照本法规定的收养、送养条件订立书面协议，并可以办理收养公证;收养人或者送养人要求办理......

·医疗纠纷个人赔偿比例如何确定？
      医疗纠纷个人赔偿比例如何确定？随着社会的进步，科技的发展，人类的医疗水平也在不断地提高，但是当下社会上难免会有医疗纠纷发生，这个时候，如何计算赔偿金成了最重要的问题。那么，在确定好赔偿金额之后，又该如何确定医疗纠纷个人赔偿比例呢？一、医疗事故赔偿，应当考虑下......


·江宁专利律师_南京专利诉讼律师处理南京专利侵权赔偿问题
      专注专利纠纷案,提供专利侵权诉讼、专利申请、专利无效、专利保护、专利转让等服务,丰富的专利维......


<{{keyword}}>
    对于抢劫，很多国家都将其定义为犯罪，在我国更是对于抢劫犯罪有明确的法律惩处制度。对于抢劫罪，法律的量刑有两个判定条件，而......
    非法侵入住宅、故意毁坏财物罪如何认定?这里有两个犯罪行为，首先侵入他人住宅的行为可以构成非法侵入住宅罪犯罪构成认定，其次故......
    犯了非法生产、买卖警用装备罪怎么量刑处罚？一、犯了非法生产、买卖警用装备罪怎么量刑处罚?1、犯了非法生产、买卖警用装备......